Désamiantage et démolition de la copropriété commerciale aux abords de la gare de Nanterre Université
Epadesa
Désamiantage et démolition de la copropriété commerciale aux abords de la gare de Nanterre Université.
Lot nº 1 — désamiantage.
Lot nº 2 — démolition.
Le délai de réception des offres était de 2015-11-30. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-30.
Qui ?- • Epadesa
- • Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage
- • Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2015-10-30 | Avis de marché |
Avis de marché (2015-10-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Quantité ou étendue: La nature et l'étendue des travaux est décrite au CCTP.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Epadesa
Adresse postale: Via Verde — 55 place Nelson Mandela
Code postal: 92024
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: http://www.epadesa.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@epadesa.fr 📧
Téléphone: +33 141455800 📞
Fax: +33 141455900 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-30 📅
Date limite de soumission: 2015-11-30 📅
Date de publication: 2015-11-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 213-387693
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.10.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Désamiantage
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Démolition
Brève description: Démolition.
Description des options:
Durée de l'accord: 7 mois
Numéro de référence: 2015SDAC061
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1: critère du prix (40)
2. Lot 1: Dont analyse du prix forfaitaire DPGF (30)
3. Lot 1: Dont Analyse des prix unitaires du DQE (7)
4. Lot 1: Dont analyse des prix d'ajournement (3)
5. Lot 1: critère planning (20)
6. Lot 1: Dont aurée du planning (10)
7. Lot 1: Dont austification du planning (10)
8. Lot 1: critère de la valeur technique (40)
9. Lot 1: Dont résultats des chantiers tests sur les matériaux similaires à déposer, ainsi que la stratégie d'échantillonnage envisagée (15)
10. Lot 1: Dont méthodologie de déconstruction et de désamiantage y compris gestion des évacuations (15)
11. Lot 1: Dont SOGED avec certificat d'acceptation préalable (CAP) pour les matériaux amiantés dont une évacuation en ISDND (ex classe 2) est envisagée (10)
12. Lot 2: critère du prix (40)
13. Lot 2: Dont analyse du prix forfaitaire DPGF (30)
14. Lot 2: Dont analyse des prix unitaires du DQE (7)
15. Lot 2: Dont analyse des prix d'ajournement (3)
16. Lot 2: critère planning (20)
17. Lot 2: Dont durée du planning (10)
18. Lot 2: Dont justification du planning (10)
19. Lot 2: critère de la valeur technique (40)
20. Lot 2: Dont résultats des chantiers tests sur les matériaux similaires à déposer, ainsi que la stratégie d'échantillonnage envisagée (15)
21. Lot 2: Dont méthodologie de déconstruction et de désamiantage y compris gestion des évacuations (15)
22. Lot 2: Dont SOGED (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Parant Hugues
Adresse du profil d'acheteur: http://mpe.epadesa.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015SDAC061
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil — BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 213-387693 (2015-10-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Quantité ou étendue: La nature et l'étendue des travaux est décrite au CCTP.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Epadesa
Adresse postale: Via Verde — 55 place Nelson Mandela
Code postal: 92024
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: http://www.epadesa.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@epadesa.fr 📧
Téléphone: +33 141455800 📞
Fax: +33 141455900 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-30 📅
Date limite de soumission: 2015-11-30 📅
Date de publication: 2015-11-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 213-387693
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.10.2015.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Désamiantage et démolition de la copropriété commerciale aux abords de la gare de Nanterre Université.
Lot nº 1 — désamiantage.
Lot nº 2 — démolition.
Intitulé du lot: Désamiantage
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Démolition
Brève description: Démolition.
Description des options:
Au sens du droit communautaire, les options constituent des prestations susceptibles de s'ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché. Ainsi le pouvoir adjudicateur peut conclure des marchés de prestation similaires au sens de l'article 35 II 6 du code des marchés publics.
Afficher plus
Numéro de référence: 2015SDAC061
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
— Qualifications professionnelles ou leur équivalent. Preuves par tout moyen (cf. règlement de la consultation) et/ou présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Prestations financées par le budget de l'Epadesa (ressources propres).
Possibilité de céder ou nantir les créances résultant du marché.
Règlement par virement au compte du titulaire.
Délai global de paiement: 45 jours.
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1: critère du prix (40)
2. Lot 1: Dont analyse du prix forfaitaire DPGF (30)
3. Lot 1: Dont Analyse des prix unitaires du DQE (7)
4. Lot 1: Dont analyse des prix d'ajournement (3)
5. Lot 1: critère planning (20)
6. Lot 1: Dont aurée du planning (10)
7. Lot 1: Dont austification du planning (10)
8. Lot 1: critère de la valeur technique (40)
9. Lot 1: Dont résultats des chantiers tests sur les matériaux similaires à déposer, ainsi que la stratégie d'échantillonnage envisagée (15)
10. Lot 1: Dont méthodologie de déconstruction et de désamiantage y compris gestion des évacuations (15)
11. Lot 1: Dont SOGED avec certificat d'acceptation préalable (CAP) pour les matériaux amiantés dont une évacuation en ISDND (ex classe 2) est envisagée (10)
12. Lot 2: critère du prix (40)
13. Lot 2: Dont analyse du prix forfaitaire DPGF (30)
14. Lot 2: Dont analyse des prix unitaires du DQE (7)
15. Lot 2: Dont analyse des prix d'ajournement (3)
16. Lot 2: critère planning (20)
17. Lot 2: Dont durée du planning (10)
18. Lot 2: Dont justification du planning (10)
19. Lot 2: critère de la valeur technique (40)
20. Lot 2: Dont résultats des chantiers tests sur les matériaux similaires à déposer, ainsi que la stratégie d'échantillonnage envisagée (15)
21. Lot 2: Dont méthodologie de déconstruction et de désamiantage y compris gestion des évacuations (15)
22. Lot 2: Dont SOGED (10)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Parant Hugues
Adresse du profil d'acheteur: http://mpe.epadesa.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2015SDAC061
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil — BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergypontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 213-387693 (2015-10-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)