Orgerus - collège Georges Pompidou - travaux de réhabilitation partielle du collège (6 lots)

Conseil général des Yvelines

le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours ) est de 733 jours (dates prévisionnelles : du 3.11.2014 au 4.11.2016)
le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.
Une visite des lieux est conseillée. Le collège étant fermé du 12/07 au 24.8.2014 inclus, aucune visite de l'établissement ne pourra être effectuée à cette période

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-05. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-04 Avis de marché
2014-08-26 Informations complémentaires
2014-12-19 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-07-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Yvelines
Adresse postale: 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.yvelines.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-04 📅
Date limite de soumission: 2014-09-05 📅
Date de publication: 2014-07-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 129-230076
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr Criteres d'attributions : Les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants : Sous-Critère 2.1 - performance des matériaux proposés (15 points) les candidats produiront les marques et les fiches techniques et descriptives des produits suivants : Lot 01 Clos et couvert type de tuiles selon l'article 4.1 du CCTP 1.4 Couverture Type de châssis selon l'article 4.4.1 du CCTP 1.4 Couverture Type de profils pour menuiseries extérieures selon l'article 4.2 du CCTP 1.5 Menuiseries extérieures type de volets roulants selon l'article 4.6 du CCTP 1.5 Menuiseries extérieures type de bardage selon l'article 4.2 du CCTP 1.7 Bardage Type de bardage selon l'article 4.3 du CCTP 1.7 Bardage Type de bardage selon l'article 4.4 du CCTP 1.7 Bardage Lot 02 Corps d'état secondaires type de brise soleil selon l'article 4.8 du CCTP 2.2 Métallerie Type de plafond aluminium selon l'article 4.2 du CCTP 2.3 Faux plafonds type de plafond plâtre perforé selon l'article 4.3 du CCTP 2.3 Faux plafonds type de plafond bois massif selon l'article 4.7 du CCTP 2.3 Faux plafonds type de carrelage 30 x 30 selon l'article 4.2 du CCTP 2.4 Carrelage Faïence Type de carrelage mural selon l'article 4.4 du CCTP 2.4 Carrelage Faïence Type de revêtement de sol selon l'article 4.2 du CCTP 2.5 Revêtements de sol mince lot 03 : Plomberie Chauffage Ventilation Centrales de traitement d'air suivant les articles 3.7.3, 3.8.3, 3.9.3 et 3.10.3 du CCTP Hottes et extracteur suivant l'article 3.10.4 du CCTP Extracteurs VMC suivant les articles 3.12.2 et 3.13.2 du CCTP Paillasses suivant l'article 3.15.5 du CCTP Lavabos et robinetteries suivant l'article 3.15.5 du CCTP Urinoirs et WC suivant l'article 3.15.5 du CCTP Emetteurs de chauffe (panneaux rayonnants et radiateurs) suivant les articles 3.6.1 et 3.6.2 du CCTP Lot 04 : Electricité courants forts et faibles eclairages intérieurs suivant l'article 4.16 du CCTP Eclairages extérieurs suivant l'article 4.17 du CCTP Eclairages de sécurité suivant l'article 4.18 du CCTP Sonnerie de fin de cours, distribution de l'heure, et sonorisation suivant l'article 5.6 du CCTP Interphonie suivant l'article 5.8 du CCTP Interphonie pour espaces d'attente sécurisés suivant l'article 5.9 du CCTP Précâblages Informatique et téléphonie suivant les articles 5.2 et 5.3 du CCTP Lot 05 : Equipements de cuisine chambre froides et équipements frigorifiques (repères Cf01 à Cf03). Matériels de légumerie (repères Lg02 à Lg08). Matériels de cuisson (repères Cu08 à Cu20b). Matériels de préparation froide (repères Pf01 à Pf16). Matériels de plonge batterie (repères Pb01 à Pb08). Matériels de distribution (repères Ed01 à Ed11). Modules de la cuisine locative (chapitre 6.4 du CCTP). Lot 06 : VRD et espaces verts plantations suivant l'article 4.46 du CCTP Candélabres suivant l'article 4.40 du CCTP Portails suivant l'article 4.42 du CCTP Clôture suivant l'article 4.43 du CCTP Corbeilles suivant l'article 4.53 du CCTP Banquettes béton suivant l'article 4.52 du CCTP Pots de plantation suivant l'article 4.48 du CCTP Sous-Critère 2.2 - moyens d'intervention et organisation du chantier (10 points) - désignation d'un interlocuteur privilégié pour le suivi du chantier - profil et rôle de chaque intervenant sur le chantier - temps de présence et effectif simultané mis en place pour respecter le planning par phase - description de l'organisation et des moyens matériels mis en œuvre renseignements administratifs : Conseil général des Yvelines, DPIC - sDFGMP - service des marchés, Pauline Legrand, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél : +33 139078977 Fax : +33 139078738 renseignements techniques : Conseil général des Yvelines,Dpic - agence Sud, Marie-Christine Coupel, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél : +33 139077173 Fax :+33 139078283 unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur : +33 139078738, courriel : metienne@yvelines.fr qualification QUALIBAT : Lot 1 : Clos et couvert qualibat 2111 - maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant qualibat 3211 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante) qualibat 3101 - tuiles à emboîtement ou à glissement qualibat 3511 - fourniture et pose de menuiseries extérieures qualibat 4131 - plaques de plâtre (Technicité courante) qualibat 3811 - bardages simples (Technicité courante) lot 2 : Corps d'état secondaires qualibat 4311 - fourniture et pose de menuiserie en bois (Technicité courante) qualibat 4411 - serrurerie-Métallerie (Technicité courante) qualibat 6311 - carrelages, revêtements (Technicité courante) qualibat 6221 - revêtements résilients PVC (Technicité courante) qualibat 6111 - peinture et ravalement (Technicité courante) lot 3 : Plomberie, chauffage, ventilation qualibat 5112 - plomberie - sanitaire (Technicité confirmée) qualibat 5312 - installations thermiques (Technicité confirmée) qualibat 5432 - conduits aérauliques (Technicité confirmée) lot 4 : Électricité courants forts et faibles qualifelec E2c3 Lot 5 : Équipements de cuisine qualicuisine 1/2/-/-/5/-/-c3c lot 6 : VRD et Espaces verts qualibat 1552 - traitement de l'amiante. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.7.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
le délai global d'exécution des travaux (y compris la période de préparation d'une durée de 30 jours ) est de 733 jours (dates prévisionnelles : du 3.11.2014 au 4.11.2016)
le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.
Une visite des lieux est conseillée. Le collège étant fermé du 12/07 au 24.8.2014 inclus, aucune visite de l'établissement ne pourra être effectuée à cette période
Numéro du lot: 1
Brève description:
Clos et couvertdécomposé techniquement de la manière suivante :- bâtiments préfabriqués- démolition, gros-oeuvre, charpente bois- étanchéité- couverture- menuiseries extérieures, occultation- cloisons, doublages- traitement et façades
Clos et couvert
décomposé techniquement de la manière suivante :- bâtiments préfabriqués- démolition, gros-oeuvre, charpente bois
- étanchéité
- couverture
- menuiseries extérieures, occultation
- cloisons, doublages
- traitement et façades
Numéro du lot: 2
Brève description:
Corps d'état secondairesdécomposé techniquement de la manière suivante :- menuiseries intérieures- serrurerie- faux plafonds- carrelage,Faïence- sols souples- peinture
Corps d'état secondaires
décomposé techniquement de la manière suivante :- menuiseries intérieures
- serrurerie
- faux plafonds
- carrelage,Faïence
- sols souples
- peinture
Numéro du lot: 3
Brève description: Plomberie, chauffage, ventilation
Numéro du lot: 4
Brève description: Électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 5
Brève description: Équipements de cuisine
Numéro du lot: 6
Brève description: vrd et Espaces verts
Description des options:
au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics.
Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché comporte des options pour les lots 1 " Clos et couvert " et 3 " Plomberie, chauffage, ventilation ".
Lot 1 " Clos et couvert " :
Dans le cadre de l'option, l'entreprise chiffrera le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment des logements de fonction (bâtiment F).
Lot 3 " Plomberie, chauffage, ventilation " :
Dans le cadre de l'option, l'entreprise chiffrera la grille d'entrée d'air autoréglable acoustique en menuiserie extérieure pour les logements du bâtiment F suivant le type de ventilation existante
Numéro de référence: 2014-252 à 258
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue du Poirier d'Argent, 78910 Orgerus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
Afficher plus
- Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
- Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics : société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
- Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
- A titre facultatif, le candidat est invité à joindre à sa candidature les certificats et attestations prévus à l'article 46 du code des marchés, ainsi que ses attestations d'assurance à jour de leurs cotisations, correspondant à l'objet du marché
Situation économique et financière:
les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- financières = chiffres d'affaires
a ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
les candidats seront jugés sur leurs capacités :
- professionnelles = références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
les qualifications souhaitées sont listées dans la rubrique
renseignements complémentaires du présent avis.
La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Si le candidatdu lot 6 est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidatures. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché.
Afficher plus
- techniques (moyens humains et techniques).
A ce titre, les candidats devront produire :
- une déclaration des effectifs moyens, du personnel d'encadrement au cours de chacun des trois derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage, matériel et équipement technique...).
Afficher plus
- une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des cinq dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution.
- les certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
fonds publics du Département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au Code des Marchés Publics)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
Afficher plus
En cas de groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur

Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. critere 1 - valeur financiere de l'offre, notee sur 70 PointsLes offres seront jugées d'une part sur le montant de base et d'autre part sur le montant de base + l'option pour les lots 1 et 3
2. critere 2 - valeur technique de l'offre, notee sur 25 POINTS
3. critere 3 - valeur environnementale de l'offre, notee sur 5 PointsLes candidats détailleront dans un mémoire technique les dispositions mises en oeuvre pour l'application de la charte chantier à faibles nuisances
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22780646000019
Contact
Point de contact: Le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Nom: Conseil général des Yvelines : DPIC - SDFGMP - service des marchés
Adresse postale: Florence Chasles, 2 place André Mignot - bureau C 304, Du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 Retrait par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr
Téléphone: +33 139078287 📞
Fax: +33 139078738 📠
Adresse postale: Florence Chasles, 2 place André Mignot - bureau C 304, Remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 - remise par voie électronique : http://www.achats.yvelines.fr

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-252 à 258
Informations complémentaires
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Criteres d'attributions : Les candidats détailleront dans un mémoire technique les points suivants :
Sous-Critère 2.1 - performance des matériaux proposés (15 points)
les candidats produiront les marques et les fiches techniques et descriptives des produits suivants :
Lot 01 Clos et couvert
type de tuiles selon l'article 4.1 du CCTP 1.4 Couverture
Type de châssis selon l'article 4.4.1 du CCTP 1.4 Couverture
Type de profils pour menuiseries extérieures selon l'article 4.2 du CCTP 1.5 Menuiseries extérieures
type de volets roulants selon l'article 4.6 du CCTP 1.5 Menuiseries extérieures
type de bardage selon l'article 4.2 du CCTP 1.7 Bardage
Type de bardage selon l'article 4.3 du CCTP 1.7 Bardage
Type de bardage selon l'article 4.4 du CCTP 1.7 Bardage
Lot 02 Corps d'état secondaires
type de brise soleil selon l'article 4.8 du CCTP 2.2 Métallerie
Type de plafond aluminium selon l'article 4.2 du CCTP 2.3 Faux plafonds
type de plafond plâtre perforé selon l'article 4.3 du CCTP 2.3 Faux plafonds
type de plafond bois massif selon l'article 4.7 du CCTP 2.3 Faux plafonds
type de carrelage 30 x 30 selon l'article 4.2 du CCTP 2.4 Carrelage Faïence
Type de carrelage mural selon l'article 4.4 du CCTP 2.4 Carrelage Faïence
Type de revêtement de sol selon l'article 4.2 du CCTP 2.5 Revêtements de sol mince
lot 03 : Plomberie Chauffage Ventilation
Centrales de traitement d'air suivant les articles 3.7.3, 3.8.3, 3.9.3 et 3.10.3 du CCTP
Hottes et extracteur suivant l'article 3.10.4 du CCTP
Extracteurs VMC suivant les articles 3.12.2 et 3.13.2 du CCTP
Paillasses suivant l'article 3.15.5 du CCTP
Lavabos et robinetteries suivant l'article 3.15.5 du CCTP
Urinoirs et WC suivant l'article 3.15.5 du CCTP
Emetteurs de chauffe (panneaux rayonnants et radiateurs) suivant les articles 3.6.1 et 3.6.2 du CCTP
Lot 04 : Electricité courants forts et faibles
eclairages intérieurs suivant l'article 4.16 du CCTP
Eclairages extérieurs suivant l'article 4.17 du CCTP
Eclairages de sécurité suivant l'article 4.18 du CCTP
Sonnerie de fin de cours, distribution de l'heure, et sonorisation suivant l'article 5.6 du CCTP
Interphonie suivant l'article 5.8 du CCTP
Interphonie pour espaces d'attente sécurisés suivant l'article 5.9 du CCTP
Précâblages Informatique et téléphonie suivant les articles 5.2 et 5.3 du CCTP
Lot 05 : Equipements de cuisine
chambre froides et équipements frigorifiques (repères Cf01 à Cf03).
Matériels de légumerie (repères Lg02 à Lg08).
Matériels de cuisson (repères Cu08 à Cu20b).
Matériels de préparation froide (repères Pf01 à Pf16).
Matériels de plonge batterie (repères Pb01 à Pb08).
Matériels de distribution (repères Ed01 à Ed11).
Modules de la cuisine locative (chapitre 6.4 du CCTP).
Lot 06 : VRD et espaces verts
plantations suivant l'article 4.46 du CCTP
Candélabres suivant l'article 4.40 du CCTP
Portails suivant l'article 4.42 du CCTP
Clôture suivant l'article 4.43 du CCTP
Corbeilles suivant l'article 4.53 du CCTP
Banquettes béton suivant l'article 4.52 du CCTP
Pots de plantation suivant l'article 4.48 du CCTP
Sous-Critère 2.2 - moyens d'intervention et organisation du chantier (10 points)
- désignation d'un interlocuteur privilégié pour le suivi du chantier
- profil et rôle de chaque intervenant sur le chantier
- temps de présence et effectif simultané mis en place pour respecter le planning par phase
- description de l'organisation et des moyens matériels mis en œuvre
renseignements administratifs :
Conseil général des Yvelines, DPIC - sDFGMP - service des marchés, Pauline Legrand, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél : +33 139078977 Fax : +33 139078738
renseignements techniques :
Conseil général des Yvelines,Dpic - agence Sud, Marie-Christine Coupel, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
Tél : +33 139077173 Fax :+33 139078283
unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur : +33 139078738, courriel : metienne@yvelines.fr
Afficher plus
qualification QUALIBAT :
Lot 1 : Clos et couvert
qualibat 2111 - maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant
qualibat 3211 - étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (Technicité courante)
qualibat 3101 - tuiles à emboîtement ou à glissement
qualibat 3511 - fourniture et pose de menuiseries extérieures
qualibat 4131 - plaques de plâtre (Technicité courante)
qualibat 3811 - bardages simples (Technicité courante)
lot 2 : Corps d'état secondaires
qualibat 4311 - fourniture et pose de menuiserie en bois (Technicité courante)
qualibat 4411 - serrurerie-Métallerie (Technicité courante)
qualibat 6311 - carrelages, revêtements (Technicité courante)
qualibat 6221 - revêtements résilients PVC (Technicité courante)
qualibat 6111 - peinture et ravalement (Technicité courante)
lot 3 : Plomberie, chauffage, ventilation
qualibat 5112 - plomberie - sanitaire (Technicité confirmée)
qualibat 5312 - installations thermiques (Technicité confirmée)
qualibat 5432 - conduits aérauliques (Technicité confirmée)
lot 4 : Électricité courants forts et faibles
qualifelec E2c3
Lot 5 : Équipements de cuisine
qualicuisine 1/2/-/-/5/-/-c3c
lot 6 : VRD et Espaces verts
qualibat 1552 - traitement de l'amiante.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.7.2014.
Source: OJS 2014/S 129-230076 (2014-07-04)
Informations complémentaires (2014-08-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-26 📅
Date limite de soumission: 2014-09-12 📅
Date de publication: 2014-08-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 164-292802
Se réfère à l'avis: 2014/S 129-230076
Numéro JO-S: 164
Source: OJS 2014/S 164-292802 (2014-08-26)
Avis d'attribution de marché (2014-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 2 944 951,09 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-19 📅
Date de publication: 2014-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 248-437687
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.achats.yvelines.fr Le lot n Le lot n Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil Général des Yvelines DPIC - SEJC Mme Mélinda ETIENNE, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution n Parution n Références de publication rectificative Parution n Parution n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.12.2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère 1 - valeur financière de l'offre, notée sur 70 points. Les offres seront jugées d'une part sur le montant de base et d'autre part sur le montant de base + l'option pour les lots 1 et 3
2. Critère 2 – valeur technique de l'offre, notée sur 25 POINTS
3. Critère 3 – valeur environnementale de l'offre, notée sur 5 points. Les candidats détailleront dans un mémoire technique les dispositions mises en œuvre pour l'application de la charte chantier à faibles nuisances

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-12-02 📅
Nom: Alter Batiment
Adresse postale: 45 rue René Laennec
Commune postale: Drancy
Code postal: 93700

2️⃣
Nom: Alter Bâtiment

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-12-18 📅
Nom: Hydroline
Adresse postale: 128 rue Pasteur
Commune postale: Mons en Baroeul
Code postal: 59370

4️⃣
Nom: Ged Age Godefroy
Adresse postale: 10 rue Charles Tellier
Commune postale: Limay
Code postal: 78520

5️⃣
Nom: Le Cloarec
Adresse postale: 10 route d'Hargeville
Commune postale: Arnouville les Mantes
Code postal: 78790

6️⃣
Nom: Colas Idf Normandie
Adresse postale: 56 avenue Roger Hennequin
Commune postale: Trappes
Code postal: 78190
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
2
9
4
Source: OJS 2014/S 248-437687 (2014-12-19)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Fournisseurs:
Alter Batiment COLAS IDF Normandie GED Age Godefroy Hydroline Le Cloarec
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...