2015-030

Quantité ou étendue

Les marchés de la présente consultation sont des marchés ordinaire à prix unitaire qualifiés de travaux, régis par les dispositions du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8.9.2009.

Informations complémentaires

La présente consultation comprend 4 lots tels que définis ci-avant. Néanmoins l'opération totale se décompose en six (6) lots. Les Lots 5 « Rescindement du perré du Pi55 portant l'a13 » et 6 « Ganivelles de Lumière — réalisation de totems métalliques rétroéclairés » font l'objet d'une consultation distincte passée en application de l'article 27 III et 28 du code des marchés publics (la pulbication et les pièces relatives à ces deux lots sont disponibles sur le site www.achatpublic.com).

Les marchés de la présente consultation prendront effet à compter de sa date de notification correspondant à la date de réception par le titulaire de la lettre de notification et jusqu'à l'achèvement total des prestations par le titulaire telles que définies dans le cahier des charges.

Il n'est pas prévu de reconduction.

La date prévisionnelle de début d'exécution des travaux est fixée à mai 2016.

La durée de la période de préparation est fixée à trois (3) mois à l'exception du lot 3: ouvrages d'art dont la période de préparation est fixée à cinq (5) mois. Un ordre de service fixe la date à laquelle démarre la période de préparation, conformément à l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux.

La date prévisionnelle de début de la période de préparation est fixée à février 2016.

Le délai global d'exécution des travaux (hors période de préparation) est de 36 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des prestations.

La mise en service de la liaison par l'ouvrage d'art est fixée au 31.10.2018, au plus tard.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Par dérogation à l'article 19.1.1 du CCAG Travaux, le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée dans l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux.

Les variantes sont autorisées uniquement pour les lots 1 «Voiries et Réseaux Divers»Et 3 «Ouvrages d'art».

Les candidats sont limités à la présentation de deux variantes uniquement par lot (pour lesquels les variantes sont autorisées).

Le cas échéant, les variantes présentées devront être compatibles avec les prestations supplémentaires éventuelles du lot.

Les modalités de présentation des variantes ainsi que les exigences minimales sont définis à l'article 2-2-1 du Règlement de la consultation. Il est rappelé aux candidats que la remise d'une offre de base est obligatoire.

La procédure de consultation contient les prestations supplémentaire éventuelles pour les quatre lots (voir description des lots et pièces du dossier de consultation des entreprises) qui seront ou non levées selon la décision du pouvoir adjudicateur au moment de l'attribution des marchés. En tout étant de cause la réponse aux prestations supplémentaires pour chaque lot est obligatoire.

Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement téléchargeable sur le site de la Communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines: www.camy-info.fr rubrique Marchés Publics ou directement sur le site www.achatpublic.com.

En cas de difficulté de téléchargement, une hotline est à disposition des candidats au 0 892232120 ainsi qu'un manuel en ligne.

Le téléchargement du dossier permet aux candidats d'être informés directement de toute modification ou complément d'information apportés au dossier.

Pour ce qui est des pièces générales contractuelles citées au CCAP, elles ne sont pas jointes au dossier, le candidat étant réputé les connaître.

Les candidats remettent un projet de marché tel que défini à l'article 4 du règlement de la consultation. Les candidats qui souhaitent remettre une ou plusieurs variantes, doivent remettre un dossier d'offre par variante distinct du dossier d'offre de base. Les modalités de présentation des dossiers de variante sont également décrit à l'article 4.2 du règlement de la consultation.

Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'effectuera, pour chacun des lots, sur la base du dossier d'offre décrit à l'article 4 du règlement de la consultation, au regard de la combinaison des critères pondérés, suivants:

A. Critères de jugement des offres (hors Prestations supplémentaires éventuelles).

Critères pour les lots 1 « Voirie et réseaux divers » et 3 « Ouvrages d'art ».

Critère 1 — prix des prestations sur 50 points.

Critère 2 — valeur technique sur 40 points.

Critère 3 — planning et pertinence du phasage sur 10 points.

1) La valeur technique sera jugée en fonction des sous critères suivants:

Sous-critère 1: adéquation des moyens humains (et organisation), logiciels et matériels affectés au chantier et les conditions d'approvisionnement sur 5 points.

Sous-critère 2: adéquation des matériaux et fournitures / prescriptions et pertinence des documents permettant d'apprécier la qualité des matériaux sur 5 points.

Sous-critère 3: qualité du mémoire technique sur 20 points.

Sous-critère 4: qualité du mémoire environnemental sur 10 points.

2) Le critère prix des prestations sera apprécié en fonction du montant euro(s) HT total indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif propre au lot.

3) Le planning et la pertinence du phasage seront jugés en fonction des sous critères suivants:

Sous-critère 1: qualité de la proposition de planning chargé prenant en compte les contraintes du projet, les contraintes d'approvisionnement des matériaux, la date d'ouverture du pont ainsi que l'intervention des autres lots. Présentation d'une cinématique de construction détaillée avec élévations, vues en plan sur 5 points.

Sous-critère 2: qualité de la proposition du planning des études d'exécution prenant en compte les autres lots et avec détermination du chemin critique sur 2 points.

Sous-critère 3: note sur les dispositions prises pour la gestion des interfaces avec les autres lots et les mesures prises en cas de retard sur le planning sur 3 points.

Les candidats obtiennent ainsi une note sur 40 points concernant la valeur technique, une note sur 50 points sur le prix des prestations et une note sur 10 points pour le planning et la pertinence du phasage soit une note finale sur 100 points pour les lots 1 et 3.

Critères pour le lot 2 « éclairage public » et 4 « aménagement paysagers ».

Critère 1 — prix des prestations sur 60 points.

Critère 2 — valeur technique sur 40 points.

1) La valeur technique sera jugée en fonction des sous critères suivants:

Sous-critère 1: adéquation des moyens humains (et organisation), logiciels et matériels affectés au chantier et les conditions d'approvisionnement sur 5 points.

Sous-critère 2: adéquation des matériaux et fournitures / prescriptions et pertinence des documents permettant d'apprécier la qualité des matériaux sur 5 points.

Sous-critère 3: qualité du mémoire technique sur 20 points.

Sous-critère 4: qualité du mémoire environnemental sur 10 points.

2) Le critère prix des prestations sera apprécié en fonction du montant euro(s) HT total indiqué dans le détail quantitatif estimatif propre au lot.

Les candidats obtiennent ainsi une note sur 40 points concernant la valeur technique, et une note sur 60 points sur le prix des prestations soit une note finale sur 100 points pour les lots 2 et 4.

B. Critère de jugement des prestations supplémentaires éventuelles

Chaque prestation supplémentaire éventuelle sera notée sur 20 points sur la base du dossier d'offre décrit à l'article 4 du règlement de la consultation et répartie comme suit:

Critère 1: Prix de la prestation supplémentaire éventuelle sur 16 points et sera apprécié en fonction du montant euro(s) HT total indiqué dans le Détail Quantitatif Estimatif pour la prestation supplémentaire.

Critère 2: Valeur technique sur 4 points et sera apprécié au regard de la note technique remise pour la prestation supplémentaire propre à chaque lot.

C. Classement:

Pour chaque lot, plusieurs classements seront réalisés afin de prendre en compte les différentes hypothèses (offre de base /variante et prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.8.2015.