Démolition et construction d'une agence de la CAF du Nord, 170 Boulevard Victor Hugo à Lille

CAF du Nord

Démolition et construction d'une agence de la CAF du Nord, 170 boulevard Victor Hugo à Lille. Le présent marché public consiste en la réalisation des travaux pour la construction d'une agence. La parcelle de terrain destinée à la future agence est déjà construite. Les prestations du marché public comprennent la démolition complète des ouvrages existants sur cette parcelle.
Le présent marché prévoit une phase désamiantage avant démolition des ouvrages. Le désamiantage se fera en site inoccupé pour les bâtiments à démolir. Ensuite un nouveau bâtiment sera construit sur la même parcelle. Un nouvel espace de stationnement sera également à aménager.
L'ensemble des prestations doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur, aux règles de l'art, aux prestations des clauses techniques et au cahier des clauses techniques particulières.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-12. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-20 Avis de marché
2014-10-29 Informations complémentaires
2014-11-26 Informations complémentaires
Avis de marché (2014-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
La façade principale fait environ 13 m de long. Le bâtiment principal actuel qui sera à démolir est érigé sur 4 niveaux plus un sous-sol. Celui-Ci possède une structure poteaux/poutres et des planchers en béton armé. Les annexes sont des bâtiments atelier en rez-de-chaussée avec une structure métallique poteaux/poutres et couverture tuiles en shed.Le terrain nécessite un réaménagement paysager des accès et voiries afin de respecter les réglementations concernant le stationnement et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.La nouvelle construction n'occupera pas toute la superficie de la parcelle. Il y aura des espaces végétalisés pour le stationnement ainsi que des espaces verts paysagers et arborés.Le rez-de-chaussée est le niveau principal du public et des agents. Le rez-de-chaussée sera essentiellement destiné à l'accueil des allocataires. Les étages abriteront les services Prestations et Action Sociale. On pourra y trouver le réfectoire, une salle de réunions et un certain nombre de locaux de services et techniques.2 478 318
Afficher plus
Valeur totale du marché: 974 807 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CAF du Nord
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 105 rur d'Artois
Code postal: 59000
Commune postale: Lille

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-20 📅
Date limite de soumission: 2014-12-12 📅
Date de publication: 2014-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 204-360735
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com . Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Ad concept est ouvert du Lundi au Vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique la désignation du marché et le nom du Pouvoir Adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat. Le candidat s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire. Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait. En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe nº 1 du cahier des clauses administratives particulières. Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Dans le cadre de la réalisation de la présente opération de travaux, les opérateurs économiques devront assister à une visite de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques. Adresse du site : 170 boulevard Victor Hugo, Lille (59). il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Un accueil sur le site est organisé. Cette visite est obligatoire sauf si le candidat démontre qu'il avait une parfaite connaissance du site. A cette fin il fournit avec son offre un rapport circonstancié justifiant qu'il a une parfaite connaissance du site et de ses problématiques. Les visites se feront sur deux demi journées. Les entreprises ont le choix de venir soit le mardi 18.11.2014 à 9:30, soit le vendredi 21.11.2014 à 9:30. Elles feront la visite du site avec le représentant du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage. Lors de la visite, les candidats recevront une attestation de visite à remettre impérativement avec leur offre. les opérateurs économiques qui ne seront pas venus à la visite de chantier devront fournir avec leur offre un rapport circonstancié justifiant qu'ils ont une parfaite connaissance du site et de ses problématiques. Si ce rapport n'est pas fourni à l'offre cette dernière sera rejetée. Si le rapport n'est pas circonstancié ou qu'il démontre que le candidat n'a qu'une connaissance partielle du site et de ses problématiques alors l'offre du candidat sera rejetée. la remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé . La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 12.12.2014 à 15:00. Les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci- dessous indiquée: CAF du Nord - service achats marchés - tSA 12002 - 59352 Douai Cedex Tous les plis parvenus au service seront enregistrés dans l'ordre chronologique de leur arrivée quelle que soit la date et l'heure d'arrivée. Toutefois, il est rappelé aux candidats que l'enregistrement de leur candidature et de leur offre ne saurait préjudicier du fait que ces candidatures et offres remises hors délai seront frappées de forclusion et donc irrecevables. Les plis contenants les candidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com (voir article 7 et annexe 1 au règlement de consultation). Les offres pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante : CAF du Nord, service achats et marchés, 76 rue Henri Dunant, 59500 Douai. Les candidats doivent tenir compte des horaires suivants : 8:30 / 11:30 - 13:30 / 15:30, à l'exception des jours fériés et jours chômés. La CAF du Nord est ouverte du lundi au mercredi et le vendredi. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Démolition et construction d'une agence de la CAF du Nord, 170 boulevard Victor Hugo à Lille. Le présent marché public consiste en la réalisation des travaux pour la construction d'une agence. La parcelle de terrain destinée à la future agence est déjà construite. Les prestations du marché public comprennent la démolition complète des ouvrages existants sur cette parcelle.
Afficher plus
Le présent marché prévoit une phase désamiantage avant démolition des ouvrages. Le désamiantage se fera en site inoccupé pour les bâtiments à démolir. Ensuite un nouveau bâtiment sera construit sur la même parcelle. Un nouvel espace de stationnement sera également à aménager.
Afficher plus
L'ensemble des prestations doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur, aux règles de l'art, aux prestations des clauses techniques et au cahier des clauses techniques particulières.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Démolition-désamiantage-gros œuvre
Brève description:
Démolition-désamiantage-gros œuvre.Désamiantage avant travaux de démolition, faux plafonds en dalles, plaques fibreuses et conduits.Démolition de l'ensemble des ouvrages sur le site et évacuation des gravas. Nivelages du terrain et protection des ouvrages de voisinage.Gros œuvre: installation de chantier, fondations profondes par pieux. Ouvrage de superstructure en béton armé (poteaux, dalles et voiles).Panneaux en béton décoratif et préfabriqués en habillage de façades. Travaux accessoires de finition.
Afficher plus
Démolition-désamiantage-gros œuvre.
Désamiantage avant travaux de démolition, faux plafonds en dalles, plaques fibreuses et conduits.
Démolition de l'ensemble des ouvrages sur le site et évacuation des gravas. Nivelages du terrain et protection des ouvrages de voisinage.
Gros œuvre: installation de chantier, fondations profondes par pieux. Ouvrage de superstructure en béton armé (poteaux, dalles et voiles).
Panneaux en béton décoratif et préfabriqués en habillage de façades. Travaux accessoires de finition.
Informations complémentaires sur les lots: Durée du lot : 27 mois à partir de la notification de l'ordre de service.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Étancheite-couverture
Brève description:
Étanchéité-couverture.Travaux d'étanchéité et d'isolation par membrane PVC sur dalle béton, terrasse autoprotégée, terrasses accessibles végétalisées, terrasse jardin, couverture en bacs acier pour le local vélos, éléments de finition.
Étanchéité-couverture.
Travaux d'étanchéité et d'isolation par membrane PVC sur dalle béton, terrasse autoprotégée, terrasses accessibles végétalisées, terrasse jardin, couverture en bacs acier pour le local vélos, éléments de finition.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Bardages
Brève description:
Bardages.Travaux préparatoires, bardage et sous face aluminium, charpente bois pour le local à vélos, bardage et sous faces bois sur ossature local vélos et mitoyens, éléments de finition.
Bardages.
Travaux préparatoires, bardage et sous face aluminium, charpente bois pour le local à vélos, bardage et sous faces bois sur ossature local vélos et mitoyens, éléments de finition.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium - verriere
Brève description:
Menuiseries extérieures aluminium - verriere.Châssis aluminium, portes vitrées, portes coulissantes du sas, verrières et éléments de finition.
Menuiseries extérieures aluminium - verriere.
Châssis aluminium, portes vitrées, portes coulissantes du sas, verrières et éléments de finition.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Métallerie - serrurerie
Brève description:
Métallerie - serrurerie.Ensemble de portails décoratifs permettant l'accès à l'arrière de la parcelle, portes extérieures, escalier extérieur, garde-corps, grilles de ventilation, échelle à crinoline, serrureries gaine ascenseur et locaux techniques.
Afficher plus
Métallerie - serrurerie.
Ensemble de portails décoratifs permettant l'accès à l'arrière de la parcelle, portes extérieures, escalier extérieur, garde-corps, grilles de ventilation, échelle à crinoline, serrureries gaine ascenseur et locaux techniques.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Platerie - plafonds suspendus
Brève description:
Platerie - plafonds suspendus.Cloisons sèches, doublages thermiques et phoniques, gaines et soffites.Plafonds suspendus en plaques de plâtre et dalles sur ossatures.Ouvrages de finition.
Platerie - plafonds suspendus.
Cloisons sèches, doublages thermiques et phoniques, gaines et soffites.
Plafonds suspendus en plaques de plâtre et dalles sur ossatures.
Ouvrages de finition.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Cloisons modulaires et mobiles
Brève description:
Cloisons modulaires et mobiles.Cloisons pleines et vitrées y compris ensembles de blocs portes.Cloisons mobiles acoustiques.
Cloisons modulaires et mobiles.
Cloisons pleines et vitrées y compris ensembles de blocs portes.
Cloisons mobiles acoustiques.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures - mobiliers
Brève description:
Menuiseries intérieures - mobiliers.Blocs portes et quincailleries, trappes, baguettes et moulures.Coffres et plinthes bois.Ouvrage de finition.Mobilier sur mesure: banque d'accueil, 6 guichets, plans de vasques et miroirs.Meuble rangement dans le réfectoire.Store intérieur et ouvrage divers.
Afficher plus
Menuiseries intérieures - mobiliers.
Blocs portes et quincailleries, trappes, baguettes et moulures.
Coffres et plinthes bois.
Ouvrage de finition.
Mobilier sur mesure: banque d'accueil, 6 guichets, plans de vasques et miroirs.
Meuble rangement dans le réfectoire.
Store intérieur et ouvrage divers.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Carrelages - faiences
Brève description:
Carrelages - faiences.Chapes et ragréage, carrelage 45 x 45 et 30 x 30, carreaux podotactiles, cadre tapis brosse. Plinthes et ouvrages de finition.Faiences murales et finitions.
Carrelages - faiences.
Chapes et ragréage, carrelage 45 x 45 et 30 x 30, carreaux podotactiles, cadre tapis brosse. Plinthes et ouvrages de finition.
Faiences murales et finitions.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Peinture - sols souples
Brève description:
Peinture - sols souples.Peintures en plafonds, murs et sols.Ragréage et sol souple en PVC / bande de vigilance escalier.Ouvrage de finition.
Peinture - sols souples.
Peintures en plafonds, murs et sols.
Ragréage et sol souple en PVC / bande de vigilance escalier.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description:
Ascenseur.Fourniture et pose d'un appareil élévateur.Description: installation, équipement de la machinerie embarquée, travaux de finition et protection normale des ouvrages exécutés.
Ascenseur.
Fourniture et pose d'un appareil élévateur.
Description: installation, équipement de la machinerie embarquée, travaux de finition et protection normale des ouvrages exécutés.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Électricité
Brève description:
Électricité.Alimentation, tableaux électriques, interrupteurs et prises.Éclairages intérieur et extérieur, l'éclairage de sécurité.Câblage, téléphonie, intrusion et anti-agression.Guichets à induction magnétique, balise sonore, file d'attente, visiophonie.
Afficher plus
Électricité.
Alimentation, tableaux électriques, interrupteurs et prises.
Éclairages intérieur et extérieur, l'éclairage de sécurité.
Câblage, téléphonie, intrusion et anti-agression.
Guichets à induction magnétique, balise sonore, file d'attente, visiophonie.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Plomberie - chauffage - ventilation
Brève description:
Plomberie - chauffage - ventilation.Réseaux Ef/Ec, réseaux Eu/Ev/EpAppareils sanitaires et éléments de finition.Réseaux de chauffage, chaudière et régulation.Conduits de fumées, radiateurs et armoires électriques.Rideau d'air chaud.Grilles de ventilation, réseaux de VMC, extracteurs, gaines et grilles.Ouvrages de régulation et finition.Rafraichissement du local informatique et GTC.
Afficher plus
Plomberie - chauffage - ventilation.
Réseaux Ef/Ec, réseaux Eu/Ev/Ep
Appareils sanitaires et éléments de finition.
Réseaux de chauffage, chaudière et régulation.
Conduits de fumées, radiateurs et armoires électriques.
Rideau d'air chaud.
Grilles de ventilation, réseaux de VMC, extracteurs, gaines et grilles.
Ouvrages de régulation et finition.
Rafraichissement du local informatique et GTC.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: VRD - aménagements extérieurs
Brève description:
VRD - aménagements extérieursDécapage et terrassement, plates-formes des voiries et autres, voiries et aménagement de surfaces, éclairage extérieur, bordures, canalisations et regards, fourreaux et tranchées concessionnaires et lots techniques, branchements aux collecteurs, préparations et espaces verts.
Afficher plus
VRD - aménagements extérieurs
Décapage et terrassement, plates-formes des voiries et autres, voiries et aménagement de surfaces, éclairage extérieur, bordures, canalisations et regards, fourreaux et tranchées concessionnaires et lots techniques, branchements aux collecteurs, préparations et espaces verts.
Afficher plus
Quantité ou étendue:
La façade principale fait environ 13 m de long. Le bâtiment principal actuel qui sera à démolir est érigé sur 4 niveaux plus un sous-sol. Celui-Ci possède une structure poteaux/poutres et des planchers en béton armé. Les annexes sont des bâtiments atelier en rez-de-chaussée avec une structure métallique poteaux/poutres et couverture tuiles en shed.
Afficher plus
Le terrain nécessite un réaménagement paysager des accès et voiries afin de respecter les réglementations concernant le stationnement et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La nouvelle construction n'occupera pas toute la superficie de la parcelle. Il y aura des espaces végétalisés pour le stationnement ainsi que des espaces verts paysagers et arborés.
Le rez-de-chaussée est le niveau principal du public et des agents. Le rez-de-chaussée sera essentiellement destiné à l'accueil des allocataires. Les étages abriteront les services Prestations et Action Sociale. On pourra y trouver le réfectoire, une salle de réunions et un certain nombre de locaux de services et techniques.
Afficher plus
Numéro de référence: REF DEP 10/2014
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 170 boulevard Victor Hugo, 59000 Lille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront produire une lettre de candidature (ou Dc1) et une déclaration du candidat (ou Dc2).
Un justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Pour les candidats en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Si la société à moins de 3 ans le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (cf. Dc2).
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (cf.dc2).
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux.
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (cf Dc2).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5% sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement national.
Le présent marché est conclu à prix définitifs, forfaitaires et révisables.
Paiement à 30 jours à la réception des demandes des réglements. En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. De plus une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR est due en cas de retard de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: La forme du groupement doit être solidaire.

Procédure
Mode de paiement des documents:
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com .
Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Ad concept est ouvert du Lundi au Vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.
Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique la désignation du marché et le nom du Pouvoir Adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat. Le candidat s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire.
Afficher plus
Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait.
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 53417517900017
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse postale: TSA 12002
Commune postale: Douai
Code postal: 59352
Point de contact: Service achats et marchés
M. Dubart Bruno

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: REF DEP 10/2014
Informations complémentaires
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.achatpublic.com .
Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Ad concept est ouvert du Lundi au Vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 18:00.
Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique la désignation du marché et le nom du Pouvoir Adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat. Le candidat s'assure au préalable que la reproduction est disponible en appelant le prestataire.
Afficher plus
Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait.
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe nº 1 du cahier des clauses administratives particulières.
Afficher plus
Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Dans le cadre de la réalisation de la présente opération de travaux, les opérateurs économiques devront assister à une visite de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques.
Afficher plus
Adresse du site : 170 boulevard Victor Hugo, Lille (59).
il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Un accueil sur le site est organisé.
Cette visite est obligatoire sauf si le candidat démontre qu'il avait une parfaite connaissance du site. A cette fin il fournit avec son offre un rapport circonstancié justifiant qu'il a une parfaite connaissance du site et de ses problématiques.
Les visites se feront sur deux demi journées. Les entreprises ont le choix de venir soit le mardi 18.11.2014 à 9:30, soit le vendredi 21.11.2014 à 9:30.
Elles feront la visite du site avec le représentant du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage.
Lors de la visite, les candidats recevront une attestation de visite à remettre impérativement avec leur offre.
les opérateurs économiques qui ne seront pas venus à la visite de chantier devront fournir avec leur offre un rapport circonstancié justifiant qu'ils ont une parfaite connaissance du site et de ses problématiques. Si ce rapport n'est pas fourni à l'offre cette dernière sera rejetée. Si le rapport n'est pas circonstancié ou qu'il démontre que le candidat n'a qu'une connaissance partielle du site et de ses problématiques alors l'offre du candidat sera rejetée.
Afficher plus
la remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé .
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 12.12.2014 à 15:00.
Les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci- dessous indiquée:
CAF du Nord - service achats marchés - tSA 12002 - 59352 Douai Cedex
Tous les plis parvenus au service seront enregistrés dans l'ordre chronologique de leur arrivée quelle que soit la date et l'heure d'arrivée. Toutefois, il est rappelé aux candidats que l'enregistrement de leur candidature et de leur offre ne saurait préjudicier du fait que ces candidatures et offres remises hors délai seront frappées de forclusion et donc irrecevables.
Afficher plus
Les plis contenants les candidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.achatpublic.com (voir article 7 et annexe 1 au règlement de consultation).
Les offres pourront être remises contre récépissé à l'adresse suivante :
CAF du Nord, service achats et marchés, 76 rue Henri Dunant, 59500 Douai.
Les candidats doivent tenir compte des horaires suivants :
8:30 / 11:30 - 13:30 / 15:30, à l'exception des jours fériés et jours chômés. La CAF du Nord est ouverte du lundi au mercredi et le vendredi.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Téléphone: +33 320783333 📞
Fax: +33 320783452 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 204-360735 (2014-10-20)
Informations complémentaires (2014-10-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-29 📅
Date de publication: 2014-11-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 211-372967
Se réfère à l'avis: 2014/S 204-360735
Numéro JO-S: 211
Source: OJS 2014/S 211-372967 (2014-10-29)
Informations complémentaires (2014-11-26)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-26 📅
Date limite de soumission: 2014-12-19 📅
Date de publication: 2014-11-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 231-406807
Numéro JO-S: 231
Source: OJS 2014/S 231-406807 (2014-11-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...