Construction d'une piscine couverte communale a Saint-Jean-de-Braye

Ville de Saint-Jean-de-Braye

Construction d'une piscine couverte communale.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2014-02-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Saint-Jean-de-Braye

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Loiret

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-02-03	Avis de marché
2014-09-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-02-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Jean-de-Braye
Adresse postale: 43 rue de la Mairie BP 90009
Code postal: 45801
Commune postale: Saint-Jean-de-Braye
Contact
Adresse Internet: http://www.saintjeandebraye.fr 🌏
Téléphone: +33 238524062 📞
Fax: +33 238524121 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-03 📅
Date limite de soumission: 2014-03-17 📅
Date de publication: 2014-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 026-040461
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.saintjeandebraye.fr Délai d'exécution : le délai global est fixé à 15 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris période de préparation dont la durée est fixée à 1 mois ainsi que périodes de congés. Ce délai s'entend hors intempéries. Criteres d'attributions : critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles appréciées au regard des références et des qualifications du candidat unité monétaire utilisée, l'euro.contenu de l'offre — acte d'engagement (AE), complété et signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie) — cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie) — cahier des clauses techniques particulières (CCTP), signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie) — décomposition du prix global et forfaitaire complétée, datée et signée (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie) — cadre de mémoire technique dûment complété, daté et signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie) — fiches techniques des matériels et matériaux mis en oeuvre Le dossier de consultation est intégralement téléchargeable sur le site www.saintjeandebraye.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.2.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Construction d'une piscine couverte communale.
Numéro du lot: 1
Brève description: terrassements generaux - vRD - espaces verts
Numéro du lot: 2
Brève description: gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: bardage bois - isolation par L'Exterieur
Numéro du lot: 4
Brève description: charpente mixte
Numéro du lot: 5
Brève description: couverture - eTANCHEITE
Numéro du lot: 6
Brève description: menuiseries aluminium
Numéro du lot: 7
Brève description: faux plafond
Numéro du lot: 8
Brève description: serrurerie - mETALLERIE
Numéro du lot: 9
Brève description: menuiseries bois - aGENCEMENT - sIGNALETIQUE
Numéro du lot: 10
Brève description: revetements de sols carrelage - fAÏENCE
Numéro du lot: 11
Brève description: peinture - revetements muraux
Numéro du lot: 12
Brève description: equipements sanitaires et vestiaires
Numéro du lot: 13
Brève description: equipements de piscine
Numéro du lot: 14
Brève description: electricite - courants forts faibles
Numéro du lot: 15
Brève description: chauffage - tRAITEMENT D'Air
Numéro du lot: 16
Brève description: plomberie - sANITAIRE
Numéro du lot: 17
Brève description: traitement des eaux de piscine
Numéro du lot: 18
Brève description: forage
Numéro de référence: Piscine

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- lettre de candidature (Dc1), pour les candidats se présentant en groupement, imprimé téléchargeable sur www.saintjeandebraye ;

- déclaration du candidat (Dc2), imprimé téléchargeable sur www.saintjeandebraye.fr ;

- si le candidat est en redressement judiciaire, copie du (des jugement (s) ;

- déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail

Capacité technique et professionnelle:

Liste de références pour des travaux de même nature effectués au cours des 5 dernières années, indiquant le montant des travaux réalisés par le candidat, la date et le destinataire public ou privé. Certificats de qualifications professionnelles (qualibat, qualifelec, qualigaz ou équivalent), en cours de validité, la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Cautionnement et garanties selon modalités définies au CCAP.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le délai de paiement est fixé à 30 jours.

Paiement par mandat administratif suivi d'un virement.

La construction de l'équipement est financée par le budget de la commune.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du Code des marchés publics.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-II du Code des marchés publics.

Autres conditions particulières:

Le maître d'ouvrage, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe no2 du cahier des clauses administratives particulières.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique de l'offre appréciée au regard de:- Matériaux mis en oeuvre et cohérence par rapport aux exigences du CCTP (15 points)- Méthodologie de mise en oeuvre, démarches qualité et sécurité (15 points)- Moyens dédiés aux études, à la conduite du chantier, moyens humains et matériels (15 points) % (45)
2. prix % (40)
3. délais appréciés au regard de:- les délais de fabrication, préfabrication et approvisionnement des matériaux, commande de matériel (7 points)- les délais de mise en oeuvre des travaux du lot concerné, avec les contraintes majeures de mise en oeuvre (temps de séchage, de mise en oeuvre, travaux associés et autre) (8 points) % (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21450284100015
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saintjeandebraye.fr 🌏
Nom: Ville de Saint-Jean-de-Braye: cellule marches publics
Adresse postale: 174 rue Jean Zay
Code postal: 45800
Adresse postale: 174 rue Jean Zay BP 90009

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Piscine
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.saintjeandebraye.fr

Délai d'exécution : le délai global est fixé à 15 mois à compter de l'ordre de service de démarrage y compris période de préparation dont la durée est fixée à 1 mois ainsi que périodes de congés. Ce délai s'entend hors intempéries.

Criteres d'attributions : critères de sélection des candidatures :

Garanties professionnelles appréciées au regard des références et des qualifications du candidat unité monétaire utilisée, l'euro.contenu de l'offre

— acte d'engagement (AE), complété et signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie)

— cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie)

— cahier des clauses techniques particulières (CCTP), signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie)

— décomposition du prix global et forfaitaire complétée, datée et signée (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie)

— cadre de mémoire technique dûment complété, daté et signé (en 2 exemplaires : 1 original + 1 copie)

— fiches techniques des matériels et matériaux mis en oeuvre

Le dossier de consultation est intégralement téléchargeable sur le site www.saintjeandebraye.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.2.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie Cedex 1
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 238775900 📞
Fax: +33 238538516 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2014/S 026-040461 (2014-02-03)

Avis d'attribution de marché (2014-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 407 980 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 43 rue de la Mairie, BP 90009

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-09-15 📅
Date de publication: 2014-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 181-318553
Se réfère à l'avis: 2014/S 26-040461
Numéro JO-S: 181
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.saintjeandebraye.fr Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 26 A, annonce no 115 du 6.2.2014. Parution no : 26 B, annonce no 151 du 6.2.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.9.2014.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique de l'offre appréciée au regard de:- Matériaux mis en œuvre et cohérence par rapport aux exigences du CCTP (15 points)- Méthodologie de mise en œuvre, démarches qualité et sécurité (15 points)- Moyens dédiés aux études, à la conduite du chantier, moyens humains et matériels (15 points) (45)
2. prix (40)
3. délais appréciés au regard de:- les délais de fabrication, préfabrication et approvisionnement des matériaux, commande de matériel (7 points)- les délais de mise en œuvre des travaux du lot concerné, avec les contraintes majeures de mise en œuvre (temps de séchage, de mise en œuvre, travaux associés et autre) (8 points) (15)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-30 📅
Nom: Eurovia
Adresse postale: rue du 11 Octobre
Commune postale: Fleury-les-Aubrais
Code postal: 45404

2️⃣
Nom: Sabard
Adresse postale: ZI de la Métairie
Commune postale: Dry
Code postal: 45370

3️⃣
Nom: Gimonet
Adresse postale: 25 rue des Chatelliers
Commune postale: Orléans
Code postal: 45005

4️⃣
Nom: Briand Construction Bois
Adresse postale: 6 rue des Compagnons
Commune postale: Saint-Sylvain-d'Anjou
Code postal: 49481

5️⃣
Nom: Cebat
Adresse postale: 52 rue Henri IV
Commune postale: Saint-Georges-sur-Eure
Code postal: 28190

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-31 📅
Nom: Trefous
Adresse postale: 20 rue Francis Perrin
Commune postale: Monts
Code postal: 37260

7️⃣
Nom: MP 2000
Adresse postale: 143 allée du Bois Vert
Commune postale: Sandillon
Code postal: 45640

8️⃣
Nom: Brandeho Métallerie
Adresse postale: 29 rue de la Croix Blanche
Commune postale: Artenay
Code postal: 45410

9️⃣
Nom: Croixmarie
Adresse postale: 40 rue des Frères Lumière
Commune postale: Saint-Jean-de-Braye
Code postal: 45801

1️⃣0️⃣
Nom: Soltechnic
Adresse postale: 2 rue de l'Industrie
Code postal: 45073

1️⃣1️⃣
Nom: Chesne
Adresse postale: 36 rue des Cassines
Commune postale: Saint-Denis-en-Val
Code postal: 45560

1️⃣2️⃣
Nom: Bouygues Énergies et Services
Adresse postale: 11 avenue de l'Horizon
Commune postale: Villeneuve-d'Ascq
Code postal: 59650

1️⃣3️⃣
Nom: Baudin Chateauneuf
Adresse postale: 60 rue de la Brosse
Commune postale: Châteauneuf-sur-Loire
Code postal: 45110

1️⃣4️⃣
Nom: Eiffage Énergie
Adresse postale: 3 rue Gustave Eiffel, BP 62849
Code postal: 45028

1️⃣5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-08-04 📅
Nom: Missenard Quint B
Adresse postale: 37 rue Bernard Million
Commune postale: Saint-Jean-de-la-Ruelle
Code postal: 45140

1️⃣6️⃣
Nom: Snef
Adresse postale: 30 rue de la Liodière – ZAC La Liodière
Commune postale: Joué-lès-Tours
Code postal: 37300

1️⃣7️⃣

1️⃣8️⃣
Nom: Van Ingen Forage
Adresse postale: Les Grèves
Commune postale: Tournon-Saint-Pierre
Code postal: 37290
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
9
4
2
8
3
7

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie, Cedex 1
Informations sur les délais d'introduction des recours: cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2014/S 181-318553 (2014-09-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (14)

Travaux de construction d'installations sportives (7)

Travaux de construction d'installations sportives monovalentes