Vernouillet – collège Emile Zola – travaux de réfection des salles de sciences, des courants faibles, de l'éclairage intérieur, des faux-plafonds, du carrelage du hall, des menuiseries extérieures partielles, le remplacement des chaudières de l'administration et de 2 logements (6 lots)

Conseil général des Yvelines

Les travaux sont découpés en 2 phases :
Phase 1 : 1er été pour la réfection des salles de sciences, des courants faibles (en partie) de l'éclairage intérieur (en partie), des faux plafonds acoustiques (en partie) et métalliques RDC et R+1, du carrelage du hall, des menuiseries extérieures hall et demi-pension, des portes des escaliers A et B, et le remplacement des chaudières de l'administration et de 2 logements.
Phase 2 : 2ème été pour la réfection des faux plafonds acoustiques RDC et R+1, de l'éclairage intérieur, du raccordement définitif Ssi.
Les lots 2, 5 et 6 sont concernés uniquement par la phase 1, les lots 1, 3 et 4 sont concernés par les 2 phases.
Le délai global d'exécution des travaux est de :
Phase 1 : 81 jours (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours (dates prévisionnelles du 2.6.2014 au 22.8.2014).
Phase 2 : 81 jours (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours (dates prévisionnelles du 1.6.2015 au 21.8.2015)
la durée d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global et conformément au planning.
Le délai d'exécution des travaux de chaque phase court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service de chaque phase notifié par le maître d'ouvrage à l'entreprise, par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG Travaux

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-21. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-02-04 Avis de marché
2014-06-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Yvelines
Adresse postale: 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.yvelines.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-04 📅
Date limite de soumission: 2014-03-21 📅
Date de publication: 2014-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 028-044065
Numéro JO-S: 28
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr Criteres d'attributions : les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants : Sous critère 2.1 (pour tous les lots) : détail de l'organisation, des moyens humains (encadrement et ouvriers) mis en oeuvre pour réaliser les travaux et la gestion des éventuels sous-traitants ou co traitants (5 points). Sous critère 2.2 (pour tous les lots) : moyens matériels mis en oeuvre pour réaliser les travaux (détails de l'outillage, des moyens de levage et équipements spécifiques et équipements de sécurité)(5 points). -sous critère 2.3 (pour chaque lot) : qualité des produits mis en oeuvre (avec production de fiches techniques des produits) (7 points) pour le lot 1 : - portes intérieures isoplanes à âme pleine 93 +43 CF 1/2h + équipement DAS - carrelages sol hall et salles de sciences - etanchéité liquide sous carrelage des salles de sciences - tapis gratte pieds - peintures parois murales salles de sciences. Pour le lot 2 : Ensemble menuisés du hall comprenant portes doubles + châssis vitrés fixes latéraux + meneaux séparatifs + impostes vitrées. Portes doubles du réfectoire butées de portes extérieures bavettes d'appuis de baie pour le lot 3 : Faux plafonds 600 x 600 en panneaux acoustiques isolants faux plafonds métalliques clipsés en bac acier laqué isolant par matelas de laine de verre de 160 mm au R+1 Isolant par panneaux rigides de laine minérale de 40 mm en circulations pour le lot 4 : Tableaux divisionnaires salles de sciences appareils d'éclairage cmsi détecteurs volumétriques (anti intrusion) caméra couleur extérieure enregistreur numérique bais Vdi Pour le lot 5 : Chaudière administration chaudières logements calorifuge climatisation local répartiteur général pour le lot 6 : Paillasse élèves paillasse professeur paillasse adossée -sous critère 2.4 (pour tous les lots) : dispositions techniques mises en oeuvrepour un chantier à faible impact environnemental avec limitation des nuisances liées au chantier, gestion des déchets de chantier et limitation des impacts environnementaux et sanitaires (3 points) le candidat détaillera son organisation et ses moyens pour atteindre les objectifs définis dans la charte de chantier faibles nuisances, en particulier les mesures prises pour limiter les impacts environnementaux et sanitaires. Renseignements administratifs : Conseil général des Yvelines, DPIC - SDFGMP - service des marchés, Yvette Botras, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél +33 139078658 Fax +33 139078738 renseignements techniques : Conseil général des Yvelines, DPIC - pôle bâtiments secteur 2, Axelle Rallier du Baty, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél +33 139078050 Fax +33 139078768 Unité monétaire utilisée, l'euro. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda Etienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur +33 139078738, courriel : metienne@yvelines.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.2.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux sont découpés en 2 phases :
Phase 1 : 1er été pour la réfection des salles de sciences, des courants faibles (en partie) de l'éclairage intérieur (en partie), des faux plafonds acoustiques (en partie) et métalliques RDC et R+1, du carrelage du hall, des menuiseries extérieures hall et demi-pension, des portes des escaliers A et B, et le remplacement des chaudières de l'administration et de 2 logements.
Afficher plus
Phase 2 : 2ème été pour la réfection des faux plafonds acoustiques RDC et R+1, de l'éclairage intérieur, du raccordement définitif Ssi.
Les lots 2, 5 et 6 sont concernés uniquement par la phase 1, les lots 1, 3 et 4 sont concernés par les 2 phases.
Le délai global d'exécution des travaux est de :
Phase 1 : 81 jours (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours (dates prévisionnelles du 2.6.2014 au 22.8.2014).
Phase 2 : 81 jours (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours (dates prévisionnelles du 1.6.2015 au 21.8.2015)
la durée d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai global et conformément au planning.
Le délai d'exécution des travaux de chaque phase court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service de chaque phase notifié par le maître d'ouvrage à l'entreprise, par dérogation à l'article 3.8.1 du CCAG Travaux
Numéro du lot: 1
Brève description: Installations, déposes, maçonnerie, carrelage, menuiseries intérieures, peinture
Numéro du lot: 2
Brève description: Menuiseries extérieures acier, serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Faux-Plafonds
Numéro du lot: 4
Brève description: Electricité
Numéro du lot: 5
Brève description: Plomberie, chauffage
Numéro du lot: 6
Brève description: Equipements spécialisés
Description des options:
Au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du code des marchés publics.
Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché comporte une option PAT et PAT Wifi pour le lot 4 "Électricité".
Numéro de référence: 2014-45-47-48-49-50-51
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 61 route de Chapet, 78540 Vernouillet

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
Afficher plus
- copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
- justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics : société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
- engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
- a titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés, ainsi que ses attestations d'assurance à jour de leurs cotisations, correspondant à l'objet du marché.
Situation économique et financière:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- financières = chiffres d'affaires
A ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
- techniques = moyens humains et techniques
niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Lot n° 1 : Qualibat 2111 maçonnerie (technicité courante et béton armé courant)
Lot n° 2 : Qualibat 3511 (fourniture et pose de menuiseries extérieures)
Lot n° 3 : Qualibat 6612 (fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires- technicité confirmée)
Lot n° 4 : Qualifelec E2, Cf2 (Tc,St,Av)
Lot n° 5 : Qualibat 5112 (plomberie- sanitaire technicité confirmée), 5311 (installations thermiques technicité courante)
Lot n° 6 : sur références
la qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
A ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration des effectifs moyens, du personnel d'encadrement au cours de chacun des 3 derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage, matériel et équipement technique...).
Afficher plus
- une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.
- les certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Fonds publics du département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au code des marchés publics).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
Afficher plus
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur financière de l'offre (80 points)pour le lot 4, le pouvoir adjudicateur établira 2 classements distincts :Un classement sur l'offre de baseun classement sur l'offre globale (offre de base + option)
2. Valeur technique de l'offre (20 points)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22780646000019
Contact
Point de contact: Le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Nom: Conseil général des Yvelines: DPIC – SDFGMP – service des marchés
Adresse postale: Nathalie Beau, 2 place André Mignot – bureau C 302, du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00. Retrait par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr
Téléphone: +33 139078265 📞
Fax: +33 139078738 📠
Adresse postale: Nathalie Beau, 2 place André Mignot – bureau C 302, remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 – remise par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-45-47-48-49-50-51
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions : les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants :
Sous critère 2.1 (pour tous les lots) : détail de l'organisation, des moyens humains (encadrement et ouvriers) mis en oeuvre pour réaliser les travaux et la gestion des éventuels sous-traitants ou co traitants (5 points).
Sous critère 2.2 (pour tous les lots) : moyens matériels mis en oeuvre pour réaliser les travaux (détails de l'outillage, des moyens de levage et équipements spécifiques et équipements de sécurité)(5 points).
-sous critère 2.3 (pour chaque lot) : qualité des produits mis en oeuvre (avec production de fiches techniques des produits) (7 points)
pour le lot 1 :
- portes intérieures isoplanes à âme pleine 93 +43 CF 1/2h + équipement DAS
- carrelages sol hall et salles de sciences
- etanchéité liquide sous carrelage des salles de sciences
- tapis gratte pieds
- peintures parois murales salles de sciences.
Pour le lot 2 :
Ensemble menuisés du hall comprenant portes doubles + châssis vitrés fixes latéraux + meneaux séparatifs + impostes vitrées.
Portes doubles du réfectoire
butées de portes extérieures
bavettes d'appuis de baie
pour le lot 3 :
Faux plafonds 600 x 600 en panneaux acoustiques isolants
faux plafonds métalliques clipsés en bac acier laqué
isolant par matelas de laine de verre de 160 mm au R+1
Isolant par panneaux rigides de laine minérale de 40 mm en circulations
pour le lot 4 :
Tableaux divisionnaires salles de sciences
appareils d'éclairage
cmsi
détecteurs volumétriques (anti intrusion)
caméra couleur extérieure
enregistreur numérique
bais Vdi
Pour le lot 5 :
Chaudière administration
chaudières logements
calorifuge
climatisation local répartiteur général
pour le lot 6 :
Paillasse élèves
paillasse professeur
paillasse adossée
-sous critère 2.4 (pour tous les lots) : dispositions techniques mises en oeuvrepour un chantier à faible impact environnemental avec limitation des nuisances liées au chantier, gestion des déchets de chantier et limitation des impacts environnementaux et sanitaires (3 points)
Afficher plus
le candidat détaillera son organisation et ses moyens pour atteindre les objectifs définis dans la charte de chantier faibles nuisances, en particulier les mesures prises pour limiter les impacts environnementaux et sanitaires.
Renseignements administratifs :
Conseil général des Yvelines, DPIC - SDFGMP - service des marchés, Yvette Botras, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél +33 139078658 Fax +33 139078738
renseignements techniques :
Conseil général des Yvelines, DPIC - pôle bâtiments secteur 2, Axelle Rallier du Baty, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
Tél +33 139078050 Fax +33 139078768
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles,
service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda Etienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur +33 139078738, courriel : metienne@yvelines.fr.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.2.2014.
Source: OJS 2014/S 028-044065 (2014-02-04)
Avis d'attribution de marché (2014-06-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 110 932 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-30 📅
Date de publication: 2014-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 126-223750
Se réfère à l'avis: 2014/S 28-044065
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.achats.yvelines.fr Le marché no2014-49 attribué à la société AGE Godefroy d'un montant de 171 277,17 EUR HT correspond à l'offre de base + l'option. Le lot 2 à été relancé en MAPA. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 27 A, annonce no 137 du 7.2.2014. Parution no : 27 B, annonce no 249 du 7.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.6.2014.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-12 📅
Nom: Atlante
Adresse postale: 3 rue de Bicêtre
Commune postale: L'Haÿ-les-Roses
Code postal: 94240

2️⃣
Nom: Le lot 2 : menuiseries extérieures acier, serrurerie a été déclaré infructueux

3️⃣
Nom: Isophon
Adresse postale: 2 rue Pierre Grange - ZI de la Pointe
Commune postale: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94120

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-11 📅
Nom: AGE Godefroy
Adresse postale: 10 rue Charles Tellier
Commune postale: Limay
Code postal: 78520

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-27 📅
Nom: Leblanc
Adresse postale: 46 rue Nungesser et Coli - BP 1829
Commune postale: Évreux Cedex
Code postal: 27018

6️⃣
Nom: Posseme
Adresse postale: La Chapelle Gaceline
Commune postale: La Gacilly
Code postal: 56200
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
8
7

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: le président
Source: OJS 2014/S 126-223750 (2014-06-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Fournisseurs:
AGE Godefroy Atlante Isophon Le lot 2 : menuiseries extérieures acier,... Leblanc Posseme
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier et équipements divers Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux d'isolation Travaux de plomberie