Réalisation d'un Cluster Village de l'apprentissage pour les Secteurs - tourisme, hôtellerie, restauration et agriculture pour l'établissement de Nîmes du CFAR

CCIR Languedoc-Roussillon

la consultation comprend la construction de deux bâtiments à l'établissement de Marguerittes (30320) du Centre de Formation des Apprentis Régional

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-06-06. L'appel d'offres a été publié le 2014-04-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-04-23 Avis de marché
2015-08-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-04-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
le projet immobilier comprend la construction d'un bâtiment principal de 2140 m² sur le site de la Maison de la Garrigue, du Terroir et de l'Olivier et d'une construction secondaire de 534 mètres carrés à proximité du CFA de Marguerittes actuel.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CCIR Languedoc-Roussillon
Adresse postale: Bât. B – ZAC parc d'activités de l'aéroport, 99 impasse Adam Smith, CS 81000
Code postal: 34477
Commune postale: Pérols Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/ 🌏
Courrier électronique: v.foppolo@languedoc-roussillon.cci.fr 📧
Téléphone: +33 467136808 📞
Fax: +33 467136837 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-23 📅
Date limite de soumission: 2014-06-06 📅
Date de publication: 2014-04-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 082-142201
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires
délai d'exécution : le délai prévisionnel global d'exécution des travaux est fixé à 15 mois. Le présent marché comprend des PSE (options au sens du droit Français) : lot nº6 bât A - menuiserie intérieure : PSE nº1 - tablettes informatiques lot nº18 bât B - menuiserie extérieure : PSE nº1 - chassis coulissants lot nº21 bât B - métallerie : PSE nº1 : Motorisation lot nº28 bât B - vRD Espaces Verts : PSE nº1 - barrière levante lot nº29 bât B - equipements cuisine : PSE nº1 - armoire froide positif lot nº29 bât B - equipements cuisine : PSE nº2 - plus-Value fours mixtes lot nº29 bât B - equipements cuisine : PSE nº3 - fonction enregistrement données HA Ccp lot nº29 bât B - equipements cuisine : PSE nº4 - tour réfrigérée avec bac lot nº29 bât B - equipements cuisine : PSE nº5 - machine à laver à capot 60 casiers lot nº30 bât B - cloisonnements isothermes : PSE nº1 - chassis vitrés Cf14 Les sous-critères de la valeur technique ainsi que leur pondération sont les suivants : Moyens humains affectés spécifiquement au chantier : indiquer les noms et les niveaux de qualification pour l'encadrement et pour l'exécution : sur 10 points description de l'organisation du chantier, et notamment l'engagement sur les délais du calendrier prévisionnel fourni dans le cadre du DCE, y compris remplacement du personnel lors des périodes de congés de fin d'années, d'hiver et d'été : sur 15 points moyens matériels : sur 5 points références d'ouvrages similaires : sur 10 points fiches techniques des matériaux / matériels proposés par le candidat : sur 10 points. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les plis sont transmis par voie postale en RAR, déposés contre remise d'un récépissé à l'accueil de la CCIR Languedoc Roussillon ou transmis par voie dématérialisée sur la plateforme htpps://www.marches-publics.gouv.fr. Les horaires d'ouverture de la CCIR sont les suivantes en cas de dépôt de plis à l'accueil: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:15 et de 13:45 à 17:00. Concernant les droits de préférence visés par l'article 53-iv.2º du Code des marchés publics, les travaux suivants, dans la limite du quart de leur montant, seront attribués, à équivalence d'offre, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées : Sont concernées par ces dispositions les lots suivants : lots nº 8 bât A et 22 bât B : Sols durs faïences et plinthes lots nº 9 bât A et 23 bât B : Sols souples lots nº 10 bât A et 24 bât B : Peintures - miroiterie - nettoyage. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.4.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la consultation comprend la construction de deux bâtiments à l'établissement de Marguerittes (30320) du Centre de Formation des Apprentis Régional
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Terrassement - gros oeuvre - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de terrassement et gros oeuvre pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: charpente métallique - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de charpenterie métallique pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: etanchéité - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description: Travaux d'étanchéité pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: menuiseries extérieures - vitreries - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de menuiseries extérieures et vitreries pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: isolation thermiques - cloisons sèches - faux plafonds - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux d'isolation thermique, de cloisons sèches et de faux plafonds pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: menuiseries intérieures - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de menuiseries intérieures pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: métallerie - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description: Travaux de métallerie pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: sols durs -faïences- plinthes - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de pose de sols durs, faïences et plinthes pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: sols souples - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de pose de sols souples pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: peinture - miroiterie - nettoyage - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de peinture, miroiterie et nettoyage pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: plomberie - chauffage - ventilation - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux de plomberie, chauffage et ventilation pour les travaux de construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: electricité courants forts et faibles - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description:
Travaux d'électricité "Courant forts et faibles" pour la construction du bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: façades - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description: Travaux de façades pour le bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: vrd - espaces Verts - bâtiment A "Espace Rencontre"
Brève description: Travaux de VRD et d'espaces verts pour le bâtiment A "Espace Rencontre"
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: terrassement - gros oeuvre - bâtiment B "Thra"
Brève description:
Travaux de terrassement et de gros oeuvre pour la construction du bâtiment B " Thra"
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: charpente Métallique - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de charpente métallique pour la construction du bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: etanchéité - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux d'étanchéité pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: menuiserie extérieures - vitreries - bâtiment B "Thra"
Brève description:
Travaux de menuiseries extérieures et de vitreries pour la construction du bâtiment b thra
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: isolation thermique - cloisons sèches - faux plafonds - bâtiment B "Thra"
Brève description:
Travaux d'isolation thermique de cloisons sèches et de faux plafonds pour la construction du bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: menuiseries interieures - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de menuiseries intérieures pour la construction du bâtiment B " Thra"
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: métallerie - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de métallerie pour la construction du bâtiment B "Thra"'
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: sols durs - faïences - plinthes - bâtiment B "Thra"
Brève description:
Travaux de pose de sols durs , de Faïences et de Plinthes pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 23
Intitulé du lot: sols souples - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de pose de sols souples pour le bâtiment B " Thra"
Numéro du lot: 24
Intitulé du lot: peinture, miroiterie, nettoyage - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de peinture de miroiterie et de nettoyage pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 25
Intitulé du lot: plomberie - chauffage - ventilation - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de Plomberie de Chauffage et de Ventilation pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 26
Intitulé du lot: electricité - courants forts et faibles - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux d'électricité courants forts et faibles pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 27
Intitulé du lot: façades - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de façades pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 28
Intitulé du lot: vrd - espaces Verts - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux de VRD et d'espaces verts pour le bâtiment B " Thra"
Numéro du lot: 29
Intitulé du lot: cuisine - restauration : Equipements - bâtiment B "Thra"
Brève description: Travaux d'installation de cuisines équipées pour le bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 30
Intitulé du lot: cuisine - restauration : Cloisons - doublages - chambres Froides - bâtiment B "Thra"
Brève description:
Installation de cloisons, de doublages, et de chambres froides pour la cuisine du bâtiment B "Thra"
Numéro du lot: 31
Intitulé du lot: ascenseur - bâtiment B "Thra"
Brève description: Installation d'ascenseurs pour la bâtiment B "Thra"
Numéro de référence: L-09042014
Nom du projet ou programme financé par l’UE:
Programme compétitivité régionale et emploi - FEDER 2007-2013 Languedoc-Roussillon
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Marguerittes (30320)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail.
Situation économique et financière:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacité technique et professionnelle:
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la période et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
- indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Pendant toute la durée du marché, le titulaire a le droit de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
les travaux seront financées à la fois sur fonds propres de la CCIR Languedoc-Roussillon, par emprunt et avec le concours financier de la région Languedoc-Roussillon, de l'Union européenne (fonds Feder), de la caisse des dépots " Programme d'investissements d'avenir " et du Département du Gard
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
en cas de groupement la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique (50)
3. Démarche environnementale (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le président de la CCIR LR
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom: CCIR Languedoc-Roussillon
Adresse postale: bât. B - ZAC Parc d'activités de l'aéroport, 99 impasse Adam Smith, CS 81000
Point de contact: Service achats
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=175241&orgAcronyme=l2m 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=175241&orgAcronyme=l2m 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=175241&orgAcronyme=l2m 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: L-09042014
Informations complémentaires
délai d'exécution : le délai prévisionnel global d'exécution des travaux est fixé à 15 mois.
Le présent marché comprend des PSE (options au sens du droit Français) :
lot nº6 bât A - menuiserie intérieure : PSE nº1 - tablettes informatiques
lot nº18 bât B - menuiserie extérieure : PSE nº1 - chassis coulissants
lot nº21 bât B - métallerie : PSE nº1 : Motorisation
lot nº28 bât B - vRD Espaces Verts : PSE nº1 - barrière levante
lot nº29 bât B - equipements cuisine : PSE…
… nº1 - armoire froide positif
… nº2 - plus-Value fours mixtes
… nº3 - fonction enregistrement données HA Ccp
… nº4 - tour réfrigérée avec bac
… nº5 - machine à laver à capot 60 casiers
lot nº30 bât B - cloisonnements isothermes : PSE nº1 - chassis vitrés Cf14
Les sous-critères de la valeur technique ainsi que leur pondération sont les suivants :
Moyens humains affectés spécifiquement au chantier : indiquer les noms et les niveaux de qualification pour l'encadrement et pour l'exécution : sur 10 points
description de l'organisation du chantier, et notamment l'engagement sur les délais du calendrier prévisionnel fourni dans le cadre du DCE, y compris remplacement du personnel lors des périodes de congés de fin d'années, d'hiver et d'été : sur 15 points
Afficher plus
moyens matériels : sur 5 points
références d'ouvrages similaires : sur 10 points
fiches techniques des matériaux / matériels proposés par le candidat : sur 10 points.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les plis sont transmis par voie postale en RAR, déposés contre remise d'un récépissé à l'accueil de la CCIR Languedoc Roussillon ou transmis par voie dématérialisée sur la plateforme htpps://www.marches-publics.gouv.fr. Les horaires d'ouverture de la CCIR sont les suivantes en cas de dépôt de plis à l'accueil: du lundi au vendredi de 8:30 à 12:15 et de 13:45 à 17:00.
Afficher plus
Concernant les droits de préférence visés par l'article 53-iv.2º du Code des marchés publics, les travaux suivants, dans la limite du quart de leur montant, seront attribués, à équivalence d'offre, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées :
Afficher plus
Sont concernées par ces dispositions les lots suivants :
lots nº 8 bât A et 22 bât B : Sols durs faïences et plinthes
lots nº 9 bât A et 23 bât B : Sols souples
lots nº 10 bât A et 24 bât B : Peintures - miroiterie - nettoyage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 23.4.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 467548100 📞
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 467547410 📠
Nom: Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Fax: +33 484354460 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
référé précontractuel : conformément à l'article L. 551-1 et aux articles R. 551-1 à R. 551-6 du Code de justice administrative, tout opérateur économique ayant intérêt à conclure le contrat peut introduire un référé précontractuel contre tout acte de la passation jusqu'à la date de signature du marché, auprès du tribunal administratif compétent.
Afficher plus
Référé contractuel : Conformément à l'article L. 551-13 et aux articles R. 551-7 à R. 551-7 à R. 551-10 du Code de justice administrative, tout opérateur économique ayant intérêt à conclure le contrat peut introduire un référé contractuel contre tout acte de la passation, dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou à défaut d'un tel avis dans un délai de 6 mois à compter de la conclusion du marché devant le tribunal administratif compétent.
Afficher plus
Recours pour excès de pouvoir : conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de justice administrative, tout opérateur économique ayant un intérêt à agir, dispose d'un délai de deux mois pour exercer un recours contentieux au tribunal administratif compétent, à compter de la décision lui faisant grief. Il peut assortir son recours d'un référé suspension conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Afficher plus
Recours en contestation de la validité du contrat : conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 16 juillet 2007 (Société Tropic Signalisation no291545) : Tout concurrent évincé peut dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité de la signature du contrat, introduire un recours contestant la validité du marché. Il peut assortir son recours d'un référé suspension conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Secrétariat général pour les affaires générales - CCIRAL, boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 484354554 📞
Source: OJS 2014/S 082-142201 (2014-04-23)
Avis d'attribution de marché (2015-08-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 458 916,11 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: bât B — ZAC Parc d'activités de l'aéroport — 99 impasse Adam Smith — CS 81000
Contact
Courrier électronique: c.puech@languedoc-roussillon.cci.fr 📧
Téléphone: +33 467136824 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-08-12 📅
Date de publication: 2015-08-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 157-287956
Se réfère à l'avis: 2014/S 82-142201
Numéro JO-S: 157
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 82 A, annonce nº 110 du 26.4.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.8.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-14 📅
Nom: Groupement Girard LR — Dumez Sud
Adresse postale: ZAC Aeropole
Commune postale: Garons
Code postal: 30128

2️⃣
Nom: Lot infructueux

3️⃣

4️⃣
Nom: Labastere 34
Adresse postale: 196 rue de la Gariguette
Commune postale: Saint-Aunès
Code postal: 34130

5️⃣

6️⃣

7️⃣

8️⃣

9️⃣
Nom: SARL Paperon
Adresse postale: 48 chemin de l'Homme Mort
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30900

1️⃣0️⃣

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣
Nom: BMA électricité
Adresse postale: 39 rue René Fonck — ZAC de Figuières
Commune postale: Mauguio

1️⃣3️⃣
Nom: MFG Ravalement
Adresse postale: Les Gousats
Commune postale: Saint-Geniès-de-Malgoirès
Code postal: 30193

1️⃣4️⃣

1️⃣5️⃣

1️⃣6️⃣
Nom: lot infructueux

1️⃣7️⃣

1️⃣8️⃣

1️⃣9️⃣
Nom: Tresquoise d'Isolation
Adresse postale: quartier Saint-Martin
Commune postale: Tresques
Code postal: 30330

2️⃣0️⃣

2️⃣1️⃣

2️⃣2️⃣

2️⃣3️⃣

2️⃣4️⃣

2️⃣5️⃣

2️⃣6️⃣
Nom: Crea Solair
Adresse postale: 850 rue Étienne Lenoir pôle Delta littoral a

2️⃣7️⃣
Nom: Scop Delagarde
Adresse postale: 70 rue Georges Claude
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13852

2️⃣8️⃣

2️⃣9️⃣
Nom: Pertuis Froid
Adresse postale: 45 rue François Gernelle
Commune postale: Pertuis
Code postal: 84120

3️⃣0️⃣
Nom: Cuisine et froid professionnels lunellois
Adresse postale: 500 rue des Fournels
Commune postale: Lunel
Code postal: 34400

3️⃣1️⃣
Nom: CFA Division de NSA
Adresse postale: 35 rue Pierre Seghers, immeuble Sirius Cap Sud
Commune postale: Avignon
Code postal: 84000

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Secrétariat général pour les affaires générales — CCIRAL boulevard Paul Peytral
Source: OJS 2015/S 157-287956 (2015-08-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
BMA électricité CFA division de NSA Crea Solair Cuisine et Froid Professionnels Lunellois Groupement Girard LR — Dumez Sud Labastere 34 Lot infructueux MFG ravalement Pertuis Froid SARL Paperon
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Appareils ménagers Appareils ménagers électriques Chauffe-eau et chauffage de bâtiment;... Équipement de chauffage Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Ascenseurs