Extension des garages ateliers de la ligne 2 - lots 1, 2, 3, 4, 5 et 8

Communauté urbaine de Lille

- lot 1 VRD / espaces verts
- lot 2 gros oeuvre etendu
- lot 3 serrurerie
- lot 4 chauffage ventilation et climatisation - plomberie - air comprimé
- lot 5 électricité
- lot 8 manutention

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-05-06. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-03-21 Avis de marché
2014-04-09 Informations complémentaires
2014-09-30 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté urbaine de Lille
Adresse postale: Direction des transports – 1 rue du Ballon – CS 50749
Code postal: 59034
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Téléphone: +33 320216148 📞
Fax: +33 320213099 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-21 📅
Date limite de soumission: 2014-05-06 📅
Date de publication: 2014-03-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 060-102078
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires
Iii.2) conditions de participation (suite) : La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent. En cas de groupement, les justificatifs 2, 3 et 4, et le cas échéant le justificatif 1, doivent être fournis par chaque membre du groupement. Les justificatifs 5 et 6 sont fournis par le groupement afin de permettre une appréciation globale de ses capacités. Les entreprises de création récente peuvent justifier leurs capacités par tout autre moyen. Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. La sélection des candidatures sera effectuée au regard des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Ii.3 : La durée de chaque lot prend effet à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations et non de son attribution. Iv.2.1 (suite) : Critères d'attribution : le choix de l'attributaire du marché sera effectué en application des critères de sélection des offres indiqués ci-après, selon le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse. Les critères pondérés sont les suivants : * valeur technique : 60% La valeur technique explicitée dans un mémoire technique dont les sous-critères sont : Note technique : 40 Note méthodologique : 45 Moyens matériels et humains affectés à la réalisation des prestations : 15 Prix des prestations : 40% Il sera procédé à une notation et un classement des offres, conformément aux critères et sous-critères cités ci-dessus. Des visites de site sont programmées : lot 1 VRD - espaces verts, lot 2 gros-oeuvre etendu site de Dron : le 9.4.2014 à 9:30, site de Grand But: le 9.4.2014 à 14:30, lot 3 serrurerie, lot 8 manutention site de Dron : le 14.4.2014 à 9:30, site de grand but: le 14.4.2014 à 14:30, lot 4 CVC - pB - air Comprimé, lot 5 électricité, site de Dron : le 15.4.2014 à 9:30, site de Grand But: le 15.4.2014 à 14h30. Lieu de rendez-vous (au poste de garde) : Dron, rue de l'Yser, 59200 Tourcoing Grand But, rue du Grand But, 59160 Lomme. Le port de casque, gilets fluorescents et de chaussures de sécurité est obligatoire Présentation des plis : Pour l'envoi de leurs propositions, les candidats ont le choix entre deux modes de transmission : - soit les plis sont transmis sur support papier ; - soit les plis sont transmis par voie électronique ; dans ce cas, le candidat peut également procéder à l'envoi d'une copie de sauvegarde, soit sur support papier, soit sur support physique électronique ; * Remise des offres par voie papier : Les offres seront présentées sous pli cacheté portant le nom du candidat ainsi que la mention suivante " objet du marché : Extension des garages ateliers de la ligne 2 " Lot X : XX - direction transports - service GFAJ - ne pas ouvrir ". Elles contiennent tous les documents mentionnés au présent avis dans une seule enveloppe cachetée. Les dossiers remis sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. * Remise des plis par voie électronique : Chaque document qui doit normalement recueillir une signature manuscrite dans une procédure papier doit être signé par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de signature électronique, en cours de validité à la date de signature du document par le candidat, qui garantit notamment l'identification du candidat. Une signature scannée ne constitue pas une signature électronique. La signature d'un fichier compressé (Zip), ou d'un fichier comportant plusieurs documents, ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Les certificats de signature utilisés pour signer électroniquement doivent être conformes au référentiel général de sécurité (Rgs) ou équivalent. Des listes de confiance recensant des certificats de signature conformes au RGS ou équivalent sont disponibles aux adresses suivantes : http://www.references.modernisation.gouv.fr pour les candidats établis en France et http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm pour les candidats établis à l'étranger. Lieu de dépôt et de réception des plis : * Remise des offres par voie papier Les offres pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante : Lille Métropole Communauté urbaine Direction Transports - service GFAJ 1 rue du Ballon Accueil principal du bât. R+8 Lille Les jours ouvrés, du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 Elles pourront également être transmises par courrier, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité, à l'adresse suivante : Lille Métropole Communauté urbaine Direction transports - service GFAJ 1 rue du Ballon CS 50749 - 59034 Lille Cedex * Remise des plis par voie électronique : La transmission des offres s'effectue sur le profil d'acheteur de la Communauté urbaine de Lille, constitué par le site internet dont l'adresse est : https://lillemetropole.achatpublic.com Les candidats transmettent leurs offres dans une enveloppe qui contient, sous forme de fichiers électroniques, les pièces mentionnées à l'article 4 du règlement de la consultation. L'offre comportant tous les fichiers doit être déposée dans l'enveloppe candidature et/ou l'enveloppe offre. Le candidat signe numériquement chaque fichier comportant le document dont une signature est requise par l'article 4 du RC, en se conformant au mode opératoire du profil d'acheteur. L'enveloppe doit être complétée avant le lancement de la transmission. Le dépôt électronique doit obligatoirement être terminé avant la date et l'heure limites indiquées en page de garde du RC. Il donnera lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de fin de la réception. Tout dossier dont le dépôt se termine après la date et l'heure limites est considéré comme hors délai. En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plateforme, le candidat peut obtenir une assistance d'urgence via le lien "Contact" disponible sur la plateforme. Le candidat, en remettant son offre par voie électronique, s'engage, s'il est attributaire, à signer l'acte d'engagement rematérialisé en format papier. Le candidat qui effectue une transmission par voie électronique peut également effectuer, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support papier ou sur support physique électronique. Cette copie est envoyée sous enveloppe cachetée selon les modalités fixées pour la transmission sur support papier. Elle doit parvenir dans les délais impartis pour la remise des offres. L'Enveloppe devra porter la mention supplémentaire " copie de sauvegarde ". Dans le cas d'une copie sur support physique électronique, les opérateurs économiques signent chaque fichier avec des certificats électroniques répondant aux mêmes exigences que celles définies, ci-dessus, pour la transmission par internet. La copie de sauvegarde parvenue régulièrement sera ouverte dans les cas suivants : - détection d'un programme informatique malveillant dans l'offre transmise par voie électronique, - impossibilité pour le pouvoir adjudicateur d'ouvrir l'offre transmise par voie électronique. Le candidat s'engage, s'il est attributaire et en cas d'utilisation de sa copie de sauvegarde sur support physique électronique, à signer l'acte d'engagement rematérialisé au format papier. Les offres devront être remises ou parvenues à destination au plus tard à la date et l'heure limites mentionnées sur la page de garde du règlement de la consultation. Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ne seront pas retenus et seront renvoyés, pour les offres déposées par voie papier, à leurs auteurs. Date prévisionnelle de notification du marché : 3ème trimestre 2014 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.3.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
- lot 1 VRD / espaces verts
- lot 2 gros oeuvre etendu
- lot 3 serrurerie
- lot 4 chauffage ventilation et climatisation - plomberie - air comprimé
- lot 5 électricité
- lot 8 manutention
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: vrd/Espaces verts
Brève description:
Le marché de VRD - espaces Verts comprend principalement les études d'exécution, la fourniture des matériaux et matériels, leur acheminement sur site, la réalisation des travaux de terrassement, de pose de réseau d'assainissement et de réseaux divers, de réalisation des plateformes des voies et de bâtiment, la réalisation des voiries lourdes et légères, et la réalisation des clôtures. Le marché comprend également la réalisation des tests et essais à réception
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché VRD- Espace vert comprend également sa contribution aux dépenses communes de chantier (compte prorata).
La durée globale du marché ou le délai d'exécution est de 16 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service pescrivant le démarrage des prestations.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: gros oeuvre étendu
Brève description:
Le marché de Gros OEUvre étendu comprend principalement pour les corps d'états suivants :
- gros oeuvre ;
-charpente bois ;
-charpente métal ;
-étanchéité - bardage ;
-menuiserie extérieures ;
-cloisons, plafonds, menuiseries intérieures ;
-peintures, revêtement de sols et murs ;
-locaux provisoire ;
-ascenseur ;
Les études d'exécution, la fournitures des matériaux et matériels, leur acheminement sur site, la réalisation des travaux de construction et de pose, les travaux de finition, le nettoyage.. Le marché comprend également la réalisation des tests et essais à réception
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché comprend également l'organisation et la gestion des installations des bases vie et des installations de chantier des sites de Dron et Grand but. Le lot GOE gère et contribue aux dépenses communes de chantier.
La durée globale du marché ou le délai d'exécution est de 16 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service pescrivant le démarrage des prestations
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: serrurerie
Brève description:
Le marché de Serrurerie comprend principalement les études d'exécution, la fourniture des matériaux et matériels, leur acheminement sur site, la réalisation des travaux de construction et de pose, les travaux de finition.le marché comprend également la réalisation des tests et essais à réception
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché de Serrurerie comprend également sa contribution aux dépenses communes de chantier (compte prorata).
La durée globale du marché ou le délai d'exécution est de 14 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service pescrivant le démarrage des prestations
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - air comprimé
Brève description:
Le marché de CVC - pB - air Comprimé comprend principalement pour les corps d'états suivants :
- chauffage - ventilation - climatisation ;
-plomberie ;
-air comprimé ;
Les études d'exécution, la fourniture des matériaux et matériels, leur acheminement sur site, la réalisation des travaux de montage et de pose, les travaux de finition, le nettoyage. Le marché comprend également la réalisation des tests et essais à réception.
Afficher plus
Le marché de CVC - pB - air Comprimé comprend les travaux lié au déplacement du local technique de la Machine à Laver les rames de Métro
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché de CVC - PB - Air Comprimé comprend également sa contribution aux dépenses communes de chantier (compte prorata).
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: electricité
Brève description:
Le marché d'electricité comprend principalement pour les domaines suivants :
- traction ;
-pEF (Poste Eclairage Force) : transformateurs et TGBT ;
-courants Fort "Bâtiment", y compris alimentation des équipements d'atelier, alimentations extérieures, et éclairages des voiries ;
-courants Faibles "Bâtiment", y compris surveillance vidéo, détection incendie, détection d'intrusion ;
Les études d'exécution, la fourniture des matériaux et matériels, leur acheminement sur site, la réalisation des travaux d'installation, de pose.
Le marché comprend également la réalisation des tests et essais à réception
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché Electricité comprend les activités liées à la consignation des différentes zones de voie métro ou le chantier interviendra.
Le marché Electricité comprend également sa contribution aux dépenses communes de chantier (compte prorata).
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: manutention
Brève description:
Le marché de Manutention comprend principalement pour les domaines suivants :
- pont transbordeur de rames de métro ;
-colonnes de levage des Rames ;
-appareils de levage (pont roulant et monorail) ;
Les études d'exécution, la fourniture des matériels, leur acheminement sur site, les travaux d'assemblage et de pose, la mise en service. Le marché comprend également la formation de l'exploitant, la réalisation des tests et essais à réception, les essais réglementaires par organisme de contrôle
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots:
Le marché de Manutention comprend également sa contribution aux dépenses communes de chantier (compte prorata).
La durée globale du marché ou le délai d'exécution est de 12 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service pescrivant le démarrage des prestations
Numéro de référence: 14DTR001P
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: garages ateliers Grand But à Lomme et Dron à Tourcoing

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1 - lettre de candidature (le candidat peut utiliser l'imprimé Dc1) et habilitation, le cas échéant, du mandataire par ses co-traitants (voir cadre G du Dc1) ;
2 - documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (statuts, extrait Kbis, pouvoir interne à la société) ;
3 - si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
4 - attestation sur l'honneur visée à l'article 44-2° du Code des marchés publics, datée et signée par le candidat (cadre F du Dc1), ou règle d'effet équivalent pour les candidats établis à l'étranger.
Situation économique et financière:
5
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
6
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
il est prévu une retenue de garantie de 5% dans les conditions prévues aux articles 101 à 103 du Code des marchés publics.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande, dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
paiement dans un délai de 30 jours par virement effectué par le comptable après liquidation et mandatement réalisés par l'ordonnateur.
- financement sur fonds propres, emprunts et subventions,
- prix forfaitaires et révisables,
- versement d'une avance dans les conditions fixées à l'article 87 du code des marchés publics, sauf renonciation du titulaire,
- unité monétaire : l'euro.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
le marché sera conclu avec une entreprise seule ou avec un groupement d'entreprises.
Il est interdit aux candidats de se présenter pour le marché en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Aucune forme de groupement n'est imposée, en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme la présidente de la Communauté urbaine de Lille
Adresse du profil d'acheteur: https://lillemetropole.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 060-102078 (2014-03-21)
Informations complémentaires (2014-04-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-09 📅
Date limite de soumission: 2014-05-20 📅
Date de publication: 2014-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 073-126702
Se réfère à l'avis: 2014/S 60-102078
Numéro JO-S: 73
Source: OJS 2014/S 073-126702 (2014-04-09)
Avis d'attribution de marché (2014-09-30)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-30 📅
Date de publication: 2014-10-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 191-337845
Numéro JO-S: 191
Informations complémentaires
2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) : Lot 1 : 1.287.834,61 EUR HT. Lot 2 : 6.690.254,28 EUR HT. Lot 3 : 1.493.390,22 EUR HT. Lot 4 : 878 865 EUR HT. Lot 5 : 2 649 700 EUR HT. Lot 8 : 1 298 000 EUR HT. Le contrat peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) sur demande préalable (en précisant le lot concerné) adressée à Lille Métropole - service Documentation et Archives (guichet unique) - 1, rue du Ballon - CS 50749 - 59034 Lille Cedex. La date d'attribution du marché situé au V.1) s'entend comme la date de notification du marché. La date de conclusion du marché (date de signature commune pour l'ensemble des lots) est le 19.9.2014 Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 60 A, annonce no 141 du 26.3.2014. Parution no : 60 B, annonce no 228 du 26.3.2014. Références de publication rectificative Parution no : 72 A, annonce no 155 du 11.4.2014. Parution no : 72 B, annonce no 222 du 11.4.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.9.2014.
Afficher plus
Source: OJS 2014/S 191-337845 (2014-09-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
bouygues energie et services ECL SAS Eiffage TP Nord INEO Nord Picardie (Mandataire du... Norpac SA Prometalic
Produits/services:
Produits chimiques Gaz Gaz industriels Air liquide et air comprimé Air comprimé Machines, appareils, équipements et... Fils et câbles isolés Câbles de distribution électrique Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et...