Réfection de salles de l'école élémentaire Henri Wallon du groupe scolaire de Barriol

Ville d'Arles

Il s'agit d'un marché de travaux à prix global et forfaitaire, à tranche comprenant 7 lots. Les travaux consistent à l'enlèvement des dalles «Vinyle amiante» et de la colle, à la réfection des sols ( carrelage), à la réfection de peinture, à la réfection de faux plafonds, à la réfection de l'éclairage, au remplacement de volets roulants et au remplacement des radiateurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-04-11. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-03-20 Avis de marché
2014-09-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: Les lots 4 et 6 comprennent une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Arles
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 90196
Code postal: 13637
Commune postale: Arles
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-arles.fr 🌏
Téléphone: +33 490493879 📞
Fax: +33 490497664 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-20 📅
Date limite de soumission: 2014-04-11 📅
Date de publication: 2014-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 059-098438
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-arles.fr/economie/4-marches-publics-economie/consultation-4-marches-publics-economie/consultation-des-marches-publics.php Durée du marché: Le marché court à compter de la réception de la notification par le titulaire pour se terminer au 31.12.2014. Renseignements administratifs: Mairie d'arles, Elodie Capelle, Hôtel de Ville, service des marchés publics, BP 90196 13637 Arles Tél.: +33 490493573, Fax: +33 490497664 Renseignements techniques: Mairie d'Arles, Jean Pierre Boyer, centre technique municipal, direction des bâtiments communaux, rue Gaspard Monge, BP 90196 13637 Arles Tél.: +33 490493823, Fax: +33 490966527 Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats sont informés que le DCE remis gratuitement, est téléchargeable à l'adresse électronique suivante:https://www.marches-publics.info Une visite sur site est obligatoire. Méthode de notation des offres: — qualité des prestations: ce critère pondéré à 60 % ( 60 points) sera jugé à l'appui du mémoire technique, de la note détaillant les dispositions relatives à la gestion, à la valorisation et à l'élimination des déchets de chantier et des fiches techniques. Il sera décomposé en sous critères définis comme suit: — pour le lot 1: Les moyens humains envisagés pour la mise en œuvre du chantier (20 % soit 20 points)/les moyens techniques envisagés pour la mise en œuvre du chantier (40 % soit 40 points), — pour les lots 2, 3, 4, 5, 6 et: les moyens humains envisagés pour la mise en œuvre du chantier ( 20 % soit 20 points)/les moyens techniques envisagés pour la mise en œuvre du chantier ( 20 % soit 20 points)/description et qualité des produits proposés ( 20 % soit 20 points), — prix des prestations: ce critère pondéré à 40 % (40 points) sera jugé à l'appui de la décomposition du prix global et forfaitaire, toutes tranches confondues (tranche ferme + tranche conditionnelle). Il sera appliqué au total la formule suivante: note de y = ( offre la moins disante/offre de Y) x 40 points. L'offre la moins disante obtenant la note de 40 points. Après addition des notes des deux critères, l'offre obtenant la meilleure note sera déclarée comme économiquement la plus avantageuse. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux toutes tranches confondues est de 12 semaines, dont 5 semaines sont dévolues exclusivement au lot 1 pour ce qui concerne le dépôt du plan de retrait amiante. Les autres lots auront un délai d'exécution de 7 semaines. Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur affermirait la tranche conditionnelle, son délai d'exécution est inclus dans le délai d'exécution total du marché. L'exécution des travaux de la tranche conditionnelle sera alors effectuée en même temps que l'exécution des travaux de la tranche ferme. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit d'un marché de travaux à prix global et forfaitaire, à tranche comprenant 7 lots. Les travaux consistent à l'enlèvement des dalles «Vinyle amiante» et de la colle, à la réfection des sols ( carrelage), à la réfection de peinture, à la réfection de faux plafonds, à la réfection de l'éclairage, au remplacement de volets roulants et au remplacement des radiateurs.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Revêtement de sol carrelage.
Numéro du lot: 3
Brève description: Électricité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiserie aluminium.
Numéro du lot: 5
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 6
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 7
Brève description: Plomberie.
Numéro de référence: 14AT-0317-I

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:
— le formulaire obligatoire Dc1 à jour, intitulé «Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants» listant les attestations sur l'honneur, dûment complété et signé par la personne habilitée à engager l'entreprise,
— le formulaire obligatoire Dc2 à jour, intitulé «Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement» dûment complété,
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société le cas échéant,
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Certificats de qualification et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: pour le lot 1 désamiantage, qualification 1552 ou équivalent.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %. Possibilité de garantie à première demande. Possibilité d'avance, uniquement pour le lot 1 désamiantage.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Budget communal, paiement à 30 jours suivant les règles de la comptabilité territoriale.ccag-travaux. Prix global et forfaitaire. Prix fermes, actualisables. Subvention à hauteur de 50 % Conseil général.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité des prestations % (60)
2. Prix des prestations % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21130004100012
Contact
Point de contact: Schiavetti Hervé, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-arles.fr/economie/4-marches-publics-economie/consultation-4-marches-publics-economie/consultation-des-marches-publics.php 🌏
Nom: Mairie d'Arles
Adresse postale: Hôtel de Ville, service des marchés publics (3ème étage), BP 90196
Nom: Mairie d'Arles: Mme Véronique Petrini, directrice des marchés publics et des achats
Adresse postale: Hôtel de Ville, Service des marchés publics (3ème étage), BP 90196

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14AT-0317-I
Informations complémentaires
Durée du marché: Le marché court à compter de la réception de la notification par le titulaire pour se terminer au 31.12.2014.
Renseignements administratifs:
Mairie d'arles, Elodie Capelle, Hôtel de Ville, service des marchés publics, BP 90196
13637 Arles
Tél.: +33 490493573, Fax: +33 490497664
Renseignements techniques:
Mairie d'Arles, Jean Pierre Boyer, centre technique municipal, direction des bâtiments communaux, rue Gaspard Monge, BP 90196
Tél.: +33 490493823, Fax: +33 490966527
Unité monétaire utilisée, l'euro. Les candidats sont informés que le DCE remis gratuitement, est téléchargeable à l'adresse électronique suivante:https://www.marches-publics.info
Une visite sur site est obligatoire.
Méthode de notation des offres:
— qualité des prestations: ce critère pondéré à 60 % ( 60 points) sera jugé à l'appui du mémoire technique, de la note détaillant les dispositions relatives à la gestion, à la valorisation et à l'élimination des déchets de chantier et des fiches techniques. Il sera décomposé en sous critères définis comme suit:
Afficher plus
— pour le lot 1: Les moyens humains envisagés pour la mise en œuvre du chantier (20 % soit 20 points)/les moyens techniques envisagés pour la mise en œuvre du chantier (40 % soit 40 points),
— pour les lots 2, 3, 4, 5, 6 et: les moyens humains envisagés pour la mise en œuvre du chantier ( 20 % soit 20 points)/les moyens techniques envisagés pour la mise en œuvre du chantier ( 20 % soit 20 points)/description et qualité des produits proposés ( 20 % soit 20 points),
Afficher plus
— prix des prestations: ce critère pondéré à 40 % (40 points) sera jugé à l'appui de la décomposition du prix global et forfaitaire, toutes tranches confondues (tranche ferme + tranche conditionnelle). Il sera appliqué au total la formule suivante: note de y = ( offre la moins disante/offre de Y) x 40 points. L'offre la moins disante obtenant la note de 40 points.
Afficher plus
Après addition des notes des deux critères, l'offre obtenant la meilleure note sera déclarée comme économiquement la plus avantageuse.
Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux toutes tranches confondues est de 12 semaines, dont 5 semaines sont dévolues exclusivement au lot 1 pour ce qui concerne le dépôt du plan de retrait amiante. Les autres lots auront un délai d'exécution de 7 semaines.
Afficher plus
Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur affermirait la tranche conditionnelle, son délai d'exécution est inclus dans le délai d'exécution total du marché. L'exécution des travaux de la tranche conditionnelle sera alors effectuée en même temps que l'exécution des travaux de la tranche ferme.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.3.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille: le greffe
Adresse postale: 22 et 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Nom: Comité interdépartemental de médiation
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 10 bd Paul Peytral, Cedex 20
Code postal: 13286
Source: OJS 2014/S 059-098438 (2014-03-20)
Avis d'attribution de marché (2014-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 43 575 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-05 📅
Date de publication: 2014-09-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 173-305927
Se réfère à l'avis: 2014/S 59-098438
Numéro JO-S: 173
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://marches-publics.info Conformément à la loi du 17/07/1978 modifiée par celle du 12/04/2000 relative au droit d'accès aux documents administratifs, les pièces des marchés sont consultables en mairie d'Arles, Service des Marchés Publics, Hôtel de Ville, BP 90196, 13637 Arles Cedex Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 58 A, annonce no 140 du 22.3.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 5.9.2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité des prestations (60)
2. Prix des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-26 📅
Nom: sarl ecolex technologies
Adresse postale: 142 avenue des Paluds
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-19 📅
Nom: sarl aic bat
Adresse postale: 90 Chemin du Ruisseau Mirabeau
Commune postale: Marseille
Code postal: 13016

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-06-20 📅
Nom: sas rhones electric
Adresse postale: Chemin des Séverins - Le Séverin
Commune postale: Arles
Code postal: 13200

4️⃣
Nom: ets gilles menuiserie
Adresse postale: 5 rue A et E Cotton

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-09 📅
Nom: sarl tresquoise D'Isolation
Adresse postale: Quartier St Martin
Commune postale: Tresque
Code postal: 30300

6️⃣
Nom: association coup D'Pouce
Adresse postale: 16 Ter rue Gaspard Monge

7️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-07 📅
Nom: sas sanit provence chauffage
Adresse postale: 100 avenue de Camargue
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
9
5
4
8
3

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille: Le Greffe
Informations sur les délais d'introduction des recours: cf. Le Greffe du Tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 10 Bd Paul Peytral Cedex 20
Source: OJS 2014/S 173-305927 (2014-09-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
association coup D'Pouce ets gilles menuiserie Sarl aic bat SARL Écolex Technologies SARL Tresquoise d'isolation SAS Rhones Electric sas sanit provence chauffage
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de plomberie Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de plâtrerie Travaux de menuiserie et de charpenterie Revêtement de sols et de murs