Travaux de construction d'une structure d'accueil et de services de 62 chambres pour personnes handicapées + 1 commerce «ZAC La Courrouze» à Rennes – 2011RF01

Habitat 35

Travaux de construction d'une structure d'accueil et de services de 62 chambres pour personnes handicapées + 1 commerce «Zac La Courrouze» à Rennes – bâtiment R+3 – R+5 – 2011RF01

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-12-19. L'appel d'offres a été publié le 2013-11-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-11-18 Avis de marché
2015-02-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de foyers et de structures d'accueil à caractère social 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat 35
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun – CS 61121
Code postal: 35011
Commune postale: Rennes
Contact
Courrier électronique: marches@habitat35.fr 📧
Téléphone: +33 223482017 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-18 📅
Date limite de soumission: 2013-12-19 📅
Date de publication: 2013-11-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 225-390922
Numéro JO-S: 225
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois compris congés payés et période de préparation. Avance : une avance de démarrage de 10 % sera versée suivant demande du titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 20 000 EUR HT. Le dépôt des candidatures s'effectue: — soit par dépôt contre récépissé au siège d'Habitat 35 – pôle marchés, — soit par envoi recommandé avec AR, — soit par envoi électronique sur le site. http://habitat35.marcoweb.fr Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat de signature électronique conforme au RGS (niveau ** de sécurité requis) ou garantissant un niveau équivalent de sécurité – acquisition payante. Renseignements complémentaires dans le règlement de consultation et/ou sur le site: http://habitat35.marcoweb.fr
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de construction d'une structure d'accueil et de services de 62 chambres pour personnes handicapées + 1 commerce «Zac La Courrouze» à Rennes – bâtiment R+3 – R+5 – 2011RF01
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 011 Gros oeuvre
Brève description: Lot 011 - Gros oeuvre
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du…
… 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 840 heures.
… 30.12.2005.
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 840 heures.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 024 charpente métallique
Brève description: Lot 024 - Charpente métallique: marquise, local vélos et hall, passerelle vitrée
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 036 couverture
Brève description: Lot Couverture: membrane PVC
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 040 Etanchéité
Brève description: Lot 040 - Etanchéité: membrane bitumineuse et PVC
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 050 Menuiseries extérieures alu, occultation solaire, mur bois et bardage alu
Brève description:
Lot 050 - Menuiseries extérieures alu, occultation solaire, mur bois et bardage alu
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 385 heures.
Afficher plus
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 385 heures.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 076 Porte automatique
Brève description: Lot 076 - Porte automatique
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 080 Serrurerie métallerie
Brève description: Lot 080 - serrurerie métallerie
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 090 Menuiseries intérieures
Brève description: Lot 090 - Menuiseries intérieures
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 210 heures.
Afficher plus
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 210 heures.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 100 Cloisons doublage faux plafonds
Brève description: Lot 100 - Cloisons, doublage, faux plafonds
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 245 heures.
Afficher plus
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 245 heures.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 120 Plomberie sanitaires chauffage vmc désenfumage - eau chaude sanitaire solaire
Brève description:
Lot 120 - Plomberie sanitaires, chauffage, VMC, désenfumage, eau chaude sanitaire solaire
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 455 heures.
Afficher plus
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 455 heures.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 150 Electricité groupe électrogène - SSI
Brève description: Lot 150 - Electricité, groupe électrogène, SSI
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 315 heures.
Afficher plus
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 315 heures.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 160 Peinture
Brève description: Lot 160 - Peinture
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 167 Nettoyage de fin de chantier
Brève description: Lot 167 - Nettoyage de fin de chantier
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 170 Revêtements de sols souples, scellés/Faïence
Brève description: Lot 170 - Revêtements de sols souples, scellés/Faïence
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Lot 180 Ascenseur
Brève description: Lot 180 - Ascenseur
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Lot 191 Courants faibles et communications
Brève description: Lot 191 - Courants faibles et communications
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Lot 210 Terrassement - Voirie Réseaux Divers
Brève description: Lot 210 - Terrassement - Voirie Réseaux Divers
Informations complémentaires sur les lots:
L'entreprise retenue s'engagera à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 105 heures.
Afficher plus
Pour ce lot, le nombre d'heures à mobiliser au titre de la clause sociale est de 105 heures.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Lot 217 Espaces verts - Aménagements extérieurs
Brève description: Lot 217 - Espaces verts - Aménagements extérieurs
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Lot 221 Equipements de cuisine collective
Brève description: Lot 221 - Equipements de cuisine collective
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Lot 226 Mobiliers intérieurs
Brève description: Lot 226 - Mobiliers intérieurs: accueil, plan de travail, rayonnage
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: 13DD057
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: La Courrouze

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Copie du ou des jugements prononcés si redressement judiciaire
— lettre de candidature DC1 (actualisée au 25.6.2012) et déclaration DC2 (actualisée au 15.9.2010) et tous documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
Situation économique et financière: Chiffre d'affaires global pour les 3 derniers exercices.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: 2010-2011-2012
Capacité technique et professionnelle:
— une liste de travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années indiquant pour les travaux les plus importants, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux, et précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— les effectifs moyens annuels de l'entreprise et ceux affectés à cette opération,
— et tout autre document permettant d'évaluer leur expérience, leur capacité professionnelles, techniques et financières : certificats d'identité professionnelle, Qualibat, ...
— la liste des sous-traitants éventuels s'ils sont connus et références.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie ou de la demande d'avance au démarrage.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement PLAI
Paiement par virement bancaire dans le délai global de 30 jours à réception de la facture sur la plateforme de gestion Ediflex.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Le mandataire du groupement devra être solidaire des cotraitants.
Autres conditions particulières:
Les entreprises s'engageront à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005.
Les lots concernés par cette clause d'insertion sont les suivants :
Lot 011 : gros œuvre – soit un nombre de 840 heures
Lot 050 : menuiseries extérieures alu, occultation solaire, mur bois et bardage alu, soit un nombre de 385 heures
Lot 090 : menuiseries intérieures, soit un nombre de 210 heures
Lot 100 : cloisons doublage faux plafonds, soit un nombre de 245 heures
Lot 120 : plomberie sanitaire – chauffage – VMC – désenfumage – eau chaude sanitaire solaire, soit un nombre de 455 heures
Lot 150 : électricité – groupe électrogène – SSI, soit un nombre de 315 heures
Lot 170 : revêtements de sols souples, scellés/faïence, soit un nombre de 210 heures
Lot 210 : terrassement, voirie réseaux divers, soit un nombre de 105 heures.
Renseignements pour l'insertion auprès de Monsieur Hervé Balan – MEIF
Tél. +33 299866120 – mail : h.balan@meif-bassinrennes.fr

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Habitat 35
Jacques Courant
Adresse du profil d'acheteur: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
Nom: Cabinet Bourbouze et Graindorge
Adresse postale: 15 rue Crébillon
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Téléphone: +33 240120714 📞
Courrier électronique: agence@bourbouze-graindorge.com 📧
URL pour informations complémentaires: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
URL des documents: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13DD057
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois compris congés payés et période de préparation.
Avance : une avance de démarrage de 10 % sera versée suivant demande du titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 20 000 EUR HT.
Le dépôt des candidatures s'effectue:
— soit par dépôt contre récépissé au siège d'Habitat 35 – pôle marchés,
— soit par envoi recommandé avec AR,
— soit par envoi électronique sur le site.
Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat de signature électronique conforme au RGS (niveau ** de sécurité requis) ou garantissant un niveau équivalent de sécurité – acquisition payante. Renseignements complémentaires dans le règlement de consultation et/ou sur le site: http://habitat35.marcoweb.fr
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue Contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 225-390922 (2013-11-18)
Avis d'attribution de marché (2015-02-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Valeur totale du marché: 6 196 954 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Neotoa
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun — CS 61121
Contact
Adresse Internet: http://neotoa.marcoweb.fr 🌏
Courrier électronique: marches@neotoa.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-02-04 📅
Date de publication: 2015-02-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 027-044605
Se réfère à l'avis: 2013/S 225-390922
Numéro JO-S: 27

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (60)
2. La valeur technique de l'offre (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-11-05 📅
Nom: Jousselin SAS
Adresse postale: rue d'Anjou, CS 20001
Commune postale: Chazé-Henry
Code postal: 49420
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Oms
Adresse postale: ZA du Plessis, 1 rue du Plessis
Commune postale: Vern-sur-Seiche
Code postal: 35770

3️⃣
Nom: Artego SARL
Adresse postale: ZA des Longrais, route de Pacé
Commune postale: La Chapelle-des-Fougeretz
Code postal: 35520

4️⃣
Nom: Seo
Adresse postale: ZA des Landelles
Commune postale: Melesse

5️⃣
Nom: Jet alu
Adresse postale: 30 rue Saint-Denis de Gastines
Commune postale: Ernée
Code postal: 53500

6️⃣
Nom: Abf
Adresse postale: 11 bis rue de la Frébardière Sécuriparc
Commune postale: Cesson-Sévigné
Code postal: 35510

7️⃣

8️⃣
Nom: Perrin SAS
Adresse postale: 51 rue Choletaise
Commune postale: Saint-Macaire-en-Mauges
Code postal: 49450

9️⃣
Nom: Gadby sARL
Adresse postale: ZA la Chauvelière, 1 rue Saint-Exupéry
Commune postale: Janzé
Code postal: 35150

1️⃣0️⃣
Nom: Hamon SARL
Adresse postale: ZI Rennes Nord, 11 rue des Petits Champs
Commune postale: Saint-Grégoire
Code postal: 35760

1️⃣1️⃣
Nom: SATI France
Adresse postale: ZA Beauséjour II
Commune postale: La Mézière

1️⃣2️⃣
Nom: Salma peinture
Adresse postale: 112 rue de Lebisey
Commune postale: Caen
Code postal: 14000

1️⃣3️⃣
Nom: NET Plus
Adresse postale: 40 rue du Bignon

1️⃣4️⃣
Nom: Audran SARL
Adresse postale: ZA Beauséjour

1️⃣5️⃣
Nom: Abh sas
Adresse postale: PA La Teillais, rue Jean-Marie David
Commune postale: Pacé
Code postal: 35740

1️⃣6️⃣

1️⃣7️⃣
Nom: Gendrot TP
Adresse postale: ZA de Bel Air
Commune postale: Crevin
Code postal: 35320

1️⃣8️⃣
Nom: Althea Nova
Adresse postale: Le Châtelier
Commune postale: Pléchatel
Code postal: 35470

1️⃣9️⃣
Nom: Sbcp
Adresse postale: 17 rue du bocage

2️⃣0️⃣
Nom: Menuiserie Renaud Joel
Adresse postale: ZA les Rosais
Commune postale: Sixt-sur-Aff
Code postal: 35550

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 3 rue contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 027-044605 (2015-02-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ABF ABH SAS Althea Nova Artego SARL Audran SARL Gadby SARL Gendrot TP hamon sarl JET ALU Jousselin SAS
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...