Fontenay-le-Fleury - collège René Descartes - travaux de restructuration du collège (14 lots)

Conseil général des Yvelines

Les prestations ont pour objet les travaux de restructuration complète des bâtiments A et C et du RDC du bâtiment E, des travaux d'adaptation du bâtiment B de déconstruction du bâtiment D et d'extension du bâtiment C.
Les travaux se dérouleront en neuf phases pour une durée totale de 1264 jours (y compris les périodes de préparation) répartie de la manière suivante:
Phase 1: 116 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 28/8/15 inclus) dont 63 jours de préparation de chantier.
Phase 2: 424 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 1/7/16 inclus) dont 116 jours de préparation de chantier.
Phase 3: 711 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 14/4/17 inclus) dont 438 jours de préparation de chantier.
Phase 4: 850 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 31/8/17 inclus) dont 714 jours de préparation de chantier.
Phase 5 ( lot 12 uniquement): 899 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 19/10/17 inclus) dont 534 jours de préparation de chantier.
Phase 6 (lot 12 uniquement): 1264 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 19/10/18 inclus) dont 899 jours de préparation de chantier.
Phase 7 (lot 3 uniquement): 150 j (du 4/5/15 inclus au 01/10/15 inclus) dont 116j de préparation de chantier.
Phase 8 (lot 3 uniquement): 490 j (du 4/5/15 inclus au 05/09/16 inclus) dont 452j de préparation de chantier.
Phase 9 (lot 3 uniquement): 753 j (du 4/5/15 inclus au 26/05/17 inclus) dont 729j de préparation de chantier.
Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-02-02. L'appel d'offres a été publié le 2014-12-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-12-17 Avis de marché
2015-01-21 Informations complémentaires
2015-07-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-12-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Quantité ou étendue:
Une visite des lieux est obligatoire pour les lots 2 ,3, 9 et 10. Une visite des lieux est conseillée pour les autres lots.La personne à contacter pour effectuer cette visite est Mme Etienne(01 30 14 90 50).Pendant les congés scolaires du 20/12/14 au 04/01/15 inclus, une permanence est prévue les 22 et 23/12/14 de 8:00 à 15:00 (site ouvert).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Yvelines
Adresse postale: 2 place André Mignot
Code postal: 78012
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://www.yvelines.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-17 📅
Date limite de soumission: 2015-02-02 📅
Date de publication: 2014-12-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 246-433265
Numéro JO-S: 246
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr Renseignements administratifs: Conseil général des Yvelines, DPIC - SDFGMP - service des marchés, Sandrine Hamel, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél: +33 139078747 Fax: +33 139078738 renseignements techniques: Conseil général des Yvelines, DPIC - agence Sud, Riccardo Vari, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr 78012 Versailles Tél: +33 139078641 Fax: +33 139078723 unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles, Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil général des Yvelines - DAJCP - Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr les offres seront classées par ordredécroissant, après élimination des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables, selon les critères et les notations suivantes (article 53 du Code des Marchés Publics). Pour les lots no1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12, le pouvoir adjudicateur réalisera des classements distincts: - un classement tenant compte uniquement de l'offre de base, ET - si le lot est concerné par une seule option: un classement tenant compte de l'offre globale: offre de base + option. - si le lot est concerné par plusieurs options: autant de classements que de possibilités de levées d'options. Qualifications: La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Detail des sous-criteres composant la valeur technique: sous-critere 2.1: Pour tous les lots sauf les lots 3, 11, 12 et 14, le mémoire technique devra détailler: Production de fiches techniques (marques et références)listés ci-après. Pour le lot 11, le mémoire technique devra détailler: Fiches techniques (marques et références) à produire et informations techniques à compléter pour les deux appareils listées ci-après. Sous-critere 2.2: Pour tous les lots, le mémoire technique devra détailler: -Méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants -description des modalités de contrôles internes et externes mis en place par l'entreprise pour la bonne exécution de ses prestations -description de l'organisation du chantier permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs et celles des compagnons pour tous les lots sauf le lot 14, le mémoire technique devra détailler: -Méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe, moyens matériels, process?) pour tous les lots sauf les lots 2 et 14, le mémoire technique devra détailler: -Méthodologie d'intervention et d'organisation du chantier indépendamment de celle qui sera proposée par l'entreprise principale du chantier (lot 2 gros oeuvre) pour le lot 2, le mémoire technique devra détailler: -Méthodologie d'intervention et organisation du chantier analysé au travers, à minima, de la fourniture d'un projet de plan d'installation de chantier matérialisant la gestion et stockage des matériaux ainsi que la gestion des flux: engins, personnel et utilisateurs ainsi que les dispositions à prendre sur le domaine public -description de l'organisation proposée pour la réalisation des travaux d'extensions du bat C, des cages d'ascenseurs et pour la démolition du bat D Pour le lot 3, le mémoire technique devra détailler: -Fourniture d'un bilan aéraulique description de l'organisation des zones d'intervention pour les lots 4 et 5, le mémoire technique devra détailler: -Description des dispositions prises pour assurer l'étanchéité à l'air et obtenir le coefficient de perméabilité cible du projet pour les lots 2, 3, 9, 10, le mémoire technique devra détailler: -Dispositions prises pour l'intervention en site occupé pour les lots 9 et 10 le mémoire technique devra détailler: -Méthodologie d'organisation du chantier pour maintenir en service les réseaux dans les zones occupées par les utilisateurs du collège en fonction du phasage: .lot 9 (eau potable, eaux usée, chauffage, Vmc), .Lot 10 (électricité courant fort et électricité courant faible) pour le lot 12, le mémoire technique devra détailler: -Méthodologie d'intervention pendant l'année de confortement (fréquences et nature des entretiens, acheminement d'eau pour l'arrosage?) sous-critere 2.3: pour tous les lots, le mémoire technique devra détailler: -interlocuteur du chantier désigné et compétences (qualifications et expériences) proposées analysées au travers de son CV ou à défaut définition du profil proposé -personnel d'encadrement (nombre et profil) proposé analysé au travers des différents CV ou à défaut définition des profils proposés et de l'organigramme proposé -personnel d'exécution proposé analysé au travers des CV ou liste d'effectif avec ancienneté et qualification sous-critere 2.4: pour tous les lots, le mémoire technique devra détailler: -Description de l'organisation environnementale du chantier (organisation, responsabilités, information du personnel) -description de l'organisation mise en œuvre pour de la gestion des déchets: stockage, tri, limitation de la quantité des déchets, suivi et traçabilité, filière de traitement -description de l'organisation mise en œuvre pour limiter les nuisances (sonores, visuelles, olfactives, etc?) pour les occupants du collège, les riverains, les personnels du chantier fiches Techniques(Marques et références), produits à produire et informations techniques à compléter: Lot no 1 " vrd - clôtures, portails " - composition des granulats des fonds de forme des voiries - pavés guide - pavés béton podotactiles - marche bloc - murs de soutènement type L - clôtures barreaudée type A - clôture en treillis soudé - portail - bouches d'égout avec sortie siphonnée - siphon en PVC type BJ - caniveau à grille - canalisation - dauphins fonte - massif en béton support d'appareil - chambre de tirage lot no 2 " Gros-œuvre, démolition, étanchéité, charpente métallique, serrurerie " - isolation sous dallage de l'atelier au sous-sol - étanchéité en bitume élastomère - isolation en verre cellulaire du complexe d'étanchéité - lanterneaux de désenfumage - garde-Corps autoportant - echelle à crinoline - protection anti-pigeons lot no 4 " Bardage zinc et stratifié - ravalement " - bardage en fibrociment - isolation thermique - fixations - pare-Pluie - bardage zinc - traitement anti-graffiti - descente en fonte - boite à eau - lot no 5 " Menuiseries extérieures, Occultations " - châssis avec profils à rupture de pont thermique - entrée d'air des châssis - portes avec profils à rupture de pont thermique - volet roulants - stores extérieurs vénitiens motorisés à lames orientables - coffret de commande du store - module de commande lot no 6 " Menuiseries intérieures bois " - bloc porte avec huisserie bois - bec de canne à mortaiser - serrure de sûreté - crémone - ferme porte - butoir - ventouses électromagnétiques - châssis vitrés - habillage mural acoustique - patères - couvre joint de dilation - mur mobile acoustique lot no 7 " Cloisons, Doublages, Faux-Plafonds, Peinture " - cloisons en plaque de plâtre - doublage en plaque de plaque - carreaux de terre cuite - faux plafond en plaque de plâtre - faux plafonds en dalle de fibres minérales 600x600 - faux plafonds en dalle de fibres minérales 1200x600 - flocage coupe-feu 1h lot no 8 " Carrelage, sols souples " - résine époxy sous-carrelage - carrelage gres cerame rep S1 - carrelage gres cerame rep S5 - carrelage gres cerame rep S8 - carrelage gres cerame rep S12 - carrelage gres émaillé rep M1 - carrelage gres émaillé rep M4 - carrelage gres émaillé rep M5 - carrelage gres émaillé rep M6 - carrelage gres émaillé rep M7 - sol pvc pour escalier - sol pvc en partie courante - plinthe PVC - sol textile - souche acoustique sol textile - couvre joint de dilatation - enduit de lissage - plinthe rep B2 - tapis brosse - miroir argentés lot no 9 " Plomberie, Chauffage, Ventilation " - chaudière à condensation - conduit de fumées - conduit en tube acier noir pré-isolé - calorifuge des conduites - calorifuge des robinets - pompes doubles jumelées - pompe simple - ballon de stockage ECS - centrale de traitement d'air - caisson d'extraction - caisson d'extraction cuisines - dosseret aspirant - paillasses humides élèves - sèche-Mains à air pulsé - wC court suspendu - wC sur pied - wC sur pied autonettoyant - plan vasque 900x500 - plan vasque 1000x400 - lavabo 500x350 - lavabo 450x300 - lave mains 500x260 - lave-Mains d'angle - poste d'eau collectivité - ensemble douche PMR - douche - evier inox bacs double - evier inox bac simple - paillasses humides soins - paillasses humides professeur lot no 10 " Electricité courants forts et faibles " - tableaux principaux - tableaux divisionnaires - centrale de mesure - compteurs - cheminements principaux - prise de courant monophasé - prise de courant étanche - prise de courant étanche triphasé - point d'accès - goulotte de distribution - eclairage intérieur: - type 1 - type 2 - type 3 - type 4 - type 5 - type 6 - interrupteur - bouton poussoir - détecteur de présence - détecteur de présence et de luminosité - contrôleur d'éclairage - coffret de commande - eclairage extérieur: - type 1 - type 2 - type 3 - type 4 - mât - baie VDI - bandeau de brassage - switch - câblage - fibre optique - eclairage sécurité - bAES plafonnier - bAES encastré - bAES étanche - bloc d'ambiance - bloc portatif - parafoudre - centrale interphone de sécurité - combiné interphone de sécurité - platine de rue vidéoportier - poste intérieur vidéoportier - centrale anti-intrusion - détecteur anti-intrusion - sirène anti-intrusion - boîtier d'activation anti-intrusion - caméra vidéosurveillance - enregistreur - moniteur - centrale incendie - déclencheur manuel - diffuseur sonore - diffuseur lumineux - horloge mère - antenne GPS - horloge réceptrice - préamplificateur - amplificateur - pupitre micro - hP intérieur - hP extérieur - autocommutateur - standard téléphonique numérique - poste téléphonique numérique - poste téléphonique analogique lot no 11 " Ascenseurs " 1) GENERALITES - charge admissible - vitesse - nivelage - type de contrôle - type de manoeuvre - conformité handicapés 2) CABINE - dimensions intérieures - type de cabine - habillage parois cabines - habillage sol cabine décaissée - type d'éclairage normal - type d'éclairage de sécurité - indice de protection de l'éclairage 3) portes et facades - passage libre - hauteur libre - type de portes palières - type de portes de cabine - résistance au feu des portes - habillage colonne et linteau cabine - habillage portes cabines - habillage portes palières - opérateur de porte - système de détection 4) MACHINERIE - type d'entraînement - puissance du moteur - intensité de démarrage - intensité nominale - intensité de dimensionnement câble - nombre de démarrages/heure 5) CONTRE-POIDS - nature - aux d'équilibrage 6) GAINE - dimensions minimales requises (plan de principe à joindre) - hauteur libre requise au-dessus du dernier niveau desservi 7) CUVETTE - profondeur de cuvette requise: Lot no 13 " Bâtiments modulaires provisoires " Détails et fiches technique: -Plan type -fiches techniques équipements électriques -détail fondation -performances thermiques de parois -performances thermiques des châssis et portes. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.12.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les prestations ont pour objet les travaux de restructuration complète des bâtiments A et C et du RDC du bâtiment E, des travaux d'adaptation du bâtiment B de déconstruction du bâtiment D et d'extension du bâtiment C.
Les travaux se dérouleront en neuf phases pour une durée totale de 1264 jours (y compris les périodes de préparation) répartie de la manière suivante:
Phase 1: 116 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 28/8/15 inclus) dont 63 jours de préparation de chantier.
Phase 2: 424 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 1/7/16 inclus) dont 116 jours de préparation de chantier.
Phase 3: 711 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 14/4/17 inclus) dont 438 jours de préparation de chantier.
Phase 4: 850 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 31/8/17 inclus) dont 714 jours de préparation de chantier.
Phase 5 ( lot 12 uniquement): 899 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 19/10/17 inclus) dont 534 jours de préparation de chantier.
Phase 6 (lot 12 uniquement): 1264 jours (dates prévisionnelles du 4/5/15 inclus au 19/10/18 inclus) dont 899 jours de préparation de chantier.
Phase 7 (lot 3 uniquement): 150 j (du 4/5/15 inclus au 01/10/15 inclus) dont 116j de préparation de chantier.
Phase 8 (lot 3 uniquement): 490 j (du 4/5/15 inclus au 05/09/16 inclus) dont 452j de préparation de chantier.
Phase 9 (lot 3 uniquement): 753 j (du 4/5/15 inclus au 26/05/17 inclus) dont 729j de préparation de chantier.
Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date indiquée sur l'ordre de service de démarrage.
Numéro du lot: 1
Brève description:
VRD - clôtures, portailsreprise des réseaux d'assainissement, de l'adduction d'eau, du gaz, reprises partielles des voiries (environ 1 800 mètres carrés), réfection complète des clôtures et portails (environ 500 ml). Qualifications: Qualibat 1311 (terrassement fouilles technicité courante), 1321 (canalisations d'assainissement technicité courante), 1331 (poteaux et clôtures) + 1341 (aménagement de chaussée et trottoirs)dans le cadre de l'option 5 l'entreprise chiffrera la " Réalisation d'un plateau sportif sur l'emprise de l'ancien bâtiment d ".
Afficher plus
VRD - clôtures, portails
reprise des réseaux d'assainissement, de l'adduction d'eau, du gaz, reprises partielles des voiries (environ 1 800 mètres carrés), réfection complète des clôtures et portails (environ 500 ml). Qualifications: Qualibat 1311 (terrassement fouilles technicité courante), 1321 (canalisations d'assainissement technicité courante), 1331 (poteaux et clôtures) + 1341 (aménagement de chaussée et trottoirs)
Afficher plus
dans le cadre de l'option 5 l'entreprise chiffrera la " Réalisation d'un plateau sportif sur l'emprise de l'ancien bâtiment d ".
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 5 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points).Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Détail du critère 2 - Valeur technique
A travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:
Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points).
Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 5 points).
Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points).
Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description:
Gros œuvre, démolition, étanchéité, charpente métallique,…
… serrurerie.déconstruction des cloisonnements des bâtiments A et C et recloisonnement suivant projet, démolition du bâtiment D (atelier), extension du bâtiment C (environ 100 mètres carrés) création de 2 gaines d'ascenseur.dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera les " travaux de reprise et d'adaptation des baies suite à la dépose des menuiseries extérieures du bâtiment A ".Dans le cadre de l'option 3 l'entreprise chiffrera la " réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique des toitures terrasses des bâtiments A et C et remplacement des garde-corps autoportants prévus en base par des garde-corps fixés sur acrotères sur les bâtiments A et C ".Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " démolition et curage des locaux au droit des aménagements proposés pour les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".Qualifications :Qualibat 1111 (démolition technicité courante), 2111 (maçonnerie technicité courante et béton armé courant), 2411 (constructions et structures métalliques technicité courante), 3212 (étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles technicité courante), 4411 (serrurerie métallerie technicité courante).
… serrurerie.
déconstruction des cloisonnements des bâtiments A et C et recloisonnement suivant projet, démolition du bâtiment D (atelier), extension du bâtiment C (environ 100 mètres carrés) création de 2 gaines d'ascenseur.dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera les " travaux de reprise et d'adaptation des baies suite à la dépose des menuiseries extérieures du bâtiment A ".
Afficher plus
Dans le cadre de l'option 3 l'entreprise chiffrera la " réfection complète de l'étanchéité et de l'isolation thermique des toitures terrasses des bâtiments A et C et remplacement des garde-corps autoportants prévus en base par des garde-corps fixés sur acrotères sur les bâtiments A et C ".
Afficher plus
Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " démolition et curage des locaux au droit des aménagements proposés pour les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".Qualifications :Qualibat 1111 (démolition technicité courante), 2111 (maçonnerie technicité courante et béton armé courant), 2411 (constructions et structures métalliques technicité courante), 3212 (étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles technicité courante), 4411 (serrurerie métallerie technicité courante).
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 12 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points)Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 4 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 12 points).
Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points)Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 4 points).
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description:
DésamiantageLot no3 - désamiantage complet des locaux (hors logements) essentiellement dans les dalles de sols plastiques+ colle et colle carrelage (environ 2 000 mètres carrés et 1 200 ml).qualification: Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante). Si le candidat est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidature. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché.
Afficher plus
Désamiantage
Lot no3 - désamiantage complet des locaux (hors logements) essentiellement dans les dalles de sols plastiques+ colle et colle carrelage (environ 2 000 mètres carrés et 1 200 ml).qualification: Qualibat 1552 (Traitement de l'amiante). Si le candidat est dans l'incapacité de fournir la qualification 1552 au moment de la remise de son offre, il fournira une attestation par laquelle il s'engage à présenter un ou plusieurs sous-traitants pressentis possédant cette qualification. La preuve de cette qualification devra être obligatoirement fournie dans le dossier de candidature. De plus, dans le cas où le candidat est dans l'incapacité de fournir le dossier administratif complet de son sous-traitant au moment de la remise de son offre, il devra obligatoirement le fournir avant la notification du marché.
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 11 points)..Sous-critère 2.2: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points).Sous-critère 2.3: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 5 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.1: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 11 points)..
Sous-critère 2.2: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points).
Sous-critère 2.3: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 5 points).
Afficher plus
Numéro du lot: 4
Brève description:
Bardage zinc et stratifié, ravalementBardage zinc et stratifié - ravalement: environ 2 500m² de bardage et 1 000m² de ravalement.Dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera la " modification de la largeur des habillages des tableaux, voussures et bavettes suite au remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A ".Dans le cadre de l'option 2 l'entreprise chiffrera le " remplacement du ravalement de façade du Bat C par la mise en œuvre d'un bardage isolé ".Qualifications: Qualibat 3813 (bardage -tous types de bardages technicité supérieure), 6112 (peinture et ravalement technicité confirmée).
Afficher plus
Bardage zinc et stratifié, ravalement
Bardage zinc et stratifié - ravalement: environ 2 500m² de bardage et 1 000m² de ravalement.
Dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera la " modification de la largeur des habillages des tableaux, voussures et bavettes suite au remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A ".
Dans le cadre de l'option 2 l'entreprise chiffrera le " remplacement du ravalement de façade du Bat C par la mise en œuvre d'un bardage isolé ".
Qualifications: Qualibat 3813 (bardage -tous types de bardages technicité supérieure), 6112 (peinture et ravalement technicité confirmée).
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 9 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points).Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 9 points).
Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points).
Numéro du lot: 5
Brève description:
Menuiseries extérieures, occultationsRemplacement partiel des menuiseries extérieures (portes acier et fenêtres en aluminium) et mise en œuvre d'occultations: 26 fenêtres 17 portes 137 volets roulants ou brises soleil orientables.Dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera le " remplacement des menuiseries extérieures, mise en œuvre partielle de volets roulants électrique et de stores manuels sur le bâtiment A ".Dans le cadre de l'option 6 l'entreprise chiffrera la " motorisation des volets roulants de la salle à manger des élèves ".Qualifications: Qualibat 3522 (Fourniture et pose de menuiseries en aluminium technicité confirmée), 3532 (Fourniture et pose de menuiseries en acier technicité confirmée), 4522 (fabrication et pose de volets roulants technicité confirmée), 4532 (fabrication et pose de protections solaires technicité confirmée).
Afficher plus
Menuiseries extérieures, occultations
Remplacement partiel des menuiseries extérieures (portes acier et fenêtres en aluminium) et mise en œuvre d'occultations: 26 fenêtres 17 portes 137 volets roulants ou brises soleil orientables.
Dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera le " remplacement des menuiseries extérieures, mise en œuvre partielle de volets roulants électrique et de stores manuels sur le bâtiment A ".
Dans le cadre de l'option 6 l'entreprise chiffrera la " motorisation des volets roulants de la salle à manger des élèves ".
Qualifications: Qualibat 3522 (Fourniture et pose de menuiseries en aluminium technicité confirmée), 3532 (Fourniture et pose de menuiseries en acier technicité confirmée), 4522 (fabrication et pose de volets roulants technicité confirmée), 4532 (fabrication et pose de protections solaires technicité confirmée).
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 9 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 4 points).Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Numéro du lot: 6
Brève description:
Menuiseries intérieures boisremplacement complet des menuiseries intérieures bois: châssis vitrés, bloc portes intérieures de distributions, portes asservies, trappes, cimaises, plinthes, habillage acoustique, signalétiquedans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera l' " habillage en médium des encadrements intérieurs de baie (tableaux, voussures, tablettes) suite au remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A ".Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " suppression du remplacement de la porte d'accès à la salle à manger des enseignants ".Dans le cadre de l'option 7 l'entreprise chiffrera la " réalisation de coffres menuisés 2 faces prêts à carreler pour reconstitution des pieds de cloisons dans les circulations des bâtiments A et C ".Qualifications: Qualibat 4312 (menuiseries technicité confirmée), 4231 (fourniture et pose de cloisons mobiles).
Afficher plus
Menuiseries intérieures bois
remplacement complet des menuiseries intérieures bois: châssis vitrés, bloc portes intérieures de distributions, portes asservies, trappes, cimaises, plinthes, habillage acoustique, signalétique
dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera l' " habillage en médium des encadrements intérieurs de baie (tableaux, voussures, tablettes) suite au remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A ".
Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " suppression du remplacement de la porte d'accès à la salle à manger des enseignants ".
Dans le cadre de l'option 7 l'entreprise chiffrera la " réalisation de coffres menuisés 2 faces prêts à carreler pour reconstitution des pieds de cloisons dans les circulations des bâtiments A et C ".
Qualifications: Qualibat 4312 (menuiseries technicité confirmée), 4231 (fourniture et pose de cloisons mobiles).
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points)Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 5 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points)
Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)
Numéro du lot: 7
Brève description:
Cloisons-Doublages, faux-plafonds, peintureenviron 1 500 mètres carrés de cloisons, 5 000 mètres carrés de faux plafonds, 1 300 mètres carrés de flocage, remise en peinture de l'ensemble des locaux et circulation.Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera le " cloisonnement, mise en oeuvre de faux plafonds et peinture des locaux au droit des aménagements proposés pour les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".Dans le cadre de l'option 7 l'entreprise chiffrera la " suppression de la peinture murale prévue sur la hauteur du carrelage ".Qualifications: Qualibat 4132 (plaques de plâtre technicité confirmée) 6112 (peinture et ravalement technicité confirmée).
Afficher plus
Cloisons-Doublages, faux-plafonds, peinture
environ 1 500 mètres carrés de cloisons, 5 000 mètres carrés de faux plafonds, 1 300 mètres carrés de flocage, remise en peinture de l'ensemble des locaux et circulation.
Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera le " cloisonnement, mise en oeuvre de faux plafonds et peinture des locaux au droit des aménagements proposés pour les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".
Afficher plus
Dans le cadre de l'option 7 l'entreprise chiffrera la " suppression de la peinture murale prévue sur la hauteur du carrelage ".
Qualifications: Qualibat 4132 (plaques de plâtre technicité confirmée) 6112 (peinture et ravalement technicité confirmée).
Numéro du lot: 8
Brève description:
Carrelage, sols souplestraitement de l'ensemble des locaux: environ 1300m² de carrelage (sols+murs), 3700m² de sols PvcDans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " mise en œuvre d'un revêtement de sols souples dans les locaux au droit des aménagements proposés pour les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".Dans le cadre de l'option 7 l'entreprise chiffrera la " Mise en œuvre du carrelage mural prévu dans les circulations des bâtiments A et C ".Qualifications: Qualibat 6312 (Carrelages revêtements Mosaïques technicité confirmée) - 6223(revêtements plastiques, lès ou dalles collés ou tendus).
Afficher plus
Carrelage, sols souples
traitement de l'ensemble des locaux: environ 1300m² de carrelage (sols+murs), 3700m² de sols Pvc
Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " mise en œuvre d'un revêtement de sols souples dans les locaux au droit des aménagements proposés pour les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".
Afficher plus
Dans le cadre de l'option 7 l'entreprise chiffrera la " Mise en œuvre du carrelage mural prévu dans les circulations des bâtiments A et C ".
Qualifications: Qualibat 6312 (Carrelages revêtements Mosaïques technicité confirmée) - 6223(revêtements plastiques, lès ou dalles collés ou tendus).
Numéro du lot: 9
Brève description:
Plomberie, chauffage, ventilationréfection complète des installations en chauffage ventilation et ECS hors demi-pension (quelques adaptations uniquement).Qualifications: Qualibat 5112 (Plomberie sanitaire - technicité confirmée), 5312 (Installations thermiques technicité confirmée), 5432 (conduits aérauliques, technicité confirmée).
Afficher plus
Plomberie, chauffage, ventilation
réfection complète des installations en chauffage ventilation et ECS hors demi-pension (quelques adaptations uniquement).
Qualifications: Qualibat 5112 (Plomberie sanitaire - technicité confirmée), 5312 (Installations thermiques technicité confirmée), 5432 (conduits aérauliques, technicité confirmée).
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des produits proposés examinée au travers des informations fournies pour les produits suivants (sur 10 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 10 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points).Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 10 points).
Numéro du lot: 10
Brève description:
Électricité, courants forts et faibles.Réfection complète des installations électriques hors demi-pension (quelques adaptations uniquement),Dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera l' " alimentation électrique des volets roulants du bâtiment A, Rez-De-Chaussée, façade Nord ".Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " reprise ponctuelle de l'éclairage des locaux suite aux modifications apportées dans les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".Dans le cadre de l'option 6 l'entreprise chiffrera l' " alimentation électrique des moteurs des volets roulants de la salle à manger des élèves ".Qualifications: Qualifelec E2 (électrotechnique), Cf2 (courants faibles).
Afficher plus
Électricité, courants forts et faibles.
Réfection complète des installations électriques hors demi-pension (quelques adaptations uniquement),
Dans le cadre de l'option 1 l'entreprise chiffrera l' " alimentation électrique des volets roulants du bâtiment A, Rez-De-Chaussée, façade Nord ".
Dans le cadre de l'option 4 l'entreprise chiffrera la " reprise ponctuelle de l'éclairage des locaux suite aux modifications apportées dans les salles à manger, la salle de repli matériel et la salle plurivalente dans le bâtiment B ".
Dans le cadre de l'option 6 l'entreprise chiffrera l' " alimentation électrique des moteurs des volets roulants de la salle à manger des élèves ".
Qualifications: Qualifelec E2 (électrotechnique), Cf2 (courants faibles).
Numéro du lot: 11
Brève description:
Ascenseurs.Mise en œuvre de 2 appareils élévateurs électriques.
Ascenseurs.
Mise en œuvre de 2 appareils élévateurs électriques.
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: Quantité d'informations techniques fournies pour les 2 appareils et proposition d'amélioration des performances envisagées par rapport au dossier de base (sur 10 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 5 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points).Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.1: Quantité d'informations techniques fournies pour les 2 appareils et proposition d'amélioration des performances envisagées par rapport au dossier de base (sur 10 points).
Numéro du lot: 12
Brève description:
Paysagement, espaces vertsapport de terre végétale (environ 700 m3), 2 000 mètres carrés d'engazonnement, plantations de 24 arbres en 18/20 et de 300 arbustes et couvresols,dans le cadre de l'option 5 l'entreprise chiffrera la " suppression de l'engazonnement au droit du plateau sportif ".Qualifications: Qualipaysage P100 (création base) et P130 (entretien base).
Afficher plus
Paysagement, espaces verts
apport de terre végétale (environ 700 m3), 2 000 mètres carrés d'engazonnement, plantations de 24 arbres en 18/20 et de 300 arbustes et couvresols,
dans le cadre de l'option 5 l'entreprise chiffrera la " suppression de l'engazonnement au droit du plateau sportif ".
Qualifications: Qualipaysage P100 (création base) et P130 (entretien base).
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: Etendue du choix de(s) pépinière(s) proposée(s) et/ou libre choix des maître d'oeuvre/Maître d'ouvrage et pertinence de la note de calcul détaillée justifiant de la cubature de terre végétale proposée (sur 7 points)Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 8 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.1: Etendue du choix de(s) pépinière(s) proposée(s) et/ou libre choix des maître d'oeuvre/Maître d'ouvrage et pertinence de la note de calcul détaillée justifiant de la cubature de terre végétale proposée (sur 7 points)
Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 8 points).
Numéro du lot: 13
Brève description:
Bâtiments modulaires provisoiresinstallation, location et repli de l'équivalent de 12 salles de classes (50 mètres carrés) pendant 22 mois.
Bâtiments modulaires provisoires
installation, location et repli de l'équivalent de 12 salles de classes (50 mètres carrés) pendant 22 mois.
Numéro du lot: 14
Brève description:
NettoyageNettoyage de l'ensemble des locaux avant réception et mise à disposition des locaux.
Nettoyage
Nettoyage de l'ensemble des locaux avant réception et mise à disposition des locaux.
Informations complémentaires sur les lots:
Détail du critère 2 - Valeur techniqueA travers un mémoire technique, les candidats détailleront les points suivants:Sous-critère 2.1: qualité des matériels et produits d'entretien proposés (sur 2 points).Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 3 points).Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Sous-critère 2.1: qualité des matériels et produits d'entretien proposés (sur 2 points).
Sous-critère 2.2: Méthodologie d'intervention et organisation du chantier, des études, de la gestion des éventuels sous-traitants, des modalités de contrôles des prestations (sur 3 points).
Sous-critère 2.3: Moyens humains: interlocuteur désigné, personnel d'encadrement et d'exécution spécifiques pour l'opération (sur 3 points)Sous-critère 2.4: Dispositions environnementales prises pour la gestion des déchets (tri et limitation de la quantité des déchets et suivi) et limitation des nuisances liées au chantier (sonore et propreté du chantier intérieur et extérieur) (sur 2 points).
Afficher plus
Quantité ou étendue:
Une visite des lieux est obligatoire pour les lots 2 ,3, 9 et 10. Une visite des lieux est conseillée pour les autres lots.
La personne à contacter pour effectuer cette visite est Mme Etienne(01 30 14 90 50).
Pendant les congés scolaires du 20/12/14 au 04/01/15 inclus, une permanence est prévue les 22 et 23/12/14 de 8:00 à 15:00 (site ouvert).
Description des options:
Au sens du droit communautaire des marchés publics, le présent marché pourra, en cas de modifications des prestations prévues au marché, faire l'objet d'un ou plusieurs avenants au sens des dispositions de l'article 20 du Code des Marchés Publics. Au sens " modalités d'exécution particulières du marché " en droit des marchés publics français, le marché comporte 7 options. Il est obligatoire de répondre aux options sous peine de déclaration d'irrégularité de l'offre.
Afficher plus
Numéro de référence: 2014-556 à 569
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue Descartes, 78330 Fontenay-le-Fleury.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature accompagnée de documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société (produire une délégation de pouvoir le cas échéant, les habilitations du mandataire pour représenter les opérateurs économiques dans le cadre d'un groupement).
Afficher plus
Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur datée et signée par le candidat certifiant qu'il n'entre dans aucune des interdictions de l'article 43 du code des marchés publics (voir modèle dans le formulaire Dc1).
Justificatifs éventuels d'un droit de préférence pour l'attribution du marché (article 53 IV du code des marchés publics: société coopérative ouvrière de production, artisan, société coopérative d'artisan, entreprise adaptée, etc.).
Engagement écrit éventuel d'autres entreprises à participer à l'exécution du marché, et dont le candidat demande la prise en compte des capacités (article 45 III du code des marchés publics).
Situation économique et financière:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités:
- financières = chiffres d'affaires a ce titre, les candidats devront produire:
- une déclaration du chiffre d'affaires global, du chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché, au cours de chacun des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats seront jugés sur leurs capacités:
-professionnelles=références et/ou qualification ou tout document permettant au prestataire de prouver sa capacité à réaliser les prestations
-techniques (moyens humains et techniques)
les candidats doivent produire:
-une déclaration des effectifs moyens,du personnel d'encadrement au cours de chacun des 3 derniers exercices disponibles et des moyens dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (outillage,matériel et équipement technique...)
Afficher plus
-une présentation d'une liste des prestations exécutées au cours des 5 dernières années indiquant le maître d'ouvrage, le montant du marché, l'époque et le lieu d'exécution
-certificats de qualifications professionnelles, ou tout moyen de preuve équivalent.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le Département des Yvelines informe les candidats qu'une garantie à première demande sera exigée dans le cas où le titulaire du marché bénéficiera d'une avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Fonds publics du département des Yvelines.
Le mode de règlement du marché choisi par la personne publique est le virement administratif (délai de paiement prévu au code des marchés publics).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ces marchés seront conclus avec un prestataire unique ou avec un groupement d'entreprises. Les candidats ont la possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement.
Afficher plus
En cas de groupement conjoint du candidat attributaire, le pouvoir adjudicateur demandera sa transformation en groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 160 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot no 1 " vrd - Clôtures, portails "
2. Critère 1 - Prix, noté sur 80 points
3. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 20 points
4. Lot no 2 " Gros-Oeuvre, démolition, Etanchéité, charpente métallique, serrurerie "
5. Critère 1 - Prix, noté sur 70 points
6. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 30 points
7. Lot no 3 " Désamiantage "
8. Critère 1 - Prix, noté sur 80 points
9. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 20 points
10. Lot no 4 " Bardage zinc et stratifié - Ravalement " - Lot no 5 " Menuiseries extérieures, Occultations "
11. Critère 1 - Prix, noté sur 75 points
12. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 25 points
13. Lot no 6 " Menuiseries intérieures bois " - Lot no 7 " Cloisons, Doublages, Faux-Plafonds, Peinture " - Lot no 8 " Carrelage, sols souples "
14. Critère 1 - Prix, noté sur 80 points
15. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 20 points
16. Lot no 9 " Plomberie, Chauffage, Ventilation " - Lot no 10 " Electricité courants forts et faibles "
17. Critère 1 - Prix, noté sur 75 points
18. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 25 points
19. Lot no 11 " Ascenseurs "
20. Critère 1 - Prix, noté sur 80 points
21. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 20 points
22. Lot no 12 " Paysagement - espaces verts "
23. Critère 1 - Prix, noté sur 80 points
24. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 20 points
25. Lot no 13 " Bâtiments modulaires provisoires "
26. Critère 1 - Prix, noté sur 80 points
27. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 20 points
28. Lot no 14 " Nettoyage "
29. Critère 1 - Prix, noté sur 90 points
30. Critère 2 - Valeur technique, notée sur 10 points
31. Le détail du critère "valeur technique" par lot est mentionné dans la rubrique relative à chaque lot du présent avis
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22780646000019
Contact
Point de contact: Le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats.yvelines.fr 🌏
Nom: Conseil général des Yvelines: DPIC - SDFGMP - service des marchés
Adresse postale: Bénédicte Chapal, 2 place André Mignot - bureau C 308, du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 Retrait par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr
Téléphone: +33 139077908 📞
Fax: +33 139078738 📠
Nom: Conseil général des Yvelines: DPIC - sDFGMP - service des marchés
Adresse postale: Bénédicte Chapal, 2 place André Mignot - bureau C 308, remise contre récepissé du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 - remise par voie électronique: http://www.achats.yvelines.fr

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-556 à 569
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.achats.yvelines.fr
Renseignements administratifs:
Conseil général des Yvelines, DPIC - SDFGMP - service des marchés, Sandrine Hamel, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
78012 Versailles
Tél: +33 139078747 Fax: +33 139078738
renseignements techniques:
Conseil général des Yvelines, DPIC - agence Sud, Riccardo Vari, 2 place André Mignot, http://www.achats.yvelines.fr
Tél: +33 139078641 Fax: +33 139078723
unité monétaire utilisée, l'euro.instance chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint Cloud, 78000 Versailles,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Conseil général des Yvelines - DAJCP - Mme Mélinda Étienne, 2 place André Mignot, 78012 Versailles cedex, télécopieur: +33 139078738, courriel: metienne@yvelines.fr
Afficher plus
les offres seront classées par ordredécroissant, après élimination des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables, selon les critères et les notations suivantes (article 53 du Code des Marchés Publics).
Pour les lots no1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12, le pouvoir adjudicateur réalisera des classements distincts:
- un classement tenant compte uniquement de l'offre de base, ET
- si le lot est concerné par une seule option: un classement tenant compte de l'offre globale: offre de base + option.
- si le lot est concerné par plusieurs options: autant de classements que de possibilités de levées d'options.
Qualifications: La qualification peut être remplacée par une équivalente délivrée par un organisme agréé, ou par des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Detail des sous-criteres composant la valeur technique:
sous-critere 2.1: Pour tous les lots sauf les lots 3, 11, 12 et 14, le mémoire technique devra détailler: Production de fiches techniques (marques et références)listés ci-après.
Pour le lot 11, le mémoire technique devra détailler: Fiches techniques (marques et références) à produire et informations techniques à compléter pour les deux appareils listées ci-après.
Sous-critere 2.2: Pour tous les lots, le mémoire technique devra détailler:
-Méthodologie pour la gestion des éventuels sous-traitants
-description des modalités de contrôles internes et externes mis en place par l'entreprise pour la bonne exécution de ses prestations
-description de l'organisation du chantier permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs et celles des compagnons
pour tous les lots sauf le lot 14, le mémoire technique devra détailler:
-Méthodologie d'intervention au niveau des études (BET interne, externe, moyens matériels, process?)
pour tous les lots sauf les lots 2 et 14, le mémoire technique devra détailler:
-Méthodologie d'intervention et d'organisation du chantier indépendamment de celle qui sera proposée par l'entreprise principale du chantier (lot 2 gros oeuvre)
pour le lot 2, le mémoire technique devra détailler:
-Méthodologie d'intervention et organisation du chantier analysé au travers, à minima, de la fourniture d'un projet de plan d'installation de chantier matérialisant la gestion et stockage des matériaux ainsi que la gestion des flux: engins, personnel et utilisateurs ainsi que les dispositions à prendre sur le domaine public
Afficher plus
-description de l'organisation proposée pour la réalisation des travaux d'extensions du bat C, des cages d'ascenseurs et pour la démolition du bat D
Pour le lot 3, le mémoire technique devra détailler:
-Fourniture d'un bilan aéraulique description de l'organisation des zones d'intervention
pour les lots 4 et 5, le mémoire technique devra détailler:
-Description des dispositions prises pour assurer l'étanchéité à l'air et obtenir le coefficient de perméabilité cible du projet
pour les lots 2, 3, 9, 10, le mémoire technique devra détailler:
-Dispositions prises pour l'intervention en site occupé
pour les lots 9 et 10 le mémoire technique devra détailler:
-Méthodologie d'organisation du chantier pour maintenir en service les réseaux dans les zones occupées par les utilisateurs du collège en fonction du phasage:
.lot 9 (eau potable, eaux usée, chauffage, Vmc),
.Lot 10 (électricité courant fort et électricité courant faible)
pour le lot 12, le mémoire technique devra détailler:
-Méthodologie d'intervention pendant l'année de confortement (fréquences et nature des entretiens, acheminement d'eau pour l'arrosage?)
sous-critere 2.3: pour tous les lots, le mémoire technique devra détailler:
-interlocuteur du chantier désigné et compétences (qualifications et expériences) proposées analysées au travers de son CV ou à défaut définition du profil proposé
-personnel d'encadrement (nombre et profil) proposé analysé au travers des différents CV ou à défaut définition des profils proposés et de l'organigramme proposé
-personnel d'exécution proposé analysé au travers des CV ou liste d'effectif avec ancienneté et qualification
sous-critere 2.4: pour tous les lots, le mémoire technique devra détailler:
-Description de l'organisation environnementale du chantier (organisation, responsabilités, information du personnel)
-description de l'organisation mise en œuvre pour…
… de la gestion des déchets: stockage, tri, limitation de la quantité des déchets, suivi et traçabilité, filière de traitement
… limiter les nuisances (sonores, visuelles, olfactives, etc?) pour les occupants du collège, les riverains, les personnels du chantier
fiches Techniques(Marques et références), produits à produire et informations techniques à compléter:
Lot no 1 " vrd - clôtures, portails "
- composition des granulats des fonds de forme des voiries
- pavés guide
- pavés béton podotactiles
- marche bloc
- murs de soutènement type L
- clôtures barreaudée type A
- clôture en treillis soudé
- portail
- bouches d'égout avec sortie siphonnée
- siphon en PVC type BJ
- caniveau à grille
- canalisation
- dauphins fonte
- massif en béton support d'appareil
- chambre de tirage
lot no 2 " Gros-œuvre, démolition, étanchéité, charpente métallique, serrurerie "
- isolation sous dallage de l'atelier au sous-sol
- étanchéité en bitume élastomère
- isolation en verre cellulaire du complexe d'étanchéité
- lanterneaux de désenfumage
- garde-Corps autoportant
- echelle à crinoline
- protection anti-pigeons
lot no 4 " Bardage zinc et stratifié - ravalement "
- bardage en fibrociment
- isolation thermique
- fixations
- pare-Pluie
- bardage zinc
- traitement anti-graffiti
- descente en fonte
- boite à eau
- lot no 5 " Menuiseries extérieures, Occultations "
- châssis avec profils à rupture de pont thermique
- entrée d'air des châssis
- portes avec profils à rupture de pont thermique
- volet roulants
- stores extérieurs vénitiens motorisés à lames orientables
- coffret de commande du store
- module de commande
lot no 6 " Menuiseries intérieures bois "
- bloc porte avec huisserie bois
- bec de canne à mortaiser
- serrure de sûreté
- crémone
- ferme porte
- butoir
- ventouses électromagnétiques
- châssis vitrés
- habillage mural acoustique
- patères
- couvre joint de dilation
- mur mobile acoustique
lot no 7 " Cloisons, Doublages, Faux-Plafonds, Peinture "
- cloisons en plaque de plâtre
- doublage en plaque de plaque
- carreaux de terre cuite
- faux plafond en plaque de plâtre
- faux plafonds en dalle de fibres minérales 600x600
- faux plafonds en dalle de fibres minérales 1200x600
- flocage coupe-feu 1h
lot no 8 " Carrelage, sols souples "
- résine époxy sous-carrelage
- carrelage gres cerame rep S1
- carrelage gres cerame rep S5
- carrelage gres cerame rep S8
- carrelage gres cerame rep S12
- carrelage gres émaillé rep M1
- carrelage gres émaillé rep M4
- carrelage gres émaillé rep M5
- carrelage gres émaillé rep M6
- carrelage gres émaillé rep M7
- sol pvc pour escalier
- sol pvc en partie courante
- plinthe PVC
- sol textile
- souche acoustique sol textile
- couvre joint de dilatation
- enduit de lissage
- plinthe rep B2
- tapis brosse
- miroir argentés
lot no 9 " Plomberie, Chauffage, Ventilation "
- chaudière à condensation
- conduit de fumées
- conduit en tube acier noir pré-isolé
- calorifuge des conduites
- calorifuge des robinets
- pompes doubles jumelées
- pompe simple
- ballon de stockage ECS
- centrale de traitement d'air
- caisson d'extraction
- caisson d'extraction cuisines
- dosseret aspirant
- paillasses humides élèves
- sèche-Mains à air pulsé
- wC court suspendu
- wC sur pied
- wC sur pied autonettoyant
- plan vasque 900x500
- plan vasque 1000x400
- lavabo 500x350
- lavabo 450x300
- lave mains 500x260
- lave-Mains d'angle
- poste d'eau collectivité
- ensemble douche PMR
- douche
- evier inox bacs double
- evier inox bac simple
- paillasses humides soins
- paillasses humides professeur
lot no 10 " Electricité courants forts et faibles "
- tableaux principaux
- tableaux divisionnaires
- centrale de mesure
- compteurs
- cheminements principaux
- prise de courant monophasé
- prise de courant étanche
- prise de courant étanche triphasé
- point d'accès
- goulotte de distribution
- eclairage intérieur:
- type 1
- type 2
- type 3
- type 4
- type 5
- type 6
- interrupteur
- bouton poussoir
- détecteur de présence
- détecteur de présence et de luminosité
- contrôleur d'éclairage
- coffret de commande
- eclairage extérieur:
- mât
- baie VDI
- bandeau de brassage
- switch
- câblage
- fibre optique
- eclairage sécurité
- bAES plafonnier
- bAES encastré
- bAES étanche
- bloc d'ambiance
- bloc portatif
- parafoudre
- centrale interphone de sécurité
- combiné interphone de sécurité
- platine de rue vidéoportier
- poste intérieur vidéoportier
- centrale anti-intrusion
- détecteur anti-intrusion
- sirène anti-intrusion
- boîtier d'activation anti-intrusion
- caméra vidéosurveillance
- enregistreur
- moniteur
- centrale incendie
- déclencheur manuel
- diffuseur sonore
- diffuseur lumineux
- horloge mère
- antenne GPS
- horloge réceptrice
- préamplificateur
- amplificateur
- pupitre micro
- hP intérieur
- hP extérieur
- autocommutateur
- standard téléphonique numérique
- poste téléphonique numérique
- poste téléphonique analogique
lot no 11 " Ascenseurs "
1) GENERALITES
- charge admissible
- vitesse
- nivelage
- type de contrôle
- type de manoeuvre
- conformité handicapés
2) CABINE
- dimensions intérieures
- type de cabine
- habillage parois cabines
- habillage sol cabine décaissée
- type d'éclairage normal
- type d'éclairage de sécurité
- indice de protection de l'éclairage
3) portes et facades
- passage libre
- hauteur libre
- type de portes palières
- type de portes de cabine
- résistance au feu des portes
- habillage colonne et linteau cabine
- habillage portes cabines
- habillage portes palières
- opérateur de porte
- système de détection
4) MACHINERIE
- type d'entraînement
- puissance du moteur
- intensité de démarrage
- intensité nominale
- intensité de dimensionnement câble
- nombre de démarrages/heure
5) CONTRE-POIDS
- nature
- aux d'équilibrage
6) GAINE
- dimensions minimales requises (plan de principe à joindre)
- hauteur libre requise au-dessus du dernier niveau desservi
7) CUVETTE
- profondeur de cuvette requise:
Lot no 13 " Bâtiments modulaires provisoires "
Détails et fiches technique:
-Plan type
-fiches techniques équipements électriques
-détail fondation
-performances thermiques de parois
-performances thermiques des châssis et portes.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 17.12.2014.
Source: OJS 2014/S 246-433265 (2014-12-17)
Informations complémentaires (2015-01-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-21 📅
Date limite de soumission: 2015-02-09 📅
Date de publication: 2015-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 018-028059
Se réfère à l'avis: 2014/S 246-433265
Numéro JO-S: 18
Source: OJS 2015/S 018-028059 (2015-01-21)
Avis d'attribution de marché (2015-07-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 664 503,60 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-01 📅
Date de publication: 2015-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 127-231734
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.achats.yvelines.fr Les marchés des lots 1 2 4 5 6 7 8 10 11 et 12 ont été attribués — base + option(s). Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 245 A, annonce nº 144 du 20.12.2014. Références de publication rectificative: Parution nº 17 A, annonce nº 132 du 24.1.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.7.2015.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-17 📅
Nom: Rtp
Adresse postale: 7 avenue Albert Einstein
Commune postale: Champs-sur-Marne
Code postal: 77420

2️⃣
Nom: Atlante
Adresse postale: 3 rue de Bicêtre
Commune postale: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94240

3️⃣
Nom: Side
Adresse postale: ZA du Chêne Benard
Commune postale: Anneville-Ambourville
Code postal: 76380

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-22 📅
Nom: Raimond
Adresse postale: ZI du Beau Soleil — BP 32
Commune postale: Saint-Julien-de-Concelles
Code postal: 44450

5️⃣
Nom: Tessalu
Adresse postale: 9 rue Costes et Bellonte
Commune postale: Mantes-la-Jolie
Code postal: 78200

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-19 📅
Nom: Millet
Adresse postale: 38 rue de la Fontaine de l'Érable
Commune postale: Laval-en-Brie
Code postal: 77148

7️⃣
Nom: Sertac
Adresse postale: 7 rue Salvador Allendé
Commune postale: Palaiseau
Code postal: 91120

8️⃣
Nom: Carrelage bâtiment construction
Adresse postale: 132 rue Julien Grimau
Commune postale: Vitry-sur-Seine
Code postal: 94400

9️⃣
Nom: Gougeon
Adresse postale: 1 rue du Val Asselin
Commune postale: Saint-Pierre-la-Garenne
Code postal: 27600

1️⃣0️⃣
Nom: GED Age Godefroy
Adresse postale: ZI Limay Porchevlle — 10 rue Charles Tellier

1️⃣1️⃣
Nom: Euro ascenseurs
Adresse postale: 1/3 rue des Pyrénées
Commune postale: Lisses
Code postal: 91090

1️⃣2️⃣
Nom: Servent
Adresse postale: 26 route Nationale 10
Commune postale: Les Essarts-le-Roi
Code postal: 78690

1️⃣3️⃣
Nom: Algeco
Adresse postale: Agence Paris Ouest — 47 rue d'Épluches
Commune postale: Saint-Ouen-l'Aumône
Code postal: 95310
Source: OJS 2015/S 127-231734 (2015-07-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Fournisseurs:
Algeco Atlante Carrelage Bâtiment Construction EURO Ascenseurs GED Age Godefroy Gougeon Millet Raimond RTP Sertac
Produits/services:
Équipement de transport et produits... Équipement de transport et pièces détachées divers Équipement routier Mobilier routier Clôtures Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Structures de construction diverses Cloisons