Restructuration et extension de la Manufacture des Oeillets à Ivry-sur-Seine, en vue de l'implantation du centre dramatique national du Val-de-Marne, situé au 25/29 rue Raspail à Ivry-sur-Seine

Ville d'Ivry-sur-Seine

Restructuration et extension de la Manufacture des Oeillets à Ivry-sur-Seine, en vue de l'implantation du centre dramatique national du Val-de-Marne, situé au 25/29 rue Raspail à Ivry-sur-Seine.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-02-17. L'appel d'offres a été publié le 2014-01-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville d'Ivry-sur-Seine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-01-16	Avis de marché
2014-01-22	Informations complémentaires
2014-09-12	Avis d'attribution de marché
2015-01-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Quantité ou étendue:

La Manufacture des Oeillets est composée d'un ensemble de bâtiments existants qui était à son origine à usage industriel, et à ce jour inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (en totalité, intérieurs et extérieurs).Les travaux envisagés, d'un coût estimé à 13 300 000 EUR HT ont pour objectif l'aménagement et l'extension de cette halle pour y accueillir le centre dramatique national du Val de Marne (CDN). A l'issue des travaux, l'établissement comportera :-Dans le bâtiment existant " Halle des Oeillets " :-Une salle de spectacle transformable (aile Nord) dont le niveau bas sera situé environ 4 mètres sous le niveau du rez-de-chaussée actuel,-un hall d'accueil du public comportant les banques d'accueil, un espace librairie, des kiosques, vestiaires, bar pouvant proposer un service restauration rapide (puissance des appareils de chauffe et réchauffe susceptibles d'être présents selon règles GC cf §7.14) et sanitaires (partie centrale et aile Sud),-Un studio de répétition nommé " Le Studio " à l'étage en partie centrale accessible depuis le plancher partiel surplombant la halle Sud,-des loges,-dans une partie du bâtiment existant " Bâtiment Américain ":-Les locaux " administratifs "-Une salle de pratique Théâtrale-Dans une extension de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol:-des locaux techniques et des locaux réservés aux artistes et au personnel de l'établissement. (loges, rangements, ateliers, foyer...).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Ivry-sur-Seine
Adresse postale: esplanade Georges Marrane
Code postal: 94205
Commune postale: Ivry-sur-Seine Cedex
Contact
Courrier électronique: smp@ivry94.fr 📧
Téléphone: +33 149602683 📞
Fax: +33 149602660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-16 📅
Date limite de soumission: 2014-02-17 📅
Date de publication: 2014-01-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 014-019959
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires

Le marché sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire et prendra effet dès notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 19 mois (tous lots confondus). Elle comprend la période de préparation d'1 mois et le délai de livraison à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. pour l'analyse des offres, le critère de la valeur technique (60%) sera analysé au regard des sous-critères suivants: - les moyens humains mis à disposition pour le marché, les moyens matériels utilisés et mis en oeuvre pour le respect des délais d'exécution, et les mesures prises pour l'organisation du chantier (installation de chantier prenant en compte toutes les contraintes de l'opération et la gestion et l'évacuation des déchets) et les moyens mis en place pour assurer la Sécurité et l'hygiène sur le chantier (noté sur 20 points). - les matériaux utiliséspour le marché (indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les références des fournisseurs correspondants à savoir documentations ou fiches techniques concernant les produits proposées)(noté sur 20 points). - La méthodologie particulière mise en oeuvre par rapport aux spécificités du marché (noté sur 20 points). Pour les lots no8, 9, 10, et 11 : Seront également analysés, dans le sous-critère relatif aux matériaux mis en oeuvre pour le marché, les éléments suivants : - les brevets éventuellement utilisés pour cette opération, - tous documents graphiques (plans schéma, photos) permettant d'apprécier sa proposition, - une étude prédictive par simulation numérique des performances du système de diffusion électroacoustique dans la salle transformable, - uniquement pour le lot no9 (Tentures de scènes), un échantillon de chacun des tissus proposés pour le lot no12: seront également analysés, dans le sous-critère relatif aux matériaux mis enoeuvre pour le marché, les éléments suivants : - les brevets éventuellement utilisés pour cette opération, - tous documents graphiques (plans schéma, photos) permettant d'apprécier sa proposition, - un exemplaire de la banquette le critère du prix sera analysé au regard de la formule suivante: (prix de l'offre moins disante / prix de l'offre du candidat) X 40. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.1.2014.

Informations complémentaires

Le marché sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire et prendra effet dès notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le délai d'exécution des travaux est de 19 mois (tous lots confondus). Elle comprend la période de préparation d'1 mois et le délai de livraison à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

pour l'analyse des offres, le critère de la valeur technique (60%) sera analysé au regard des sous-critères suivants:

- les moyens humains mis à disposition pour le marché, les moyens matériels utilisés et mis en oeuvre pour le respect des délais d'exécution, et les mesures prises pour l'organisation du chantier (installation de chantier prenant en compte toutes les contraintes de l'opération et la gestion et l'évacuation des déchets) et les moyens mis en place pour assurer la Sécurité et l'hygiène sur le chantier (noté sur 20 points).

- les matériaux utiliséspour le marché (indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les références des fournisseurs correspondants à savoir documentations ou fiches techniques concernant les produits proposées)(noté sur 20 points).

- La méthodologie particulière mise en oeuvre par rapport aux spécificités du marché (noté sur 20 points).

Pour les lots no8, 9, 10, et 11 :

Seront également analysés, dans le sous-critère relatif aux matériaux mis en oeuvre pour le marché, les éléments suivants :

- les brevets éventuellement utilisés pour cette opération,

- tous documents graphiques (plans schéma, photos) permettant d'apprécier sa proposition,

- une étude prédictive par simulation numérique des performances du système de diffusion électroacoustique dans la salle transformable,

- uniquement pour le lot no9 (Tentures de scènes), un échantillon de chacun des tissus proposés

pour le lot no12:

seront également analysés, dans le sous-critère relatif aux matériaux mis enoeuvre pour le marché, les éléments suivants :

- les brevets éventuellement utilisés pour cette opération,

- tous documents graphiques (plans schéma, photos) permettant d'apprécier sa proposition,

- un exemplaire de la banquette

le critère du prix sera analysé au regard de la formule suivante:

(prix de l'offre moins disante / prix de l'offre du candidat) X 40.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.1.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Restructuration et extension de la Manufacture des Oeillets à Ivry-sur-Seine, en vue de l'implantation du centre dramatique national du Val-de-Marne, situé au 25/29 rue Raspail à Ivry-sur-Seine.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1: Macro-Lot Structure
Brève description: Lot 1: Macro-Lot Structure
Informations complémentaires sur les lots:

Ce macro-lot no1 comprend les corps d'état…

… suivants:-Corps d'état 1.1: VRD - Aménagements extérieurs-Corps d'état 1.2: Désamiantage - Déplombage-Corps d'état 1.3: Démolition-Corps d'état 1.4: Structure béton et métallique - Terrassements - Fondations spéciales - Installations de chantier - Réseaux enterrés-Corps d'état 1.5: Etanchéité-Corps d'état 1.6: Ravalement - Bardage bois

… suivants:

-Corps d'état 1.1: VRD - Aménagements extérieurs

-Corps d'état 1.2: Désamiantage - Déplombage

-Corps d'état 1.3: Démolition

-Corps d'état 1.4: Structure béton et métallique - Terrassements - Fondations spéciales - Installations de chantier - Réseaux enterrés

-Corps d'état 1.5: Etanchéité

-Corps d'état 1.6: Ravalement - Bardage bois

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot 2: Couverture zinc
Brève description: Lot 2: Couverture zinc
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot 3: Macro-Lot Menuiseries extérieures
Brève description: Lot 3: Macro-Lot Menuiseries extérieures
Informations complémentaires sur les lots:

Ce macro-lot no3 comprend les corps d'état…

… suivants:-Corps d'état 3.1: Verrières-Corps d'état 3.2: Menuiseries extérieures

… suivants:

-Corps d'état 3.1: Verrières

-Corps d'état 3.2: Menuiseries extérieures

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot 4: Macro-Lot Partitions - finitions
Brève description: Lot 4: Macro-Lot Partitions - finitions
Informations complémentaires sur les lots:

Ce macro-lot no4 comprend les corps d'état…

… suivants:-Corps d'état 4.1: Menuiseries intérieures-Corps d'état 4.2: Parquet-Corps d'état 4.3: Serrurerie-Corps d'état 4.4: Plâtrerie - Carrelage - Faïence-Corps d'état 4.5: Plafonds suspendus-Corps d'état 4.6: Sols souples-Corps d'état 4.7: Peinture-Corps d'état 4.8: Signalétique-Corps d'état 4.9: Mobilier

… suivants:

-Corps d'état 4.1: Menuiseries intérieures

-Corps d'état 4.2: Parquet

-Corps d'état 4.3: Serrurerie

-Corps d'état 4.4: Plâtrerie - Carrelage - Faïence

-Corps d'état 4.5: Plafonds suspendus

-Corps d'état 4.6: Sols souples

-Corps d'état 4.7: Peinture

-Corps d'état 4.8: Signalétique

-Corps d'état 4.9: Mobilier

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot 5: Macro-Lot Fluides
Brève description: Lot 5: Macro-Lot Fluides
Informations complémentaires sur les lots:

Ce macro-lot no5 comprend les corps d'état…

… suivants:-Corps d'état 5.1: Chauffage - Ventilation - Climatisation-Corps d'état 5.2: Plomberie - Sanitaire

… suivants:

-Corps d'état 5.1: Chauffage - Ventilation - Climatisation

-Corps d'état 5.2: Plomberie - Sanitaire

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot 6: Electricité - courants forts et faibles
Brève description: Lot 6: Electricité - courants forts et faibles
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot 7: Appareils élévateurs
Brève description: Lot 7: Appareils élévateurs
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: lot 8: Machinerie scénique et serrurerie scénique
Brève description: Lot 8: Machinerie scénique et serrurerie scénique
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: lot 9: Tentures de scène
Brève description: Lot 9: Tentures de scène
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: lot 10: Electricité et éclairage scénique
Brève description: Lot 10: Electricité et éclairage scénique
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: lot 11: Equipements audiovisuels
Brève description: Lot 11: Equipements audiovisuels
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: lot 12: Gradins mobiles - sièges
Brève description: Lot 12: Gradins mobiles - sièges
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: lot 13: Monte décors
Brève description: Lot 13: Monte décors
Quantité ou étendue:

Les travaux envisagés, d'un coût estimé à 13 300 000 EUR HT ont pour objectif l'aménagement et l'extension de cette halle pour y accueillir le centre dramatique national du Val de Marne (CDN). A l'issue des travaux, l'établissement comportera :

-Dans le bâtiment existant " Halle des Oeillets " :

-Une salle de spectacle transformable (aile Nord) dont le niveau bas sera situé environ 4 mètres sous le niveau du rez-de-chaussée actuel,

-un hall d'accueil du public comportant les banques d'accueil, un espace librairie, des kiosques, vestiaires, bar pouvant proposer un service restauration rapide (puissance des appareils de chauffe et réchauffe susceptibles d'être présents selon règles GC cf §7.14) et sanitaires (partie centrale et aile Sud),

-Un studio de répétition nommé " Le Studio " à l'étage en partie centrale accessible depuis le plancher partiel surplombant la halle Sud,

-des loges,

-dans une partie du bâtiment existant " Bâtiment Américain ":

-Les locaux " administratifs "

-Une salle de pratique Théâtrale

-Dans une extension de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol:

-des locaux techniques et des locaux réservés aux artistes et au personnel de l'établissement. (loges, rangements, ateliers, foyer...).

Numéro de référence: CC-Travaux_CDN
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 25/29 rue Raspail, 94200 Ivry-sur-Seine

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Dc1) obligatoire en cas de groupement et d'allotissement

- la déclaration du candidat (imprimé Dc2) ou tout autre document présentant les éléments suivants :

- une déclaration relative au chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des 3 dernières années ;

- une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;

- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;

- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;

- la présentation d'une liste de travaux similaires (références professionnelles) au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution. Ces attestations indiquent le montant en hors taxes, la date et le destinataire public ou privé en rapport avec l'objet du marché;

pour les macro-lots no1 (Structure) et no2 (Couverture zinc) en particulier, les candidats transmettront une liste comprenant au minimum quatre opérations similaires à l'objet du marché et de moins de sept ans, avec la description des travaux réalisés, le montant en hors taxes, la date et le lieu de réalisation et le maître d'ouvrage de l'opération;

-les certificats de qualification professionnelle de type QUALIBAT ou équivalent, et/ou les certificats de capacités délivrés par les maîtres d'ouvrage, ou tout autre moyen de preuve permettant d'attester de la capacité professionnelle du candidat. Le référentiel des QUALIBAT auquel doivent correspondre les preuves attestant de la capacité professionnelle des candidats est énoncé à l'article III.2.3 ci-après.

-Les documents attestant que la personne signataire est habilitée à engager la responsabilité de l'opérateur économique

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le référentiel QUALIBAT auquel doivent correspondre les preuves apportées par les candidats attestant de leur capacité professionnelle est le suivant:

a/pour le macro-lot no1 Structure:

-Corps d'état 1.1 Vrd-Aménagements extérieurs: QUALIBAT 1312 - 1321 - 1341

-corps d'état 1.2 Désamiantage-Déplombage:

Qualibat 1412 - 1413

-corps d'état 1.3 Démolition:

Qualibat 1113

-corps d'état 1.4 Structure béton et métallique-terrassements-fondations spéciales-installations de chantier-réseaux enterrés:

qualibat 1323-1231-1243-1293-2113-2213-2413

-corps d'état 1.5 Etanchéité:

Qualibat 3212

-corps d'état 1.6 Ravalement-Bardage bois:

qualibat 2121-3813

b/pour le lot no2 Couverture-Zinc:

Qualibat 3152

c/pour le macro-lot no3 Menuiseries extérieures:

-corps d'état 3.1 Verrières:

Qualibat 4712

-corps d'état 3.2 Menuiseries extérieures:

qualibat 3521

d/pour le macro-lot no4 Partitions-Finitions:

-Corps d'état 4.1 Menuiseries intérieures:

QUALIBAT 4312

-corps d'état 4.2 Parquet:

Qualibat 4352

-corps d'état 4.3 Serrurrerie:

Qualibat 4412

-corps d'état 4.4 Plâtrerie-Carrelage-Faïence:

Qualibat 4132-6312

-corps d'état 4.5 Plafonds suspendus:

qualibat 6612

-corps d'état 4.6 Sols souples:

qualibat 6222

-corps d'état 4.7 Peinture:

Qualibat 6112

-corps d'état 4.8 Signalétique: Néant

-Corps d'état 4.9 Mobilier:

Qualibat 4322

e/pour le macro-lot no5 Fluides:

-Corps d'état 5.1 Chauffage-Ventilation-Climatisation:

Qualibat 5313

-corps d'état 5.2 Plomberie-Sanitaire:

Qualibat 5112

f/pour le lot no6 Electricité-Courants faibles:

qualibat QUALIFELEC Ec

G/Pour le lot no7 Appareils élévateurs: Néant

H/Pour le lot no8 Machinerie scénique et serrurrerie scénique: Néant

I/Pour le lot no9 Tentures de scène: Néant

J/Pour le lot no10 Electricité et éclairage scénique: Néant

K/Pour le lot no11 Equipements audiovisuels: Néant

L/Pour le lot no12 Gradins mobiles-sièges: Néant

M/Pour le lot no13 Monte décors: Néant

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Conformément aux dispositions de l'article 87 du Code des Marchés Publics, une avance est accordée au titulaire du marché s'il le désire dès lors que le montant initial du marché est supérieur au seuil de 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Cette avance n'est due au titulaire du marché que sur la part du

marché qui ne fait pas l'objet de sous-traitance.

Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, une retenue de garantie, à la charge du titulaire, de 5 % du montant initial du marché, éventuellement augmenté, le cas échéant, du montant des avenants sera appliquée. Cette retenue est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours à compter de la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux applicable à ces intérêts moratoires est celui de l'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

En outre, le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, dans les conditions fixées par la loi no2013-100 en date du 28 janvier 2013 et au décret no 2013-269 du 29 mars 2013.

Les dépenses affectées au marché seront financées par les ressources propres de la ville,

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le présent marché sera conclu avec un opérateur économique unique ou un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 5
Nombre maximum de candidats: 6
Critères objectifs de sélection:

le nombre minimal et maximal de candidats admis à présenter une offre s'entend par lot, et non pour la totalité des lots.

Les candidatures seront sélectionnées au regard des critères suivants:

-références pour des travaux similaires (60%)

-données relatives à l'entreprise (20%), dont le chiffre d'affaires adapté au montant des travaux, et la capacité professionnelle des candidats au regard des éventuels certificats de qualification, et/ou de capacité, et/ou de toute autre pièce apportée par le candidat

-moyens humains et matériels (20%), dont les effectifs moyens annuels et le personnel d'encadrement pouvant être mis à disposition, et les moyens matériels pouvant être mis à disposition

Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre au regard du mémoire explicatif transmis par l'opérateur économique (60)
2. Le prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Bouyssou Philippe
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Mairie d'Ivry-sur-Seine
Point de contact: Cité administrative et technique, direction des services financiers, service marchés publics
M. Bouyssou Philippe
Adresse postale: esplanade Georges Maranne
Point de contact: Service marchés publics
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_HKvyfGA5DN 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CC-Travaux_CDN
Informations complémentaires

Le marché sera conclu à compter de sa date de notification au titulaire et prendra effet dès notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Le délai d'exécution des travaux est de 19 mois (tous lots confondus). Elle comprend la période de préparation d'1 mois et le délai de livraison à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

pour l'analyse des offres, le critère de la valeur technique (60%) sera analysé au regard des sous-critères suivants:

- les moyens humains mis à disposition pour le marché, les moyens matériels utilisés et mis en oeuvre pour le respect des délais d'exécution, et les mesures prises pour l'organisation du chantier (installation de chantier prenant en compte toutes les contraintes de l'opération et la gestion et l'évacuation des déchets) et les moyens mis en place pour assurer la Sécurité et l'hygiène sur le chantier (noté sur 20 points).

- les matériaux utiliséspour le marché (indications concernant la provenance des principales fournitures et, éventuellement les références des fournisseurs correspondants à savoir documentations ou fiches techniques concernant les produits proposées)(noté sur 20 points).

- La méthodologie particulière mise en oeuvre par rapport aux spécificités du marché (noté sur 20 points).

Pour les lots no8, 9, 10, et 11 :

Seront également analysés, dans le sous-critère relatif aux matériaux mis en oeuvre pour le marché, les éléments suivants :

- les brevets éventuellement utilisés pour cette opération,

- tous documents graphiques (plans schéma, photos) permettant d'apprécier sa proposition,

- une étude prédictive par simulation numérique des performances du système de diffusion électroacoustique dans la salle transformable,

- uniquement pour le lot no9 (Tentures de scènes), un échantillon de chacun des tissus proposés

pour le lot no12:

seront également analysés, dans le sous-critère relatif aux matériaux mis enoeuvre pour le marché, les éléments suivants :

- un exemplaire de la banquette

le critère du prix sera analysé au regard de la formule suivante:

(prix de l'offre moins disante / prix de l'offre du candidat) X 40.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.1.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Téléphone: +33 160566630 📞
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 160566610 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 014-019959 (2014-01-16)

Informations complémentaires (2014-01-22)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-22 📅
Date de publication: 2014-01-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 018-026920
Se réfère à l'avis: 2014/S 14-019959
Numéro JO-S: 18
Source: OJS 2014/S 018-026920 (2014-01-22)

Avis d'attribution de marché (2014-09-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 310 263 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-12 📅
Date de publication: 2014-09-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 178-313897
Numéro JO-S: 178
Informations complémentaires

Les lots 1 (macro-lot structure), 3 (macro-lot menuiseries extérieures), 4 (macro-lot partitions-finitions), 5 (macro-lot fluides), 7 (appareils élévateurs) et 9 (tentures de scènes) ont été déclarés infructueux par la Commission d'appel d'Offres. Les lots 10 (électricité et éclairage scénique) et 11 (équipements audiovisuels) n'ont pas encore été attribués. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 13 A, annonce no 190 du 18.1.2014. Parution no : 13 B, annonce no 285 du 18.1.2014. Références de publication rectificative Parution no : 17 A, annonce no 164 du 24.1.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12.9.2014.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-08-06 📅
Nom: Saga entreprise
Adresse postale: 12 bd Louise Michel
Commune postale: Gennevilliers Cedex
Code postal: 92238

2️⃣
Nom: Cide Elec Sas
Adresse postale: 32 rue des Entrepreneurs
Commune postale: Crosne
Code postal: 91560

3️⃣
Nom: Amg-Fechoz Sas
Adresse postale: 46 rue Duhesme
Commune postale: Paris
Code postal: 75018

4️⃣
Nom: Master industrie
Adresse postale: Zone Vendéopôle rue René Laënnec
Commune postale: La Verrie
Code postal: 85130

5️⃣
Nom: Caire Sas
Adresse postale: Savoie Hexapôle rue Charles Montreuil
Commune postale: Méry
Code postal: 73420
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
3
2
4
1
Source: OJS 2014/S 178-313897 (2014-09-12)

Avis d'attribution de marché (2015-01-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 478 772 💰
Métadonnées de l'avis
Réglementation: Union européenne

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-28 📅
Date de publication: 2015-01-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 022-035060
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires

Les lots 2 (couverture zinc), 6 (électricité — courants forts et faibles), 8 (machinerie scénique et serrurerie scénique), 12 (gradins mobiles — sièges) et 13 (monte décors) ont fait l'objet d'un précédent avis d'attribution nº 14-138742. Les lots 1 (macro-lot structure), 3 (macro-lot menuiseries extérieures), 4 (macro-lot partitions-finitions), 5 (macro-lot fluides), 7 (appareils élévateurs) et 9 (tentures de scènes) ont été déclarés infructueux par la commission d'appel d'offres et relancés dans le cadre d'une procédure négociée. Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 13 A, annonce nº 190 du 18.1.2014. Parution nº 13 B, annonce nº 285 du 18.1.2014. Références de publication rectificative Parution nº 17 A, annonce nº 164 du 24.1.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.1.2015.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-12-13 📅
Nom: SAS TECH Audio
Adresse postale: ZI Paris Nord 2 — bât. Les Frégates 3 — hall B Paris Nord 2 — 13 rue de la Perdrix — BP 47043
Commune postale: Tremblay-en-France
Code postal: 93290
Nom: SAS TECH audio

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le représentant du pouvoir adjudicateur
Source: OJS 2015/S 022-035060 (2015-01-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (10)