Appel d'offres ouvert: Palais des sports de Beaulieu (Nantes) — travaux de réhabilitation et d'extension. 2015-2019. Les travaux sont répartis en 21 lots dont 9 lots désignés ci-après font l'objet d'une procédure d'appel d'offres ouvert: 2,3,4,5,6,7,8,18 et 19

Nantes Métropole

Le présent appel d'offres ouvert est un recueil de candidatures et d'offres pour un marché relatif à des travaux de réhabilitation et d'extension du Palais des sports de Beaulieu.
À titre accessoire, ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en difficulté, pour les lots 2.4.5.6.7.8.18.19.
précision: les autres lots suivants composant l'opération font l'objet d'une procédure adaptée ouverte: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 21.
A titre indicatif, les travaux pour l'ensemble des phases d'une durée de 53 mois débuteront au cours du mois de mars 2016.
Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 1, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 27 mois.
le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 2, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 14 mois.
le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 3, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 12 mois.
le début d'exécution de chaque phase part de la date fixée par ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-10-01. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-10.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Nantes Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Loire-Atlantique

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-10	Avis de marché
2015-09-17	Informations complémentaires
2016-02-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue: Se reporter au détail des lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Nantes Métropole
Adresse postale: Direction du bati PCAP 2, 11 boulevard de Stalingrad, contact: M. Richard Stéphane, courriel: stephane.richard@nantesmetropole.fr
Code postal: 44094
Commune postale: Nantes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://nantesmetropole.fr 🌏
Courrier électronique: didier.bernardeau@nantesmetropole.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-10 📅
Date limite de soumission: 2015-10-01 📅
Date de publication: 2015-07-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 134-246787
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires

En complément des documents précités, un tableau de synthèse de la présentation des candidatures, joint en annexe 1 du règlement de consultation doit être rempli par les candidats en reprenant pour chaque lot et chaque entreprise devant assurer les travaux: — statut (interne, co-traitance, sous traitance); — qualifications par tâche; — liste des principales références dans des opérations similaires sur 3 ans; — chiffre d'affaire global; — effectifs moyens annuels; Visite sur place préalable obligatoire à toute remise d'offre: Les visites sur site seront organisées les mardis et jeudis de 9:30 à 12:00 pour les semaines 31, 34, 36 et 37, Et uniquement le mardi de 9:30 à 12:00 pour la semaine 32. Celles-Ci seront assurées par M. Georges Biraud — tél: +33 240415700 — adjoint au Chef d'établissement du Palais des Sports de Beaulieu. Les représentants des entreprises devront signer le registre de visite Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent appel d'offres ouvert est un recueil de candidatures et d'offres pour un marché relatif à des travaux de réhabilitation et d'extension du Palais des sports de Beaulieu.

À titre accessoire, ce marché comporte une prestation d'insertion professionnelle de publics en difficulté, pour les lots 2.4.5.6.7.8.18.19.

précision: les autres lots suivants composant l'opération font l'objet d'une procédure adaptée ouverte: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 21.

A titre indicatif, les travaux pour l'ensemble des phases d'une durée de 53 mois débuteront au cours du mois de mars 2016.

Le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase 1, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 27 mois.

le délai d'exécution (compris Opr) de l'ensemble des lots pour la phase…

… 2, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 14 mois.

… 3, y compris la période de préparation de chantier, les congés et les intempéries, est de 12 mois.

le début d'exécution de chaque phase part de la date fixée par ordre de service.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Terrassements-Vrd-Aménagements extérieurs-dépollution
Brève description: Terrassements-Vrd-Aménagements extérieurs-dépollution.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Fondations spéciales
Brève description: Fondations spéciales.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Gros oeuvre-maçonnerie-déconstruction-démolition
Brève description: Travaux de gros oeuvre.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Charpente Métallique
Brève description: Travaux de charpente.
Informations complémentaires sur les lots:

LOT 5: charpente métalliquerehabilitationPSE 1: Renforcements complémentaires de la charpente salle 5000 pour mise en oeuvre d'éventuels équipements complémentaires.

LOT 5: charpente métallique

rehabilitation

PSE 1: Renforcements complémentaires de la charpente salle 5000 pour mise en oeuvre d'éventuels équipements complémentaires.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Couverture -Etanchéité
Brève description: Travaux de couverture.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Bardage
Brève description: Travaux de bardage.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Brève description: Travaux de menuiserie.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Plomberie-Sanitaires-Ventilation-Equipements de cuisine
Brève description: Travaux de plomberie.
Informations complémentaires sur les lots:

lot 18: plomberie — sanitaires — chauffage — ventilation — equipement de…

… cuisinerehabilitation:PSE 1: Production ECS solaire.

… cuisine

rehabilitation:

PSE 1: Production ECS solaire.

Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Electricité courant fort — courant faible-ssi
Brève description: Travaux d'installations électriques.
Informations complémentaires sur les lots:

lot 19: electricite courant fort — courant faible —…

… ssirehabilitation:PSE 1: Caméras fixes vidéo surveillancePSE 2: Eclairage LED salle 500PEXTENSION:PSE 3: Caméras fixes vidéo surveillance.

… ssi

PSE 1: Caméras fixes vidéo surveillance

PSE 2: Eclairage LED salle 500P

EXTENSION:

PSE 3: Caméras fixes vidéo surveillance.

Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 53 mois
Numéro de référence: 15CJ08AOO

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics:

— Lettre de candidature (imprimé Dc1) que la candidature soit présentée à titre individuel ou en groupement

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (cadre D2 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document);

— Les documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (cadre C1 du Dc2 à remplir si utilisation de ce document).

Situation économique et financière:

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cadre D1 du document Dc2 à remplir si utilisation de ce document) ;.

Capacité technique et professionnelle:

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire);

— Liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire);

— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire);

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature (en annexe au Dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire) ;.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:

— se référer à la liste en annexe 2 du Règlement de consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie possible sauf sur le lot 1.

Possibilité d'une avance contre la constitution d'une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités de financement: financement sur le budget général de Nantes Métropole.

Des subventions seront sollicitées auprès de l'etat, du Conseil régional, du Conseil Départemental et d'éventuels autres partenaires de la Ville.

Modalités de paiement: paiement par virement à trente jours, conformément aux règles de la comptabilité publique.

Ordonnateur: Mme la Présidente de Nantes Métropole.

Comptable public assignataire des paiements: M. Le Receveur des Finances de Nantes Municipale.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Autres conditions particulières:

Pour les lots 2.4.5.6.7.8.18.19: le cahier des charges du présent marché comporte des clauses visant à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Didier Bernardeau
Mme la présidente
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.nantesmetropole.fr 🌏
Nom: Nantes métropole
Adresse postale: Service des marchés publics, 11 avenue Carnot, immeuble Valmy — 3ème étage ouvert de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30
Commune postale: Nantes Cedex 09
Code postal: 44923
Point de contact: Florent Guillemot
Téléphone: +33 240996249 📞
Courrier électronique: florent.guillemot@nantesmetropole.fr 📧
Fax: +33 240996240 📠
Adresse postale: Direction de la commande publique, service des marchés publics, 11 avenue Carnot, immeuble Valmy — 3ème étage ouvert de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:30
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15CJ08AOO
Informations complémentaires

— statut (interne, co-traitance, sous traitance);

— qualifications par tâche;

— liste des principales références dans des opérations similaires sur 3 ans;

— chiffre d'affaire global;

— effectifs moyens annuels;

Visite sur place préalable obligatoire à toute remise d'offre: Les visites sur site seront organisées les mardis et jeudis de 9:30 à 12:00 pour les semaines 31, 34, 36 et 37,

Et uniquement le mardi de 9:30 à 12:00 pour la semaine 32.

Celles-Ci seront assurées par M. Georges Biraud — tél: +33 240415700 — adjoint au Chef d'établissement du Palais des Sports de Beaulieu.

Les représentants des entreprises devront signer le registre de visite

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Commune postale: Nantes Cedex 1
Code postal: 44041
Courrier électronique: greffe.ta.nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 240994600 📞
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 134-246787 (2015-07-10)

Informations complémentaires (2015-09-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-17 📅
Date limite de soumission: 2015-10-14 📅
Date de publication: 2015-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 183-331271
Se réfère à l'avis: 2015/S 134-246787
Numéro JO-S: 183
Source: OJS 2015/S 183-331271 (2015-09-17)

Avis d'attribution de marché (2016-02-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 741 923,73 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: Direction du bati PCAP 2 11 boulevard de Stalingrad, contact: M. Richard Stéphane, courriel: stephane.richard@nantesmetropole.fr

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-10 📅
Date de publication: 2016-02-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 031-049421
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires

Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce nº 15-106131, mise en ligne le 13.7.2015. Références de publication rectificative. Annonce nº 15-142406, mise en ligne le 17.9.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.2.2016.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-12-17 📅
Nom: Charier TP Sud 13 rue de l'aéronautique Parc d'activités du Chaffault, 44340 Bouguenais
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Reconsultation en cours

3️⃣
Nom: Leon Grosse Agence Bretagne — Loire 5 rue du Launay — CS 60052, 44801 Saint Herblain Cedex 1

4️⃣
Nom: Ateliers David, 1 rue de la Lande, ZIA de Villejames, BP 5238, 44352 Guérande Cedex

5️⃣

6️⃣
Nom: SMAC 24 rue du Chêne Lassé ZI — BP 22, 44801 Saint-Herblain Cedex 01

7️⃣
Nom: Sofradi Parc Activité de Ragon, 14 avenue Descartes, 44119 Treillières

8️⃣
Nom: SPIE Ouest-Centre 7 rue Julius et Ethel Rosenberg, BP 90263, 44818 Saint Herblain Cedex

9️⃣
Nom: INEO Atlantique, 50 bd Albert Einstein, 44300 Nantes
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
5
2
3
Source: OJS 2016/S 031-049421 (2016-02-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)