travaux de requalification de la Chapelle rue de la Libération à Bar-Le-Duc

Informations complémentaires

mode de passation : La présente consultation est passée selon un appel d'offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics. Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées. Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Insertion par l'activité économique et l'emploi : Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, en application de l'article 14 du Code des Marchés Publics, le titulaire s'engage par leur offre à réaliser une action d'insertion, dans le cadre de l'exécution du marché, qui permettre l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Toute offre qui ne satisferait pas à cette clause sociale d'insertion serait déclarée irrecevable pour non-conformité au cahier des charges. Visite du site des travaux : Une visite du site des travaux est obligatoire pour chaque entreprise mandataire remettant une offre. Elle fera l'objet d'une attestation signée par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, qui devra être jointe au dossier. Chaque entreprise devra, avant la remise de son offre : - s'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux, - avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées, - avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc., - avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaitement des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. Les quantités données dans le détail du prix global et forfaitaire de chaque lot sont données à titre indicatif. L'entrepreneur est tenu de les vérifier avant la remise de son offre, afin de produire une offre ferme sur laquelle les quantités ne seront plus discutées. L'entreprise devra prendre rendez-vous au moins 48 h avant le jour envisagé auprès du Maître d'oeuvre : M. Pierron Philippe - architecte DPLG - 7 impasse de la Chalaide, 55000 Bar-le-Duc - tél. +33 329762926 Fax. : +33 329750361 Durée du marché ou délai d'exécution : Le délai global des travaux pour l'ensemble des lots est de 11 mois. La période de préparation d'une durée de 4 semaines n'est pas comprise dans le délai global des travaux. Le démarrage de la période de préparation court à compter de la date de notification du marché. Le délai d'exécution des travaux court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Les candidats joindront à leur offre un planning d'exécution des travaux détaillé par zone de travail. Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats. Le dossier de consultation est aussi téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON à l'adresse suivante : www.klekoon.com Adresse URL : http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=49546 Conditions de remise des offres : Les enveloppes devront être remises contre récépissé ou être envoyées par pli recommandé avec avis de réception postal auprès de la collectivité. La transmission des offres par voie électronique est autorisée Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Pour chaque lot, le dossier à remettre par les candidats comprendra les pièces suivantes, rédigées en langue française, dûment datées et signées, regroupées dans une enveloppe unique : La lettre de candidature (Dc1) ; La déclaration du candidat (Dc2) ; Ces documents seront fournis par la Ville de Bar-Le-Duc et permettent d'obtenir les renseignements prévus aux articles 44, 45 et 46 du CMP : - si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales, - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir, - une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n. 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 5221-8 et L 8231-1 du Code du Travail, - les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières : * le chiffre d'affaires pour les 3 derniers exercices, * les effectifs en personnel, * la liste du matériel dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations, * une liste de références pour des prestations équivalentes, en cours ou exécutées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage, l'autorisation habilitant le représentant de l'entreprise à signer ; Les attestations d'assurance en cours de validité : assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ; Le règlement de consultation (Rc) ; L'Acte d'engagement (AE) daté et signé par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché ; ou, en cas de groupement par le mandataire dûment habilité : cadre joint à compléter ; Le cahier des clauses administratives particulières (Ccap) ; Le cahier des clauses communes à tous les lots ; Le cahier des clauses techniques particulières (Cctp) ; Le diagnostic amiante ; Le détail du prix global et forfaitaire DPGF, cadre joint à compléter entièrement ; L'Attestation de visite ; Un mémoire technique présentant : * Un organigramme fonctionnel présentant les moyens humains affectés spécifiquement au chantier (chargé d'affaire, chef de chantier, chef d'équipe, ouvriers ), * Les moyens matériels affectés spécifiquement au chantier, * La méthodologie qui sera mise en oeuvre pour mener à bien les travaux, * La qualité technique et esthétique des prestations à réaliser : Notices techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des matériaux, Notice énumérant les conditions de mise en oeuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les autres corps d'état, le cas échéant, Photos, croquis, etc, Le planning d'exécution détaillé par zone de travail, Les dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution. L'ensemble de ces documents sera signé par le soumissionnaire. Critères de jugement des candidatures : Capacités professionnelles et financières. Fourniture des documents et renseignements énumérés aux articles 44 - 45 et 46 du CMP. Critères de jugement des offres : Les offres seront analysées selon les critères suivants : * Valeur technique, notée sur 60 points selon les sous-critères suivants : - les moyens humains affectés spécifiquement au chantier sur 5 points, - les moyens matériels affectés spécifiquement au chantier sur 5 points, - la méthodologie pour mener à bien les travaux sur 20 points, - qualité technique et esthétique des prestations à réaliser sur 10 points : Notices techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des matériaux, Notice énumérant les conditions de mise en oeuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les autres corps d'état, le cas échéant, Photos, croquis, etc - dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution sur 10 points, - planning détaillé sur 10 points. * Prix, noté sur 40 points : Le jugement des offres au titre du critère du " prix " se fera au regard de l'offre de prix proposée par le candidat et dûment indiquée dans le cadre prévu à cet effet dans l'acte d'engagement. Le candidat sera attentif à dater, signer et remplir intégralement le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F.), poste par poste, y compris les options. Le candidat ne pourra pas le modifier sous peine de non-conformité de l'offre remise, sauf vérification des quantités. Les montants pris en considération seront par principe nets de taxes. Néanmoins, la comparaison entre le prix d'un candidat assujetti à la TVA et celui d'un candidat non assujetti se fera entre le prix toutes taxes comprises (T.V.A. Incluse)pour le premier et le prix net de taxes proposé par le second. Il sera fait application de la formule suivante : n = 40 x (Po/Px) dans laquelle : - n est la note attribuée au candidat, - po est le prix de l'offre la moins disante, - px est l'offre considérée. La note attribuée sera arrondie au centième. Pour l'ensemble des lots, le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note. En cas d'égalité entre deux candidats, le candidat présentant la meilleure note pour le critère valeur technique l'emportera. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite pour motif d'intérêt général. Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent être obtenus : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront s'adresser par écrit avant la date limite de remise des offres à : - renseignements d'ordre administratif : Ville de Bar-le-Duc - service affaires juridiques et marchés publics - 12 rue Lapique, BP 60559 - 55012 Bar-le-Duc Cedex - tél : +33 329795631 - fax : +33 329796768 - courriel : marchespublics@barleduc.fr - renseignements d'ordre technique : Ville de Bar-Le-Duc - service Bâtiments - M. Noroy ou Melle GIARDINA - tél. : +33 329795641 ou +33 329795614 - fax : +33 329795607 - courriel : batiments.architecture@barleduc.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1.10.2014.

Description des options

les lots suivants comportent la ou les options obligatoires suivantes : - lot n. 9 : Option 1 " Fourniture et pose d'un paratonnerre ". - Lot n. 10 :Option 1 " Chauffage par le sol " et Option 2 " Chaudière à granulé ". - Lot n. 11 :Option 1 " Suppression chape au mortier sur isolant et remplacement par une chape d'enrobage de plancher chauffant "

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché

le marché sera conclu avec soit : - un entrepreneur unique, - des entrepreneurs groupés solidaires ou conjoints. La même entreprise ne peut pas présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, - en qualité de membre de plusieurs groupements. La même entreprise ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. En cas de groupement, la forme de celui-ci composé doit être précisée dans l'acte d'engagement