Marché n° 2014-24 - hébergement et maintenance applicative SIRH

Caisse nationale RSI

Prestations d'hébergement et d'exploitation du SIRH Pléiades ainsi que des prestations de maintenance de l'application (maintenance corrective, adaptative et évolutive du SIRH).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-18. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-09 Avis de marché
2015-06-24 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance
Quantité ou étendue:
Hébergement et exploitation (lot1) et maintenance applicative (lot 2) du SIRH de la Caisse Nationale RSI et de 30 caisses régionales avec une gestion autonome au niveau de 2 établissements de la Caisse nationale, plus une quinzaine d'agence Régionale de Santé, où travaillent des salariés sous convention Rsi.Actuellement près de 350 utilisateurs peuvent se connecter simultanément sur Pleiades, 220 utilisateurs sur PTA client-serveur et 35 sur Bo.Les fonctions principale du sirh rsi sont: la gestion de la paie et sa simulation, la gestion du temps de travail et de l'activité (Pta), la restitution globale de cette activité aux managers, la gestion administrative y compris la formations, le bilan social et les états statistiques propres au RSI, l'alimentation d'infocentre Buiseness Object, DADS-U ou la DSN et toutes les déclarations de fin d'années.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Caisse nationale RSI
Adresse postale: 264 avenue du Président Wilson
Code postal: 93457
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis Cedex
Contact
Courrier électronique: marches.publics@rsi.fr 📧
Fax: +33 177930353 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-09 📅
Date limite de soumission: 2014-11-18 📅
Date de publication: 2014-10-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 197-348287
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires
Contact : Service marchés publics. Télécopieur : +33 177930353. Mail : marches.publics@rsi.fr Accord cadre : le marché est un accord-cadre au sens du droit communautaire et un marché à bons e commande au sens du droit français, soumis aux dispositions de l'article 77 du code des marchés publics. Durée du marché ou délai d'exécution : le marché est d'une durée de 36 mois ferme à compter de la date de notification. Modalités d'ouverture des offres : l'ouverture des offres s'effectue selon les dispositions de l'arrêté modifié du 16.6.2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale. Obtention du dossier de consultation. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com. Remise des plis. Chaque candidat doit déposer son pli (contenant candidature et offre) sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com. Pour toute demande d'assistance technique, question ou problème rencontre, les candidats peuvent contacter les conseillers techniques du site: e-mail: support@achatpublic.com ; tél: +33 892232120 (0,34 c/min). Les questions relatives au dossier de consultation des entreprises devront être formulées par écrit au plus tard le 3.11.2014 à 12:00. Les réponses aux questions posées par l'ensemble des candidats leur seront communiquées au plus tard le 10.11.2014 par écrit. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Prestations d'hébergement et d'exploitation du SIRH Pléiades ainsi que des prestations de maintenance de l'application (maintenance corrective, adaptative et évolutive du SIRH).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Hébergement et d'exploitation du Système d'information des Ressources Humaines du RSI
Brève description:
Le lot 1 se décompose comme en trois forfaits :Chantier C1-1 "Prise de connaissance, organisation et PAQ hébergement et exploitation."Chantier C1-2 "Exploitation, hébergement" : Mise à disposition des moyens matériels et logiciels nécessaires à la bonne utilisation du SIRH, les travaux de ce chantier concernent, l'exploitation de l'infrastructure comprenant toutes les activités de supervision et d'administration du système ; l'exploitation applicative (mise en oeuvre des chaînes applicatives et administration technique du progiciel et des bases de données, y compris l'archivage probant et l'édition des bulletins pour la Caisse nationale) ; la gestion du 1er niveau d'incident technique d'exploitation.Chantier C1-3 " Réversibilité/Transfert de compétence ".
Afficher plus
Le lot 1 se décompose comme en trois forfaits :
Chantier C1-1 "Prise de connaissance, organisation et PAQ hébergement et exploitation."
Chantier C1-2 "Exploitation, hébergement" : Mise à disposition des moyens matériels et logiciels nécessaires à la bonne utilisation du SIRH, les travaux de ce chantier concernent, l'exploitation de l'infrastructure comprenant toutes les activités de supervision et d'administration du système ; l'exploitation applicative (mise en oeuvre des chaînes applicatives et administration technique du progiciel et des bases de données, y compris l'archivage probant et l'édition des bulletins pour la Caisse nationale) ; la gestion du 1er niveau d'incident technique d'exploitation.
Afficher plus
Chantier C1-3 " Réversibilité/Transfert de compétence ".
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: maintenance applicative (maintenance corrective, adaptative et évolutive) du SIRH
Brève description:
Assurer la maintenance de façon globale pour PLEIADES et PTA et ainsi que sur les univers BO ainsi que pour les utilitaires et programmes d'interfaces, extérieurs aux applicatifs, et écrits dans tout autre langage (Cobol Microfocus, Langage Perl, Shell Unix, logiciels de conception de fond de page...). Garantir la mise à disposition, aux heures ouvrables de correspondants compétents dans chacun des domaines dont il a la charge, afin d'assister le RSI dans ses tâches…
… courantes.Ce lot se décompose en trois chantiers. Chantier C2-1 " Organisation et PAQ pour la maintenance " au forfait ; Chantier C2-2 " Maintenance corrective " , chantier forfaitaire par nombre mensuel d'anomalies ; Chantier C2-3 " Maintenance adaptative et évolutive ", chantier à bons de commande.
… courantes.
Ce lot se décompose en trois chantiers. Chantier C2-1 " Organisation et PAQ pour la maintenance " au forfait ; Chantier C2-2 " Maintenance corrective " , chantier forfaitaire par nombre mensuel d'anomalies ; Chantier C2-3 " Maintenance adaptative et évolutive ", chantier à bons de commande.
Afficher plus
Quantité ou étendue:
Hébergement et exploitation (lot1) et maintenance applicative (lot 2) du SIRH de la Caisse Nationale RSI et de 30 caisses régionales avec une gestion autonome au niveau de 2 établissements de la Caisse nationale, plus une quinzaine d'agence Régionale de Santé, où travaillent des salariés sous convention Rsi.
Afficher plus
Actuellement près de 350 utilisateurs peuvent se connecter simultanément sur Pleiades, 220 utilisateurs sur PTA client-serveur et 35 sur Bo.
Les fonctions principale du sirh rsi sont: la gestion de la paie et sa simulation, la gestion du temps de travail et de l'activité (Pta), la restitution globale de cette activité aux managers, la gestion administrative y compris la formations, le bilan social et les états statistiques propres au RSI, l'alimentation d'infocentre Buiseness Object, DADS-U ou la DSN et toutes les déclarations de fin d'années.
Afficher plus
Durée de l'accord: 36 mois
Numéro de référence: 2014-24

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la lettre de candidature (formulaire Dc1) ou équivalent,
— la déclaration du candidat (formulaire Dc2) ou équivalent,
— la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire,
— la copie du justificatif du pouvoir de la personne physique habilitée à engager le candidat individuel ou le membre du groupement.
Situation économique et financière:
Pour tous les lots : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Pour tous les lots:
— une liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (indiquer nom et coordonnées d'une personne à contacter), avec une description synthétique des prestations réalisées,
Afficher plus
— déclaration relative aux effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Modalités de financement: ressources propres. Modalités de paiement: paiement dans un délai de 30 jours maximum par virement bancaire à compter de la date de réception de la demande.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés publics
M. le directeur général de la Caisse nationale RSI
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-24
Informations complémentaires
Contact : Service marchés publics. Télécopieur : +33 177930353. Mail : marches.publics@rsi.fr
Accord cadre : le marché est un accord-cadre au sens du droit communautaire et un marché à bons e commande au sens du droit français, soumis aux dispositions de l'article 77 du code des marchés publics.
Durée du marché ou délai d'exécution : le marché est d'une durée de 36 mois ferme à compter de la date de notification.
Modalités d'ouverture des offres : l'ouverture des offres s'effectue selon les dispositions de l'arrêté modifié du 16.6.2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.
Obtention du dossier de consultation. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com.
Remise des plis. Chaque candidat doit déposer son pli (contenant candidature et offre) sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com.
Pour toute demande d'assistance technique, question ou problème rencontre, les candidats peuvent contacter les conseillers techniques du site: e-mail: support@achatpublic.com ; tél: +33 892232120 (0,34 c/min).
Les questions relatives au dossier de consultation des entreprises devront être formulées par écrit au plus tard le 3.11.2014 à 12:00.
Les réponses aux questions posées par l'ensemble des candidats leur seront communiquées au plus tard le 10.11.2014 par écrit.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75055
Téléphone: +33 144325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2014/S 197-348287 (2014-10-09)
Avis d'attribution de marché (2015-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 642 774 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-24 📅
Date de publication: 2015-06-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 122-223935
Se réfère à l'avis: 2014/S 197-348287
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no: 196 B, annonce no 282 du 11.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.6.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-01-22 📅
Nom: Sopra HR Software
Adresse postale: 10 rue de Godefroy
Commune postale: Puteaux Cedex
Code postal: 92821
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur général de la caisse nationale RSI
Source: OJS 2015/S 122-223935 (2015-06-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services de technologies de... Services de programmation et de conseil... Services de maintenance des systèmes et... Services relatifs aux logiciels Services d'assistance relative aux logiciels Services informatiques Services informatiques professionnels