Travaux pour la construction du lycée de Villefranche-de-Lauragais (opération n50027)

SPL Midi-Pyrénées Construction

Les travaux décomposés en une tranche ferme et une tranche conditionnelle et en 19 lots séparés consistent à construire le lycée de Villefranche-de-Lauragais.
D'une surface d'environ 8000 mètres carrés répartis sur 3 bâtiments en RDC, R+1 et R+2, le lycée accueillera 645 élèves. Cet ouvrage s'inscrit dans une démarche environnementale visant des objectifs élevés en terme de consommation d'énergie, puisqu'il sera le premier lycée BEPOS de la Région Midi-Pyrénées. À titre prévisionnel les travaux devraient commencer en septembre 2014 pour la tranche ferme et juin 2015 pour la tranche conditionnelle 1.
La présente consultation concerne que les lots mentionnés ci-dessous, les autres lots faisant l'objet d'une autre consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-16. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-04-04 Avis de marché
2014-11-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: 10 502 10011 669 000
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Midi-Pyrénées Construction
Adresse postale: Mandataire, agissant au nom et pour le compte de la Région Midi-Pyrénées, 11 avenue Parmentier Central Parc 2, 3ème étage, BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: stephane.babilotte@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-04 📅
Date limite de soumission: 2014-05-16 📅
Date de publication: 2014-04-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 070-119847
Numéro JO-S: 70
Informations complémentaires
Les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à Repromat, 26 rue Danielle Casanova – 31000 Toulouse – téléphone +33 561236412 – repromat@club-internet.fr, ou peuvent être téléchargés librement sur le site https://splmpc.achatpublic.com (cf. manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "Outils"). Les offres pourront être transmises soit sur "Support papier" soit par voie électronique sur le site https://splmpc.achatpublic.com. (cf. Manuel entreprises). Le délai d'exécution mentionné ci-dessus s'entend pour la totalité des lots et la totalité des tranches. Il court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution"). Les délais d'exécution de chacune des tranches sont les suivants : tranche ferme : 19 mois, tranche conditionnelle 1 : 10 mois. Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation - des renseignements techniques peuvent être obtenus auprès du mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre: Agence Filiatre / Mansour – 57 rue Riquet, 31000 Toulouse, Tel : 05 61 57 08 38, mail : ag.archi.filiatre.mansour@wanadoo.fr, contact : Mme Filiatre – autres renseignements : voir le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.4.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux décomposés en une tranche ferme et une tranche conditionnelle et en 19 lots séparés consistent à construire le lycée de Villefranche-de-Lauragais.
D'une surface d'environ 8000 mètres carrés répartis sur 3 bâtiments en RDC, R+1 et R+2, le lycée accueillera 645 élèves. Cet ouvrage s'inscrit dans une démarche environnementale visant des objectifs élevés en terme de consommation d'énergie, puisqu'il sera le premier lycée BEPOS de la Région Midi-Pyrénées. À titre prévisionnel les travaux devraient commencer en septembre 2014 pour la tranche ferme et juin 2015 pour la tranche conditionnelle 1.
Afficher plus
La présente consultation concerne que les lots mentionnés ci-dessous, les autres lots faisant l'objet d'une autre consultation.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: VRD – terrassements – plateaux sportifs
Brève description:
Terrassements sur environ 35 000 mètres carrés, voirie sur environ 4 000 mètres carrés, réseaux secs et humides.
Valeur estimée hors TVA: 1 548 000 💰
1 720 000 💰
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros-oeuvre
Brève description:
Environ 12 000 mètres carrés de plancher, environ 5 000 mètres carrés voiles béton.
Valeur estimée hors TVA: 2 790 000 💰
3 100 000 💰
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente façades bois
Brève description:
Structure charpente bois, poteaux poutres sur environ 2 800 mètres carrés, façades ossature bois sur environ 2 700 mètres carrés.
Valeur estimée hors TVA: 1 596 600 💰
1 774 000 💰
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description: Étanchéité sur environ 5 000 mètres carrés.
Valeur estimée hors TVA: 603 000 💰
670 000 💰
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Brève description:
Menuiseries extérieures en alu (environ 350 unités) et mur rideau sur environ 150 mètres carrés.
Valeur estimée hors TVA: 900 000 💰
1 000 000 💰
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:
Environ 18 portes métalliques, environ 200 m linéaire de garde-corps, environ 150 m inéairel de mains courantes, environ 5 portails de garages.
Valeur estimée hors TVA: 100 800 💰
112 000 💰
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Sols souples
Brève description: Environ 4 900 mètres carrés de sols souples en revêtement PVC.
Valeur estimée hors TVA: 256 500 💰
285 000 💰
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: cvc- plomberie sanitaire
Brève description:
Pompes à chaleur pour environ 5 logements, chaufferie bois du lycée + chaufferie d'appoint au fioul, tous réseaux CVC et plomberie, et GTC.
Valeur estimée hors TVA: 1 647 000 💰
1 830 000 💰
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Électricité
Brève description: Tous réseaux courants forts et faibles.
Valeur estimée hors TVA: 1 035 000 💰
1 150 000 💰
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Mise en place d'un ascenseur R+2.
Valeur estimée hors TVA: 25 200 💰
28 000 💰
10 502 100 💰
11 669 000 💰
Description des options: Lot n
Durée de l'accord: 19 mois
Numéro de référence: 14S0028
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: AB13
IA04
AA02
AA01
AB11
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: chemin de Tracas – Villefranche-de-Lauragais, 31290.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants :
— imprimé intitulé Dc1 «Lettre de candidature – habilitation du mandataire par ses cotraitants» dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée,
— indication des personnes habilitées à engager le candidat,
— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
L'imprimé référencé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.
Situation économique et financière:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière :
— chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent),
— attestations détaillées d'assurance responsabilités civile professionnelle et décennale en cours de validité,
— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique :
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
— outillage, matériel et équipement technique du candidat,
— liste des travaux exécutés par le candidat au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ou équivalent),
— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation .
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande mais pas par une caution personnelle et solidaire.
Versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire. Délai de paiement : 30 jours. Avance prévue au taux de 20 %. Acomptes mensuels pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d'exécution. Forme du prix : révisable. Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Autres conditions particulières:
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (caractéristiques et performances techniques, méthodologie en terme d'organisation du chantier) (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Midi-Pyrénées
Adresse postale: Direction de l'éducation et des sports, hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal Juin
Commune postale: Toulouse Cedex 09
Code postal: 31406
Contact
Point de contact: Stéphane Babilotte
Adresse du profil d'acheteur: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
URL des documents: http://splmpc.achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14S0028
Informations complémentaires
Les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à Repromat, 26 rue Danielle Casanova – 31000 Toulouse – téléphone +33 561236412 – repromat@club-internet.fr, ou peuvent être téléchargés librement sur le site https://splmpc.achatpublic.com (cf. manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "Outils").
Afficher plus
Les offres pourront être transmises soit sur "Support papier" soit par voie électronique sur le site https://splmpc.achatpublic.com. (cf. Manuel entreprises).
Le délai d'exécution mentionné ci-dessus s'entend pour la totalité des lots et la totalité des tranches. Il court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution"). Les délais d'exécution de chacune des tranches sont les suivants : tranche ferme : 19 mois, tranche conditionnelle 1 : 10 mois. Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation - des renseignements techniques peuvent être obtenus auprès du mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre: Agence Filiatre / Mansour – 57 rue Riquet, 31000 Toulouse, Tel : 05 61 57 08 38, mail : ag.archi.filiatre.mansour@wanadoo.fr, contact : Mme Filiatre – autres renseignements : voir le règlement de la consultation.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.4.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulouse
Source: OJS 2014/S 070-119847 (2014-04-04)
Avis d'attribution de marché (2014-11-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 13 305 252,98 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: Mandataire, agissant au nom et pour le compte de la Région Midi-Pyrénées, 11 avenue Parmentier, Central Parc 2, 3ème étage, BP 22414

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-04 📅
Date de publication: 2014-11-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 214-378365
Se réfère à l'avis: 2014/S 70-119847
Numéro JO-S: 214
Informations complémentaires
Cet avis est publié en application des articles 85 et 85-1 du code des marchés publics. Il est précisé que ces présents contrats ont été conclus et qu'ils sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi à la SPL Midi-Pyrénées construction. Du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00, et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº : 70 A, annonce nº 131 du 9.4.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.11.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 14S0028 et 14S0030
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: chemin du Tracas, 31290 Villefranche-de-Lauragais

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-10-10 📅
Nom: Eiffage travaux publics Sud Ouest Midi-Pyrénées mandataire (autre membre du groupement: ETS Cazals)
Adresse postale: 38 chemin du Chapître – BP 92313
Commune postale: Toulouse Cedex 1
Code postal: 31023
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Demathieu – bard construction mandataire (autre membre du groupement: MAS entreprise générale)
Adresse postale: 57 rue Ernest Renan – CS 97508
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Code postal: 31075

3️⃣
Nom: Goubie SA
Adresse postale: Pont Renon – BP 28
Commune postale: Prigonrieux
Code postal: 24130

4️⃣
Nom: Mae sas
Adresse postale: 10 impasse Vitry
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31200

5️⃣
Nom: Entreprise PO
Adresse postale: 5 bis route de Toulouse – ZA Mourlas
Commune postale: Cornebarrieu
Code postal: 31700

6️⃣
Nom: Etp sa
Adresse postale: ZI Thibault – 11 rue Sirven – BP 50393
Code postal: 31103

7️⃣
Nom: Pmma
Adresse postale: 7 chemin du Quart
Commune postale: Portet-sur-Garonne
Code postal: 31120

8️⃣
Nom: SAS SEEM Bois
Adresse postale: route de Magrie
Commune postale: Limoux
Code postal: 11300

9️⃣
Nom: Massoutier et fils SAS
Adresse postale: ZA la Molière
Commune postale: Graulhet
Code postal: 81300

1️⃣0️⃣
Nom: SAS sol français
Adresse postale: ZI Nord – BP 632
Commune postale: Montauban
Code postal: 82000

1️⃣1️⃣
Nom: Toulouse carrelages SAS
Adresse postale: 40 rue du Petit Barry
Commune postale: Cugnaux
Code postal: 31270

1️⃣2️⃣
Nom: Expert peinture EURL
Adresse postale: 41 rue René Cassin
Commune postale: Lavelanet
Code postal: 09300

1️⃣3️⃣
Nom: SPIE Sud Ouest
Adresse postale: 70 chemin de Payssat – ZI Montaudran
Commune postale: Toulouse Cedex 4
Code postal: 31029

1️⃣4️⃣
Nom: Lagreze et Lacroux
Adresse postale: 8 rue Henri Fabre
Commune postale: Albi
Code postal: 81000

1️⃣5️⃣
Nom: Mateos électricité
Adresse postale: 3 bis route de Lacourtensourt
Commune postale: Fenouillet
Code postal: 31150

1️⃣6️⃣
Nom: Bichard équipement SARL
Adresse postale: 15 impasse de la Gravette – ZAC de la Gravette
Commune postale: Gratentour

1️⃣7️⃣
Nom: Ascenseurs CID
Adresse postale: 223 route de Revel – APPT 303
Code postal: 31400

1️⃣8️⃣
Nom: Delagrave SA
Adresse postale: 350 rue Blingue
Commune postale: Romilly-sur-Andelle
Code postal: 27610

1️⃣9️⃣
Nom: Caussat espaces verts, mandataire (autre membre du groupement: SARL le Jardin de Jade)
Adresse postale: 1 chemin de Sandreau – Cedex 3056
Commune postale: Daux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
8
7
4
3
6
10

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de Région – 22 boulevard du Maréchal Juin
Commune postale: Toulouse Cedex 9

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 68 rue Raymond 4 – BP 7007
Adresse Internet: http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 68 rue Raymond 4
Source: OJS 2014/S 214-378365 (2014-11-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Ascenseurs CID Bichard équipement SARL Caussat espaces verts, mandataire (autre... Delagrave SA Demathieu – bard construction mandataire... Eiffage travaux publics Sud Ouest... Entreprise PO ETP SA Expert peinture EURL Goubie SA
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement