Construction d'un internat de 70 places au Lycée Pauline Roland — Chevilly-Larue (94550)

Région Ile-de-France

Marché de travaux divisé en 14 lots:
— lot 1 Gros-Oeuvre — salles de bains préfabriquées
— lot 2 Couverture Etanchéité
— lot 3 Murs de façades — bardage
— lot 4 Menuiseries extérieures — occultations
— lot 5 Métallerie — bardage Verre
— lot 6 Cloisons Doublages — faux plafonds
— lot 7 Menuiseries intérieures
— lot 8 Revêtements de sols et de murs
— lot 9 Peinture
— lot 10 Mobilier
— lot 11 CVC — plomberie
— lot 12 Electricité
— lot 13 Ascenseur
— lot 14 VRD — plantations.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-18. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-17.

Qui ?

• Région Ile-de-France

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Ile-de-France

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-17	Avis de marché

Avis de marché (2015-07-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

Le présent marché a pour objet la mise en oeuvre des travaux pour la construction d'un bâtiment d'une surface plancher créée de 2 027.20 mètres carrés comportant un internat de 70 chambres, ERP de type R de 4ème catégorie, et deux logements de fonction. Les prestations sont divisées en quatorze lots.Le projet est situé dans l'enceinte du Lycée Pauline Roland à Chevilly-Larue, à l'angle du boulevard Jean Mermoz et de l'avenue du Général de Gaulle.Le bâtiment est réalisé en béton armé avec des fondations par pieux. Les façades sont constituées de bardage bois et de panneaux préfabriqués en béton. La couverture est une terrasse plane végétalisée. Le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur de la SEMHACH exploitant une source d'énergie géothermique.La construction de l'internat répond aux exigences de la Région en matière de qualité environnementale portant sur l'efficacité énergétique, le confort hygrothermique, la qualité de l'air, l'eau et biodiversité, les déchets d'activité, le confort des usagers, l'entretien et la maintenance.L'Opération se déroulera en site occupé. L'Activité de l'établissement ne sera pas interrompue. L'Organisation du chantier devra prendre en compte la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs une partie des travaux sera réalisée aux mois de juillet et août.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Region Île-de-France
Adresse postale: SAERP, 90/92 avenue du Général Leclerc, 7 rue Watt
Code postal: 93500
Commune postale: Pantin
Contact
Adresse Internet: http://www.iledefrance.fr/marches-publics 🌏
Courrier électronique: i.quilbe@saerp.fr 📧
Téléphone: +33 183653735 📞
Fax: +33 184670091 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-17 📅
Date limite de soumission: 2015-09-18 📅
Date de publication: 2015-07-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 139-255709
Numéro JO-S: 139
Informations complémentaires

En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire. Cette clause est applicable aux lots no1, no6, no11, no12, no14. Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Délai d'exécution: A compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux: 13 mois de travaux dont 2 mois de préparation de chantier. Date prévisionnelle de commencement des travaux: mars 2016 critères d'attribution: 1) Prix: 60 % 2) Valeur technique: 40 % chaque critère sera noté sur 100 points. Le coefficient de pondération s'applique à la note ainsi obtenue. La valeur technique (100 points) sera décomposée comme suit: Chaque critère sera noté sur 100 points. Le coefficient de pondération s'applique à la note ainsi obtenue. 1) Prix: 60 % pour le critère prix, les notes seront calculées selon la formule suivante: Note de l'offre à noter = (Prix de l'offre moins disante acceptable régulière / Prix de l'offre à noter) x Note maximale 2) Valeur technique: 40 % la valeur technique (100 points) sera décomposée comme suit: 1- planning: Total 20 points pertinence du calendrier détaillé des études, fabrication et travaux correspondant dans le respect du planning prévisionnel (20 points). 2- organisation, Encadrement, Moyens mis en oeuvre: Total 40 points — pertinence de l'organigramme et des effectifs prévisionnels prévus pour le respect des engagements contractuels (20 points) — pertinence de l'organisation spécifique au suivi de la qualité environnementale (20 points). 3- méthodologie de réalisation: Total 40 points — pertinence des méthodologies proposées (30 points) — pertinence des fiches techniques (10 points) pour la valeur technique, le candidat qui obtient la meilleure note se verra attribuer la note maximale allouée à ce critère. Les notes des autres candidats seront recalculées selon la formule suivante: Note définitive de l'offre à noter = (Note initiale de l'offre à noter / Note initiale de l'offre ayant obtenu la note la plus élevée) x Note maximale possible il n'est pas prévu de visite du site. Modalité d'obtention des documents: Seules peuvent être téléchargées les pièces suivantes via le lien suivant: — RC — le règlement de la consultation et ses annexes — ae — les Actes d'engagement des Lot 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 et leurs annexes: — annexe 1: modèle d'acte spécial de sous-traitance (Dc4) et sa notice — annexe 2: Garantie à première demande garantissant le remboursement d'une avance (en application des articles 87 et 89 du code des marchés publics), — annexe 3: Garantie à première demande — retenue de garantie (en application de l'article 102 du code des marchés publics), — ccap commun à tous les lots — le Cahier des Clauses Administratives Particulières — Cdpgf pour chacun des lots techniques — les cadres de décomposition du prix forfaitaire et global — cctp pour chacun des lots techniques — calendrier prévisionnel d'exécution https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142191&orgAcronyme=t5y Les autres pièces sont à retirer à l'adresse mentionnée à l'annexe I du règlement de consultation. no pour l'assistance éventuelle au téléchargement (ligne « hotline »): +33 176647408 depuis l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les soumissionnaires n'ont plus l'obligation de s'identifier pour télécharger le DCE. Ainsi avant de pouvoir télécharger le DCE, les soumissionnaires doivent choisir le mode de téléchargement souhaité: — téléchargement en mode anonyme. Pour cela, Ils doivent accepter les conditions générales d'utilisation de la plate-forme. Ils sont avertis qu'ils ne seront pas tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité. — téléchargement en mode identifié. Pour cela, Ils doivent accepter les conditions générales d'utilisation de la plate-forme Ils doivent renseigner le registre des retraits électroniques. Ils sont avertis qu'ils seront tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité les personnes téléchargeant le DCE en mode identifié seront particulièrement attentives à bien renseigner le champ «E-Mail» dans la mesure où cette adresse sera celle utilisée par le pouvoir adjudicateur pour informer des éventuelles modifications dudce et des réponses aux questions des candidats en cours de publicité. La validité de cette adresse électronique déclarée est de la responsabilité du soumissionnaire. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Informations complémentaires

En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution de ce marché comporte une clause sociale obligatoire. Cette clause est applicable aux lots no1, no6, no11, no12, no14.

Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Délai d'exécution:

A compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux: 13 mois de travaux dont 2 mois de préparation de chantier.

Date prévisionnelle de commencement des travaux: mars 2016

critères d'attribution:

1) Prix: 60 %

2) Valeur technique: 40 %

chaque critère sera noté sur 100 points. Le coefficient de pondération s'applique à la note ainsi obtenue.

La valeur technique (100 points) sera décomposée comme suit:

Chaque critère sera noté sur 100 points. Le coefficient de pondération s'applique à la note ainsi obtenue.

1) Prix: 60 %

pour le critère prix, les notes seront calculées selon la formule suivante:

Note de l'offre à noter = (Prix de l'offre moins disante acceptable régulière / Prix de l'offre à noter) x Note maximale

2) Valeur technique: 40 %

la valeur technique (100 points) sera décomposée comme suit:

1- planning: Total 20 points

pertinence du calendrier détaillé des études, fabrication et travaux correspondant dans le respect du planning prévisionnel (20 points).

2- organisation, Encadrement, Moyens mis en oeuvre: Total 40 points

— pertinence de l'organigramme et des effectifs prévisionnels prévus pour le respect des engagements contractuels (20 points)

— pertinence de l'organisation spécifique au suivi de la qualité environnementale (20 points).

3- méthodologie de réalisation: Total 40 points

— pertinence des méthodologies proposées (30 points)

— pertinence des fiches techniques (10 points)

pour la valeur technique, le candidat qui obtient la meilleure note se verra attribuer la note maximale allouée à ce critère. Les notes des autres candidats seront recalculées selon la formule suivante:

Note définitive de l'offre à noter = (Note initiale de l'offre à noter / Note initiale de l'offre ayant obtenu la note la plus élevée) x Note maximale possible

il n'est pas prévu de visite du site.

Modalité d'obtention des documents:

Seules peuvent être téléchargées les pièces suivantes via le lien suivant:

— RC — le règlement de la consultation et ses annexes

— ae — les Actes d'engagement des Lot 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 et leurs annexes:

— annexe 1: modèle d'acte spécial de sous-traitance (Dc4) et sa notice

— annexe 2: Garantie à première demande garantissant le remboursement d'une avance (en application des articles 87 et 89 du code des marchés publics),

— annexe 3: Garantie à première demande — retenue de garantie (en application de l'article 102 du code des marchés publics),

— ccap commun à tous les lots — le Cahier des Clauses Administratives Particulières

— Cdpgf pour chacun des lots techniques — les cadres de décomposition du prix forfaitaire et global

— cctp pour chacun des lots techniques

— calendrier prévisionnel d'exécution

https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142191&orgAcronyme=t5y

Les autres pièces sont à retirer à l'adresse mentionnée à l'annexe I du règlement de consultation.

no pour l'assistance éventuelle au téléchargement (ligne « hotline »): +33 176647408

depuis l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les soumissionnaires n'ont plus l'obligation de s'identifier pour télécharger le DCE. Ainsi avant de pouvoir télécharger le DCE, les soumissionnaires doivent choisir le mode de téléchargement souhaité:

— téléchargement en mode anonyme.

Pour cela, Ils doivent accepter les conditions générales d'utilisation de la plate-forme. Ils sont avertis qu'ils ne seront pas tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité.

— téléchargement en mode identifié.

Pour cela, Ils doivent accepter les conditions générales d'utilisation de la plate-forme Ils doivent renseigner le registre des retraits électroniques. Ils sont avertis qu'ils seront tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité

les personnes téléchargeant le DCE en mode identifié seront particulièrement attentives à bien renseigner le champ «E-Mail» dans la mesure où cette adresse sera celle utilisée par le pouvoir adjudicateur pour informer des éventuelles modifications dudce et des réponses aux questions des candidats en cours de publicité. La validité de cette adresse électronique déclarée est de la responsabilité du soumissionnaire.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marché de travaux divisé en 14 lots:

— lot 1 Gros-Oeuvre — salles de bains préfabriquées

— lot 2 Couverture Etanchéité

— lot 3 Murs de façades — bardage

— lot 4 Menuiseries extérieures — occultations

— lot 5 Métallerie — bardage Verre

— lot 6 Cloisons Doublages — faux plafonds

— lot 7 Menuiseries intérieures

— lot 8 Revêtements de sols et de murs

— lot 9 Peinture

— lot 10 Mobilier

— lot 11 CVC — plomberie

— lot 12 Electricité

— lot 13 Ascenseur

— lot 14 VRD — plantations.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros-Oeuvre — salles de bains préfabriquées
Brève description: Gros-Oeuvre — salles de bains préfabriquées.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Couverture Etanchéité
Brève description: Couverture Etanchéité.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Murs de façades — bardage
Brève description: Murs de façades — bardage.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — occultations
Brève description: Menuiseries extérieures — occultations.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Métallerie — bardage Verre
Brève description: Métallerie — bardage Verre.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Cloisons Doublages — faux plafonds
Brève description: Cloisons Doublages — faux plafonds.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Revêtements de sols et de murs
Brève description: Revêtements de sols et de murs.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Peinture
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Mobilier
Brève description: Mobilier.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Cvc — plomberie
Brève description: Cvc — plomberie.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Electricité
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description: Ascenseur.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Vrd — plantations
Brève description: Vrd — plantations.
Quantité ou étendue:

Le projet est situé dans l'enceinte du Lycée Pauline Roland à Chevilly-Larue, à l'angle du boulevard Jean Mermoz et de l'avenue du Général de Gaulle.

Le bâtiment est réalisé en béton armé avec des fondations par pieux. Les façades sont constituées de bardage bois et de panneaux préfabriqués en béton. La couverture est une terrasse plane végétalisée. Le bâtiment est raccordé au réseau de chaleur de la SEMHACH exploitant une source d'énergie géothermique.

La construction de l'internat répond aux exigences de la Région en matière de qualité environnementale portant sur l'efficacité énergétique, le confort hygrothermique, la qualité de l'air, l'eau et biodiversité, les déchets d'activité, le confort des usagers, l'entretien et la maintenance.

L'Opération se déroulera en site occupé. L'Activité de l'établissement ne sera pas interrompue. L'Organisation du chantier devra prendre en compte la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs une partie des travaux sera réalisée aux mois de juillet et août.

Durée de l'accord: 13 mois
Numéro de référence: 1400560-R
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 11-17 avenue du Général de Gaulle, 94550 Chevilly-Larue.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

A) Documents relatifs à la candidature

renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52 du Code des marchés publics).

les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements demandés dès lors qu'ils peuvent être obtenus directement et gratuitement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique. Dans cette hypothèse, le candidat devra fournir à l'appui de sa candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace.

1° — documents relatifs à la capacité juridique du candidat

a) A fournir par l'ensemble des candidats:

— la lettre de candidature dûment remplie et signée par une personne habilitée à engager le candidat (ou DC 1) et comprenant la déclaration sur l'honneur (sur le modèle figurant à l'annexe Ii) en application des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics.

— Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société.

Situation économique et financière:

B) A fournir si la situation du candidat le justifie:

— la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise

c) A fournir pour une candidature présentée en groupement d'entreprises:

— une lettre de candidature (ou formulaire type DC 1) faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation du mandataire commun par ses co-traitants, si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises groupées. La lettre de candidature doit revêtir la signature d'une personne habilitée à engager le groupement.

— Par chaque co-traitant, l'ensemble des justificatifs listés aux a) et b) ci-dessus

2° — documents à fournir par tous les candidats, y compris les co-traitants et les sous-traitants, pour apprécier leurs capacités économiques, techniques et financières:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global, réalisés au cours des trois dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires concernant l'objet du marché, réalisés au cours des trois dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,

— une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ou mis à la disposition du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années,

— une indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,

— une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— une présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années ou au cours de(s) l'année(s), précédant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5,00 % sera appliquée sur chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande au gré du titulaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement prévu par une autorisation de programme affectée par délibération de l'assemblée régionale no CP 10-767 du 17/11/2010 et no CP 13-497 du 11/07/2013 du budget de la Collectivité.

Le paiement s'effectue par virement. Le délai de paiement maximum est fixé à trente (30) jours à compter de la réception des justifications fournies par le titulaire conformément au CCAP. Le dépassement de ce délai global de paiement ouvre de plein droit et sans formalité pour le titulaire, le bénéfice d'intérêts moratoires dont le taux sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

au titre de ces intérêts moratoires, et en plus des intérêts calculés ci-dessus, l'opérateur économique concerné a droit à une indemnité forfaitaire de 40 euro(s).

le marché est un marché à prix global, forfaitaire et révisable.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Conjoint avec mandataire solidaire

en cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement doit indiquer la répartition des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Un cadre est prévu à cet effet à l'article 3 de l'acte d'engagement du DCE.

Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur Technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Quilbe Isabelle
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr 🌏
Nom: Saerp
Adresse postale: 90/92 avenue du Général Leclerc
Code postal: 93697
Point de contact: Cité régionale de l'environnement d'Île-de-France
Cité Régionale de l'environnement d'Île-de-France
Mme Mounia Elbaz
Téléphone: +33 183653738 📞
Courrier électronique: m.elbaz@saerp.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142191&orgAcronyme=t5y 🌏
Nom: Région Île-de-France
Adresse postale: 35 boulevard des Invalides
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Point de contact: Unité affaires juridiques, qualité — secrétariat de la commission d'appel d'offres
Téléphone: +33 153855385 📞
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=119051&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1400560-R
Informations complémentaires

Pour l'exécution du marché, l'entreprise attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Délai d'exécution:

A compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux: 13 mois de travaux dont 2 mois de préparation de chantier.

Date prévisionnelle de commencement des travaux: mars 2016

critères d'attribution:

1) Prix: 60 %

2) Valeur technique: 40 %

chaque critère sera noté sur 100 points. Le coefficient de pondération s'applique à la note ainsi obtenue.

La valeur technique (100 points) sera décomposée comme suit:

Chaque critère sera noté sur 100 points. Le coefficient de pondération s'applique à la note ainsi obtenue.

pour le critère prix, les notes seront calculées selon la formule suivante:

Note de l'offre à noter = (Prix de l'offre moins disante acceptable régulière / Prix de l'offre à noter) x Note maximale

la valeur technique (100 points) sera décomposée comme suit:

1- planning: Total 20 points

pertinence du calendrier détaillé des études, fabrication et travaux correspondant dans le respect du planning prévisionnel (20 points).

2- organisation, Encadrement, Moyens mis en oeuvre: Total 40 points

— pertinence de l'organigramme et des effectifs prévisionnels prévus pour le respect des engagements contractuels (20 points)

— pertinence de l'organisation spécifique au suivi de la qualité environnementale (20 points).

3- méthodologie de réalisation: Total 40 points

— pertinence des méthodologies proposées (30 points)

— pertinence des fiches techniques (10 points)

pour la valeur technique, le candidat qui obtient la meilleure note se verra attribuer la note maximale allouée à ce critère. Les notes des autres candidats seront recalculées selon la formule suivante:

Note définitive de l'offre à noter = (Note initiale de l'offre à noter / Note initiale de l'offre ayant obtenu la note la plus élevée) x Note maximale possible

il n'est pas prévu de visite du site.

Modalité d'obtention des documents:

Seules peuvent être téléchargées les pièces suivantes via le lien suivant:

— RC — le règlement de la consultation et ses annexes

— ae — les Actes d'engagement des Lot 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14 et leurs annexes:

— annexe 1: modèle d'acte spécial de sous-traitance (Dc4) et sa notice

— annexe 2: Garantie à première demande garantissant le remboursement d'une avance (en application des articles 87 et 89 du code des marchés publics),

— annexe 3: Garantie à première demande — retenue de garantie (en application de l'article 102 du code des marchés publics),

— ccap commun à tous les lots — le Cahier des Clauses Administratives Particulières

— Cdpgf pour chacun des lots techniques — les cadres de décomposition du prix forfaitaire et global

— cctp pour chacun des lots techniques

— calendrier prévisionnel d'exécution

https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=142191&orgAcronyme=t5y

Les autres pièces sont à retirer à l'adresse mentionnée à l'annexe I du règlement de consultation.

no pour l'assistance éventuelle au téléchargement (ligne « hotline »): +33 176647408

depuis l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, les soumissionnaires n'ont plus l'obligation de s'identifier pour télécharger le DCE. Ainsi avant de pouvoir télécharger le DCE, les soumissionnaires doivent choisir le mode de téléchargement souhaité:

— téléchargement en mode anonyme.

Pour cela, Ils doivent accepter les conditions générales d'utilisation de la plate-forme. Ils sont avertis qu'ils ne seront pas tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité.

— téléchargement en mode identifié.

Pour cela, Ils doivent accepter les conditions générales d'utilisation de la plate-forme Ils doivent renseigner le registre des retraits électroniques. Ils sont avertis qu'ils seront tenus informés en cas de modification de la consultation et de réponses aux candidats apportées par le pouvoir adjudicateur aux questions posées durant la période de publicité

les personnes téléchargeant le DCE en mode identifié seront particulièrement attentives à bien renseigner le champ «E-Mail» dans la mesure où cette adresse sera celle utilisée par le pouvoir adjudicateur pour informer des éventuelles modifications dudce et des réponses aux questions des candidats en cours de publicité. La validité de cette adresse électronique déclarée est de la responsabilité du soumissionnaire.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 139-255709 (2015-07-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)