M781 — CAQ — PA

Sonadev

La construction d'un centre aquatique communautaire comprenant 1 200 m2 de plan d'eau sur 5 bassins pour l'accueil des scolaires, du grand public et des associations sportives.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-03-13. L'appel d'offres a été publié le 2015-01-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-01-19 Avis de marché
2015-07-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2015-01-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Sonadev
Adresse postale: 6 place Pierre Semard, CS 60009
Code postal: 44601
Commune postale: Saint-Nazaire
Contact
Courrier électronique: contact@sonadev.fr 📧
Téléphone: +33 240229690 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-19 📅
Date limite de soumission: 2015-03-13 📅
Date de publication: 2015-01-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 016-023946
Se réfère à l'avis: 2014/S 142-253894
Numéro JO-S: 16
Informations complémentaires
La présente consultation est une procédure adaptée de type ouverte avec négociation en application de l'article 27.III-2 du code des marchés publics. Après analyse des candidatures et des offres, le maître de l'ouvrage sélectionnera et négociera avec 3 candidats. l'avis de pré-information paru au JOUE eu pour seul objet d'informer les opérateurs économiques du lancement d'une consultation pour les travaux de réalisation du centre aquatique sur le 4ème trimestre 2014. Il ne sert pas à réduire les délais de remise des offres. Le délai d'exécution du marché court à compter de l'os de démarrage des travaux et non de la notification. À titre indicatif, une procédure formalisée est lancée pour les lots suivants, en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics: 02 — macro-lot structure: fondations/ gros-œuvre / BFUP / charpente. 03 — couverture — isolation — étanchéité — végétalisation de toitures. 04 — menuiseries extérieures — menuiseries Intérieures métalliques — métallerie — serrurerie. 05 — revêtements de sols et murs — chapes — sols souples — hammam / douches. 11 — macro-lot: plomberie sanitaires / chauffage / traitement d'air / traitement d'eau / animations ludiques / machine à vagues. 12 — courants forts — courants faibles — contrôle d'accès. Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels: — le dossier de consultation est disponible gratuitement uniquement par téléchargement sur le profil acheteur à l'adresse https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_XwvmOrjsfx&v=1&selected=0 — les candidats sont informés que toutes les questions devront être posées sur le profil acheteur. Les réponses seront également apportées sur le profil acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_XwvmOrjsfx&v=1&selected=0 Adresse où les offres doivent être transmises: Sonadev, Pierrick Bouquet, 6 place Pierre Sémard — CS 60009 — 44601 Saint-Nazaire Cedex ou via le site internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_XwvmOrjsfx&v=1&selected=0 Conditions de remise des offres et des candidatures: — les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission dématérialisée de leurs candidatures et de leurs offres ou d'autre part, leur envoi sur un support physique, — en cas de transmission physique, les candidats peuvent librement utiliser la transmission papier mais elle devra dans ce cas impérativement être doublée d'un support électronique de type clé usb ou cd-rom (intégralité de la candidature et de l'offre), — la remise des offres physiques doit s'effectuer contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR à la Sonadev (cf. adresse mentionnée ci-dessus). Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, en temps utile et au plus tard 14 jours calendaires avant la date fixée pour la réception des offres, une demande sur la plateforme de dématérialisation, à la rubrique «questions/réponses». L'ensemble des réponses à toutes les questions posées sera adressée via la plateforme au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres à tous les candidats ayant retiré le dossier. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus: Sonadev — Maryline Arthuis, 6 place Pierre Sémard — CS 60009 44600 Saint-Nazaire, tél. +33 240229690, fax +33 240190807, courriel: contact@sonadev.fr Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La construction d'un centre aquatique communautaire comprenant 1 200 m2 de plan d'eau sur 5 bassins pour l'accueil des scolaires, du grand public et des associations sportives.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Terrassement — VRD — aménagements extérieurs — espaces verts
Brève description: Terrassement — VRD — aménagements extérieurs — espaces verts.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Cloisons — doublages — isolation — plâtrerie
Brève description: Cloisons — doublages — isolation — plâtrerie.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Faux plafonds en toile tendue
Brève description: Faux plafonds en toile tendue.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Faux-plafonds — ouvrages acoustiques
Brève description: Faux-plafonds — ouvrages acoustiques.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Menuiseries Intérieures — mobilier — équipements de vestiaires
Brève description: Menuiseries Intérieures — mobilier — équipements de vestiaires.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Peinture — isolation thermique par l'extérieur
Brève description: Peinture — isolation thermique par l'extérieur.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Saunas
Brève description: Saunas.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Pentagliss
Brève description: Pentagliss.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Équipements de bassins et plages
Brève description: Équipements de bassins et plages.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Faux-rochers — plantes intérieures
Brève description: Faux-rochers — plantes intérieures.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Signalétique
Brève description: Signalétique.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des marchés similaires, en application de l'article 35 II 6° du CMP.
Durée de l'accord: 23 mois
Numéro de référence: M781 - CAQ - P.A.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue Léo Lagrange, 44600 Saint-Nazaire.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement,
— redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur: le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,
— engagement: le candidat produit, les pouvoirs des personnes habilitées à l'engager juridiquement.
Situation économique et financière:
— Déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l'ouvrage s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière,
Afficher plus
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. L'attestation devra émaner d'une compagnie d'assurances et non d'un courtier.
Capacité technique et professionnelle:
— Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, en indiquant, l'ouvrage, le volume financier du marché, l'époque le lieu d'exécution, à quel titre l'entreprise est intervenue et le maître d'ouvrage. Pour les plus significatives, ces références seront appuyées d'attestations de bonne exécution. Il sera accordé une attention toute particulière aux référence de même nature,
Afficher plus
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées au présent article ci-dessus. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.
Le maîitre d'ouvrage n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.
Une avance est prévue dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le versement de cette avance est conditionné par la constitution d'une garantie à première demande d'un montant équivalent à ladite avance. Le maître d'ouvrage refuse le remplacement de la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les modalités de financement sont les fonds propres de la Carene (le mandant) — subventions: État (cnds) / Conseil général / Conseil régional.
Les modalités de paiement sont de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est le groupement solidaire.
Autres conditions particulières:
L'exécution du marché est soumis à des clauses à caractère social pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, et 12 et environnemental pour l'ensemble des lots.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 00718051600135
Contact
Point de contact: M. Pierrick Bouquet
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sonadev.fr 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2014-07-26 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: M781 - CAQ - P.A.
Numéro de l'avis au JO S: 2014/S 142-253894
Informations complémentaires
La présente consultation est une procédure adaptée de type ouverte avec négociation en application de l'article 27.III-2 du code des marchés publics. Après analyse des candidatures et des offres, le maître de l'ouvrage sélectionnera et négociera avec 3 candidats.
Afficher plus
l'avis de pré-information paru au JOUE eu pour seul objet d'informer les opérateurs économiques du lancement d'une consultation pour les travaux de réalisation du centre aquatique sur le 4ème trimestre 2014. Il ne sert pas à réduire les délais de remise des offres.
Afficher plus
Le délai d'exécution du marché court à compter de l'os de démarrage des travaux et non de la notification.
À titre indicatif, une procédure formalisée est lancée pour les lots suivants, en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics:
02 — macro-lot structure: fondations/ gros-œuvre / BFUP / charpente.
03 — couverture — isolation — étanchéité — végétalisation de toitures.
04 — menuiseries extérieures — menuiseries Intérieures métalliques — métallerie — serrurerie.
05 — revêtements de sols et murs — chapes — sols souples — hammam / douches.
11 — macro-lot: plomberie sanitaires / chauffage / traitement d'air / traitement d'eau / animations ludiques / machine à vagues.
12 — courants forts — courants faibles — contrôle d'accès.
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels:
— le dossier de consultation est disponible gratuitement uniquement par téléchargement sur le profil acheteur à l'adresse https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_XwvmOrjsfx&v=1&selected=0
— les candidats sont informés que toutes les questions devront être posées sur le profil acheteur. Les réponses seront également apportées sur le profil acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_XwvmOrjsfx&v=1&selected=0
Afficher plus
Adresse où les offres doivent être transmises: Sonadev, Pierrick Bouquet, 6 place Pierre Sémard — CS 60009 — 44601 Saint-Nazaire Cedex ou via le site internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_XwvmOrjsfx&v=1&selected=0
Afficher plus
Conditions de remise des offres et des candidatures:
— les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission dématérialisée de leurs candidatures et de leurs offres ou d'autre part, leur envoi sur un support physique,
— en cas de transmission physique, les candidats peuvent librement utiliser la transmission papier mais elle devra dans ce cas impérativement être doublée d'un support électronique de type clé usb ou cd-rom (intégralité de la candidature et de l'offre),
Afficher plus
— la remise des offres physiques doit s'effectuer contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR à la Sonadev (cf. adresse mentionnée ci-dessus).
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, en temps utile et au plus tard 14 jours calendaires avant la date fixée pour la réception des offres, une demande sur la plateforme de dématérialisation, à la rubrique «questions/réponses».
Afficher plus
L'ensemble des réponses à toutes les questions posées sera adressée via la plateforme au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la réception des offres à tous les candidats ayant retiré le dossier.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus:
Sonadev — Maryline Arthuis, 6 place Pierre Sémard — CS 60009 44600 Saint-Nazaire, tél. +33 240229690, fax +33 240190807, courriel: contact@sonadev.fr
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nantes
Source: OJS 2015/S 016-023946 (2015-01-19)
Avis d'attribution de marché (2015-07-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 899 258,42 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-20 📅
Date de publication: 2015-07-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 140-257823
Se réfère à l'avis: 2015/S 16-023946
Numéro JO-S: 140
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 15 A, annonce nº 134 du 22.1.2015. Parution nº 15 B, annonce nº 231 du 22.1.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.7.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique
2. Prix
3. Insertion
4. BIM

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-05-07 📅
Nom: Charier TP
Adresse postale: 87 rue Louis Pasteur
Commune postale: Montoir-de-Bretagne
Code postal: 44550

2️⃣
Nom: Martinez SARL
Adresse postale: 1 rue des Forgerons, ZA de la Princetière
Commune postale: Saint-Michel-Chef-Chef
Code postal: 44730

3️⃣
Nom: Volutique SAS
Adresse postale: Parc d'activités de Confortland, 68 rue Rotoir
Commune postale: Melesse
Code postal: 35520

4️⃣
Nom: Perrin
Adresse postale: Agence du Maine-et-Loire, 51 rue Choletaise
Commune postale: Saint-Macaire-en-Mauges
Code postal: 49450

5️⃣
Nom: Renaissance
Adresse postale: 2 boulevard de la Liberté
Commune postale: Saint-Nazaire
Code postal: 44600

6️⃣
Nom: Aqua Real
Adresse postale: 31 ZA Les Petits Partenais
Commune postale: Veigné
Code postal: 37250

7️⃣
Nom: Altrex SAS
Adresse postale: 95 rue de la Torpille — BP 84
Commune postale: Saumur
Code postal: 49403

8️⃣
Nom: Futuraplay
Adresse postale: ZA — 3 rue d'Otterswiller
Commune postale: Saverne
Code postal: 67700

9️⃣
Nom: GPT ID Verde / Archi made folies
Adresse postale: 2 rue H. Farman, ZA des 4 Nations
Commune postale: Vigneux-de-Bretagne
Code postal: 44360

1️⃣0️⃣
Nom: Mobil étude
Adresse postale: 15 rue de la Sapinaie
Commune postale: Carquefou
Code postal: 44470

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette
Source: OJS 2015/S 140-257823 (2015-07-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Altrex SAS aqua real Charier TP Futuraplay GPT ID Verde / Archi made folies Martinez SARL Mobil étude Perrin Renaissance Volutique SAS
Produits/services:
Produits agricoles, de l'élevage, de... Produits de la sylviculture et de... Produits de pépinière Plantes Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier et équipements divers Mobilier divers Équipement minier, équipement pour... Machines et équipement pour la construction