Le Présent marché a pour objet les travaux de réhaussement de chaussée pour la sécurisation du cheminement piéton le long de la route départementale n 11 sur la commune de Saint-Leu
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2013-11-04.
L'appel d'offres a été publié le 2013-09-05.
Avis de marché (2013-09-05) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de resurfaçage de chaussées
Quantity or scope:
“Les prestations comprennent outre les travaux de préparation de chantier et de démolitions des ouvrages existants, la fourniture et l'exécution des travaux...”
Quantity or scope
Les prestations comprennent outre les travaux de préparation de chantier et de démolitions des ouvrages existants, la fourniture et l'exécution des travaux suivants :— terrassements généraux de voirie (réalisation de mur de soutènement ou dépaulement),— travaux de voirie et trottoirs (fournitures et mise en oeuvre de béton, réalisation de signalisation verticale, fourniture et mise en oeuvre de garde corps, réalisation de plateaux ralentisseurs...)— réalisation de réseau d' eaux pluviales (fouilles en tranchées, fourniture et mise en oeuvre de canalisation, de regards de visite...)— réalisation de réseau d'eaux usées (fouilles en tranchées, fourniture et pose de canalisation, réalisation de regard de visite, raccordement sur réseau existant...)— réalisation de réseau d'eau potable (fouilles en tranchées, fourniture et pose de canalisation, raccordement sur réseau existant, réalisation essai de pression...)— réalisation génie civil réseau surveillance vidéo (fouilles en tranchées pour pose du réseau génie civil de surveillance vidéo, fourniture mise en place de fourreaux, de chambre de tirage...)
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de resurfaçage de chaussées📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autres
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Leu
Adresse postale: 58 rue du Général Lambert
Code postal: 97436
Commune postale: Saint-Leu
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com🌏
Téléphone: +262 262348003📞
Fax: +262 262498724 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2013-09-05 📅
Date limite de soumission: 2013-11-04 📅
Date de publication: 2013-09-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 175-301435
Numéro JO-S: 175
Informations complémentaires
“La durée de 17 mois indiquée à la rubrique II.3) correspond au délai d'exécution plafond des travaux, toutes tranches confondues (tranche ferme + tranches...”
La durée de 17 mois indiquée à la rubrique II.3) correspond au délai d'exécution plafond des travaux, toutes tranches confondues (tranche ferme + tranches conditionnelles) y compris congés légaux et comprenant période de préparation d'un mois pour la tranche ferme, il n'est pas prévu de période de préparation pour les tranches conditionnelles.
Afficher plus
Source: OJS 2013/S 175-301435 (2013-09-05)