Marché de travaux dans le cadre de la restructuration partielle du lycée Jean Moulin au Chesnay (78)

Avis de marché (2015-06-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
“Descriptif du projet:Le programme de l'opération prévoit des aménagements dans les volumes existants sans constructions nouvelles. Le périmètre...”    Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM 92
Adresse postale: 28 boulevard Émile Zola
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.iledefrance.fr/marches-publics/ 🌏
Courrier électronique: vduflos@sem92.fr 📧
Téléphone: +33 141371170 📞
Fax: +33 141371200 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-26 📅
Date limite de soumission: 2015-08-07 📅
Date de publication: 2015-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 124-226518
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires

“Délais d'exécution du marché: 15 mois à compter de la notification du démarrage de la période de préparation de chantier. La mission comprend une période...”    Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Marché de travaux dans le cadre de la restructuration partielle du lycée Jean Moulin au Chesnay (78).”
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros-œuvre / désamiantage / VRD / ravalements
Brève description:
“Cf. Intitulé du lot.”
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Charpente
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures / serrurerie
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures / agencement
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Carrelage / faïence
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Peinture / sols souples
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Faux-plafonds / plaquiste
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Plomberie / chauffage / ventilation
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Appareil élévateur
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Équipements de cuisine
Quantité ou étendue:
“Descriptif du projet:”

“Le programme de l'opération prévoit des aménagements dans les volumes existants sans constructions nouvelles. Le périmètre d'intervention se développe sur 2...”    Afficher plus

Afficher plus (10)

“Site principal:”

“— transformation de l'actuel atelier pour la filière mécanique en pôle « services alimentaires » et « services à la personne » ;”

“— percement de la façade ouest pour créer un accès depuis une passerelle extérieure au hall du restaurant pédagogique;”

“— aménagement de l'entrée du restaurant d'application (avec accessibilité handicapés);”

“— création d'un ascenseur et d'une rampe intérieure.”

“Site annexe:”

“En R+1 du bâtiment, réaffectation de salles de cours banalisées à des enseignements de puériculture.”

“Intervention technique sur les patios de l'annexe en vue d'une amélioration des qualités thermiques et acoustiques de ces locaux ainsi qu'un remède au...”

Quantité ou étendue

Intervention technique sur les patios de l'annexe en vue d'une amélioration des qualités thermiques et acoustiques de ces locaux ainsi qu'un remède au dysfonctionnement de la ventilation.

   Afficher plus

“L'intervention est essentiellement d'ordre technique. Aucune extension n'est programmée et la capacité d'accueil restera quasi identique. Une mise aux...”

Quantité ou étendue

L'intervention est essentiellement d'ordre technique. Aucune extension n'est programmée et la capacité d'accueil restera quasi identique. Une mise aux normes de l'accessibilité des personnes handicapées est prévue pour l'atelier du site principal et la totalité des locaux du site annexe.

   Afficher plus

“Le présent marché est un marché est alloti en 12 lots.”

Numéro de référence: 1400709
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“18 rue du Docteur Audigier, 78150 Le Chesnay.”

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“A) A fournir par l'ensemble des candidats:”

“— la lettre de candidature dûment remplie et signée par une personne habilitée à engager le candidat (ou DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur...”    Afficher plus

Afficher plus (6)

“— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.”

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.

   Afficher plus

“B) A fournir si la situation du candidat le justifie:”

“— la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.”

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

— la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise.

   Afficher plus

“C) A fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:”

“— une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses...”

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

— une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées. La lettre de candidature doit revêtir la signature d'une personne habilitée à engager le groupement;

   Afficher plus

“— pour chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b) ci-dessus.”

Situation économique et financière:
“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisé au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de...”    Afficher plus

“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisé au cours des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s),...”    Afficher plus

Afficher plus (3)

“— une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.”

“NB: les candidats de création récente étant dans l'impossibilité de produire un chiffre d'affaires sont autorisés à présenter, en remplacement, une...”

Situation économique et financière

NB: les candidats de création récente étant dans l'impossibilité de produire un chiffre d'affaires sont autorisés à présenter, en remplacement, une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, pour justifier de leurs capacités financières. La production de l'une ou l'autre pièce est alors considérée comme équivalente à celle des chiffres d'affaires, en application de l'article 45-III, alinéa 2, du code des marchés publics.

   Afficher plus

“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour...”

Situation économique et financière

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de 3 années.

   Afficher plus

Capacité technique et professionnelle:
“— une présentation d'une liste des travaux de nature équivalente en termes d'importance et/ou de complexité, exécutés au cours des 5 dernières années ou au...”    Afficher plus

“— une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de...”    Afficher plus

Afficher plus (2)

“— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;”

“— les certificats de qualifications professionnelles indiqués au RC ou des références équivalentes: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée...”

Capacité technique et professionnelle

— les certificats de qualifications professionnelles indiqués au RC ou des références équivalentes: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

   Afficher plus

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Sauf renonciation du titulaire porté à l'acte d'engagement du marché et sous réserve de la constitution d'une garantie à première demande portant sur la...”    Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale no CP 09-607 du 8.7.2009, ou inscrit à l'imputation...”    Afficher plus

“Le paiement s'effectue par mandat administratif. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications...”    Afficher plus

Afficher plus (1)

“Au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 EUR.”

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Conjoint avec mandataire solidaire.”
Autres conditions particulières:
“Clause d'insertion sociale pour les lots no 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.”

Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Duflos Valéry
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom: SEM 92
Adresse postale: 28 boulevard Émile Zola
Commune postale: Nanterre Cedex
Code postal: 92020
Téléphone: +33 141371199 📞
Nom: Région Île-de-France unité affaires juridiques, marchés, qualité — secrétariat de la commission d'appel d'offres
Adresse postale: 35 boulevard des Invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=132319&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1400709
Informations complémentaires

“Délais d'exécution du marché:”

“15 mois à compter de la notification du démarrage de la période de préparation de chantier.”

Afficher plus (21)

“La mission comprend une période de préparation de chantier à l'issue de laquelle il est délivré un ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.”

“La mission débute:”

“— pour la préparation de chantier, à la date de notification de l'ordre de service prescrivant son démarrage,”

“— pour les travaux, à la date de notification de l'ordre de service prescrivant leur démarrage.”

“La mission s'achève à l'expiration de la période de parfait achèvement garantissant la bonne réalisation des travaux.”

“Le délai d'exécution global des prestations, comprenant la préparation du chantier, le repliement du matériel et le nettoyage des zones impactées par les...”

Informations complémentaires

Le délai d'exécution global des prestations, comprenant la préparation du chantier, le repliement du matériel et le nettoyage des zones impactées par les travaux — mais hors période de parfait achèvement — est de 12 mois.

   Afficher plus

“une visite sur site est obligatoire pour les lots 1 à 10 et une visite est conseillée pour les lots 11 et 12. Les visites seront organisées par la SEM 92...”

Informations complémentaires

une visite sur site est obligatoire pour les lots 1 à 10 et une visite est conseillée pour les lots 11 et 12. Les visites seront organisées par la SEM 92 entre le 1er et le 31 juillet 2015. Les date et horaire seront communiqués via la plateforme Question/Réponse.

   Afficher plus

“La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Un modèle d'attestation de visite...”

Informations complémentaires

La réalisation de la visite sur site donne lieu à la délivrance d'une attestation que le candidat insère dans son offre. Un modèle d'attestation de visite est annexé au présent Règlement de la consultation (ANNEXE Ix).

   Afficher plus

“Critère d'attribution valeur technique (40 %):”

“— sous-Critères de la valeur technique pour les lots 1 à 10: Pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme: 10 %,...”

Informations complémentaires

— sous-Critères de la valeur technique pour les lots 1 à 10: Pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme: 10 %, Pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux: 13 %, Respect du planning et prise en compte du phasage: 10 %, Qualité et pertinence des matériaux proposés (au regard des fiches techniques fournies dans l'offre): 5 % ; Pertinence de la démarche Qualité — sécurité — environnement: 2 %.

   Afficher plus

“— Sous-Critères de la valeur technique pour les lots 11 et 12: Pertinence de l'organisation du chantier,moyens humains et matériels, organigramme: 8 %,...”

Informations complémentaires

— Sous-Critères de la valeur technique pour les lots 11 et 12: Pertinence de l'organisation du chantier,moyens humains et matériels, organigramme: 8 %, Pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux: 10 %, Respect du planning et prise en compte du phasage: 10 %, Qualité et pertinence des matériaux proposés (au regard des fiches techniques fournies dans l'offre): 10 % ; Pertinence de la démarche Qualité — sécurité — environnement: 2 %.

   Afficher plus

“Conditions de remise des offres ou des candidatures:”

“Les offres pourront soit être envoyée en recommandé avec avis de réception postal, soit remises contre récépissé avant les dates et heures indiquées...”

Informations complémentaires

Les offres pourront soit être envoyée en recommandé avec avis de réception postal, soit remises contre récépissé avant les dates et heures indiquées ci-après, à l'adresse suivante:

   Afficher plus

“Région Île-de-France -unité affaires juridiques, marchés, qualité”

“secrétariat de la commission d'appel d'offres”

“35 boulevard des Invalides — 75007 Paris”

“Horaires: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.”

“Les offres peuvent également être communiquées à l'acheteur public par voie électronique à l'adresse suivante:”

“https://marches.maximilien.fr, no 1400709, selon la procédure décrite dans le règlement de consultation.”

“Les candidats doivent en tout cas choisir un mode de transmission unique pour leur offre.”

“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.6.2015.”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75184
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75184
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2015/S 124-226518 (2015-06-26)