Travaux de rehabilitation du batiment destine a la direction departementale du SDIS 72

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.infoDélai d'exécution : Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 20 mois comprenant période de préparation et congés payés.Criteres d'attributions : pour les lots no 3 A 13 et les lots no 15 A 19 :- valeur technique de l'offre : pondération 50 % :Détails du critère :Moyens humains spécifiquement affectés au chantier, et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement, CV - pondération 40 % ;Moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels et matériaux employés - pondération 10 % ;Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier : pondération 14 % ;Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité desprestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, calendrier détaillé et mesures prises pour respecter le calendrier) - pondération 36 %.- Performances en matière de protection de l'environnement spécifiques au chantier : pondération 10 % (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie, pour assurer la propreté du chantier et de ses abords et pour réduire le bruit vis-à-vis des tiers)- prix : pondération 40 %pour les lots no 2, 14 ET 20 :- valeur technique de l'offre : pondération 40 %Détail du critère :Moyens humains spécifiquement affectés au chantier, et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement, CV - pondération 35 % ;Moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels et matériaux employés - pondération 15 % ;Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier : pondération 15 % ;Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, calendrier détaillé et mesures prises pour respecter le calendrier) - pondération 35 %.- Performances en matière de protection de l'environnement spécifiques au chantier : pondération 10 % (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie, pour assurer la propreté du chantier et de ses abords et pour réduire le bruit vis-à-vis des tiers)- prix : pondération 40 %- participation de l'entreprise à l'effort d'insertion sociale des publics en difficulté : pondération 10 % (notamment volume horaire dédié à l'insertion en plus du minimum requis, mode de tutorat des personnes en insertion sur le chantier et en interne, formation dispensée pendant l'action, contrat de travail envisagé dans le cadre du travail)renseignements administratifs :Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Marylène Hameau, 13 boulevard Saint Michel, CS 9003572190 CoulainesTél : +33 243546584 Fax : +33 243743778mel : samp@sdis72.frrenseignements techniques :Service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, Soline Konieczny, 13 boulevard Saint Michel, CS 9003572190 CoulainesTél : +33 243546624mel : soline.konieczny@sdis72.frunité monétaire utilisée, l'euro.le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.sarthe-marchespublics.fr.Les offres pourront être remises soit par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit déposées au Sdis72 contre récépissé, soit remises sous format dématérialisé à l'adresse indiquée ci-dessus.Conformément à la réglementation, vous pouvez contester les décisions prises dans le cadre de la présente consultation, en déposant auprès du Tribunal Administratif de Nantes :- soit un recours en référé pré contractuel avant la signature du marché, conformément aux articles L.551-1, L.551-12 du code de justice administrative,- soit un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les trente et un jours qui suivent la date de publication de l'avis d'attribution du contrat, ou, à défaut d'un tel avis, dans les 6 mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci, conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 du même code,-soit un recours en contestation de validité du contrat, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier, conformément aux articles R. 421-1 à R.421-7 du même code.Les coordonnées de l'architecte responsable du projet :Cabinet Philippe Rousseau - 63 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans - associé notamment au bureau d'étude ais ingenierie - 160 avenue Bollée 72016 Le Mans Cedex 2.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.5.2013.

Brève description

Le bâtiment à réhabiliter se situe boulevard Saint Michel 72190 Coulaines.A titre indicatif, les travaux du lot no 20 devraient débuter fin octobre 2013 et les autres lots en décembre 2013. Des clauses de promotion de l'emploi seront intégrées pour les lots no 2, 14 et 20.

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

Lettre de candidature (Dc1)(Notamment la déclaration sur l'honneur visée à l'article 43 du Code des Marchés Publics)En cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés exercicesles pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du marché.

Situation économique et financière

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisées au cours des 3 dernières années (article D1 du Dc2),- un descriptif des moyens matériels et humains (article E du Dc2). Le candidat pourra fournir la preuve de sa capacité professionnelle par tout moyen qu'il jugera probant (qualification, identification).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

Le marché est financé sur les fonds propres du SDSI 72.Les prestations seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire. Les prix seront révisables.Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception des demandes d'acompte ou de solde, par virement administratif.Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.Conformément aux dispositions du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les marchés publics, en cas de dépassement du délai de paiement réglementaire, le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne augmenté du nombre de points fixé par décret d'application. Le montant de l'indemnité forfaitaire à verser pour frais de recouvrement est lui aussi fixé par décret d'application.Ce marché pourra faire l'objet de cession ou de nantissement de créances selon les dispositions des articles 106 à 109 du Code des marchés publics.Conformément à l'article 87 du code des marchés publics, une avance pourra être accordée au titulaire du marché dont le montant annuel est supérieur à 50 000 EUR HT et dont la durée d'exécution est supérieure à 2 mois.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info

Critères de sélection des offres :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

POUR LES LOTS no 3 A 13 ET LES LOTS no 15 A 19 :

- Valeur technique de l'offre : pondération 50 % :

Détails du critère :

Moyens humains spécifiquement affectés au chantier, et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement, CV - Pondération 40 % ;

Moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels et matériaux employés - Pondération 10 % ;

Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier : pondération 14 % ;

Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualitédes prestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, calendrier détaillé et mesures prises pour respecter le calendrier) - Pondération 36 %.

- Performances en matière de protection de l'environnement spécifiques au chantier : pondération 10 % (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie, pour assurer la propreté du chantier et de ses abords et pour réduire le bruit vis-à-vis des tiers)

- Prix : pondération 40 %

POUR LES LOTS no 2, 14 ET 20 :

- Valeur technique de l'offre : pondération 40 %

Détail du critère :

Moyens humains spécifiquement affectés au chantier, et notamment désignation et description de l'interlocuteur de la maîtrise d'ouvrage, description des équipes chantier et de leur encadrement, CV - Pondération 35 % ;

Moyens matériels spécifiquement affectés au chantier : liste explicitant les marques, types, caractéristiques des matériels et matériaux employés -Pondération 15 % ;

Moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour garantir la santé et la sécurité sur le chantier : pondération 15 % ;

Dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations et le respect des délais (notamment autocontrôles, calendrier détaillé et mesures prises pour respecter le calendrier) - Pondération 35 %.

- Performances en matière de protection de l'environnement spécifiques au chantier : pondération 10 % (notamment description des mesures prises pour recycler les déchets, pour limiter les consommations d'eau et d'énergie, pour assurer la propreté du chantier et de ses abords et pour réduire le bruit vis-à-vis des tiers)

- Prix : pondération 40 %

- Participation de l'entreprise à l'effort d'insertion sociale des publics en difficulté : pondération 10 % (notamment volume horaire dédié à l'insertion en plus du minimum requis, mode de tutorat des personnes en insertion sur le chantier et en interne,formation dispensée pendant l'action, contrat de travail envisagé dans le cadre du travail)

---------------------------------------------------

Date de la commission d'appels d'offres : 9 septembre 2013

Date d'autorisation de signature : 9 septembre 2013

Date de signature des marchés : 4 octobre 2013

Le contrat est consultable dans les locaux de Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Sarthe - Service achats et marchés publics - 13 bd St Michel CS 90035 72190 Coulaines.

Les candidats évincés à l'occasion de la conclusion de ce marché peuvent former un recours en plein contentieux contre ce marché, dans le délai de 2 mois à compter de la parution du présent avis. Ce recours peut être assorti d'un référé suspension (article L521-1 du code de justice administrative). Référé contractuel (art. L551-13 à L551-23 du code de justice administrative) déposé devant le tribunal administratif de Nantes jusqu'au 31ème jour suivant la publicationde l'avis d'attribution du marché sur le JOUE.

Annonce no276, B.O.A.M.P. 97 A.Annonce no419, B.O.A.M.P. 97 B du 23 mai 2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 29 octobre 2013.