Travaux de construction d'un équipement multisports sur le site des Servizières à Meyzieu

Ville de Meyzieu

Travaux de construction d'un équipement multisports sur le site des Servizières à Meyzieu. Le projet du nouvel équipement multisports de Meyzieu s'inscrit dans le site du complexe sportif des Servizières, sur le terrain de rugby existant. Il accueillera les associations sportives locales et les scolaires pour des activités de tennis de table, arts martiaux (judo, karaté), danse, gymnastique et escrime.Délai d'exécution des travaux : 16 mois y compris 2 mois de préparation de chantier. Notification des marchés de travaux prévue le 15 novembre 2013. De manière prévisionnelle, à titre indicatif, la période de préparation est fixée en novembre et décembre 2013 et les travaux de janvier 2014 à février 2015. 12 lots, prix global et forfaitaire, prix révisables.Une clause d'insertion est obligatoire pour les lots no1, 2, 3, 9, 10 et 11.Une visite du site est obligatoire pour remettre une offre pour les lots no1, 11 et 12. S'inscrire auprès de la direction des services techniques et du cadre de vie, tél. +33 472451646. De manière prévisionnelle, les dates suivantes sont fixées : 27.6.2013, 2.7.2013 et 4.7.2013. Le marché fait l'objet de 5 prestations supplémentaires ou complémentaires à chiffrer obligatoirement qui concernent les lots no1, 9 et 10.
nº1 : ventilation naturelle motorisée pour le Dojo (salle 2 Tamaris)
nº2 : vêture sur les façades du RDC en pierre reconstituée
nº3 : ajout de 200 mètres carrés de capteurs photovoltaïque
nº4 : puits de lumières sur la terrasse abritée du R+1
nº5 : plafond en panneaux stratifiés compacts sur la terrasse abritée du R+1Les soumissionnaires peuvent remettre au maximum 3 variantes dans les conditions fixées au règlement de la consultation.
Pour autant, ils doivent obligatoirement remettre une offre de base.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Meyzieu

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-17	Avis de marché
2013-07-12	Informations complémentaires
2014-01-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports
Quantité ou étendue:

Le RDC est un socle en maçonnerie qui reçoit le hall et la zone d'accueil, les dojos, les sports de raquettes et leurs annexes, les vestiaires football et une partie des locaux techniques (pôle tonique).L'entresol partiel reçoit le local CTA et locaux techniquesle R+1, soutenu par une charpente métallique, habillé de bois, plus léger, ouvert sur le paysage par de larges baies et de grandes terrasses, accueille les salles de danse, gymnastique, escrime et leurs annexes (pôle corporel).Surfaces emprise totale intervention : 6955 mètres carrés, surface de plancher : 2907 mètres carrés, surface emprise RDC : 1956 mètres carrés.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Meyzieu
Adresse postale: place de l'Europe, BP 122
Code postal: 69883
Commune postale: Meyzieu Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.meyzieu.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics.resp@mairie-meyzieu.fr 📧
Téléphone: +33 472451814 📞
Fax: +33 478310824 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-17 📅
Date limite de soumission: 2013-07-29 📅
Date de publication: 2013-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 118-200722
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires

Les sous-critères du critère no1 Qualité technique et méthodologique de l'offre sont les suivants : – fiches techniques et schémas de principe et détails de mise en oeuvre (sur 5 points coefficient 2) – installations de chantier (sur 5 points, coefficient 2 pour le lot 1) – equipe prévue sur le chantier, encadrement et organisation (sur 5 points) – propreté, sécurité et hygiène du chantier (sur 5 points) – planning détaillé d'exécution et moyens proposés durant des périodes identifiées (sur 5 points coefficient 2)pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leur question sur la plate-forme au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres :www.achatpublic.com, rubrique Questions/Réponses.Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.*le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : www.achatpublic.com. * Conditions de remise des offres : contre récépissé, par courrier recommandé avec accusé de réception, pli électronique sur www.achatpublic.com*Pas d'option au sens du droit européen. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

nº1 : ventilation naturelle motorisée pour le Dojo (salle 2 Tamaris)

nº2 : vêture sur les façades du RDC en pierre reconstituée

nº3 : ajout de 200 mètres carrés de capteurs photovoltaïque

nº4 : puits de lumières sur la terrasse abritée du R+1

nº5 : plafond en panneaux stratifiés compacts sur la terrasse abritée du R+1Les soumissionnaires peuvent remettre au maximum 3 variantes dans les conditions fixées au règlement de la consultation.

Pour autant, ils doivent obligatoirement remettre une offre de base.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: clos couvert
Brève description:

Clos couvert (gros-oeuvre, maçonnerie, charpente métallique, murs à ossature bois, vêtures bois, couverture, étanchéité, vêture, menuiseries extérieures, protections solaires, métallerie).

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: menuiseries intérieures bois
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: plâtrerie – plafonds suspendus – peinture
Brève description: Plâtrerie – plafonds suspendus – peinture.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Revêtements de sols souples
Brève description: Revêtements de sols souples.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Parquet sportif
Brève description: Parquet sportif.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Carrelage – faïence
Brève description: Carrelage – faïence.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Équipement sportifs.
Brève description: Équipements sportifs.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Appareil élévateur
Brève description: Appareil élévateur.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Chauffage – ventilation – plomberie – sanitaire
Brève description: Chauffage – ventilation – plomberie – sanitaire.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Terrassements généraux – voiries – réseaux divers
Brève description: Terrassements généraux – voiries – réseaux divers.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Espaces verts - toiture végétalisée
Brève description: Espaces verts – toiture végétalisée.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13V020T
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Meyzieu, 69330 Meyzieu.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot nº1 : CA minimum : 7 400 000 EUR (au global)

Lot nº2 : CA minimum : 500 000 EUR

lot nº3 : CA minimum : 590 000 EUR

Lot nº4 : CA minimum : 200 000 EUR

Lot nº5 : CA minimum : 85 000 EUR

Lot nº6 : CA minimum : 330 000 EUR

Lot nº7 : CA minimum : 150 000 EUR

Lot nº8 : CA minimum : 60 000 EUR

Lot nº9 : CA minimum : 1 700 000 EUR

Lot nº10 : CA minimum : 1 000 000 EUR

Lot nº11 : CA minimum : 1 050 000 EUR

Lot nº12 : CA minimum : 500 000 EUR

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrementdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir adjudicateur précise ici que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidatprise en compte des capacités d'un tiers : le candidat pourra justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. Le candidat devra alors justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, en produisant un engagement écrit de l'opérateur économique concerné.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Lot nº1 : Eff3 pour GO et Eff2 pour les autres CeLots no2 à 12 : Eff2

Lot nº1 : 2111 + 2412 + 2362 + 3221 + 3811 + 3512 + 3712 + 4411 (référentiel qualibat)

Lot nº2 : 4321 (référentiel qualibat)

Lot nº3 : 4131 + 6611 + 6111 (référentiel qualibat)

Lot nº4 : 6221 (référentiel qualibat)

Lot nº5 : 4343 (référentiel qualibat)

Lot nº6 : 6312 (référentiel qualibat)

Lot nº7 : sur référenceslot no8 : sur références

Lot nº9 : 5112 + 5312 + 5432 (référentiel qualibat)

Lot nº10 : E2 C2 - cf1 (référentiel qualifelec)

Lot nº11 : 2322 + 234 + 341 + 3421 + 3432 + 346 + 5143 (référentiel Fntp)

Lot nº12 : P110 + Vt800 + A510 +E130 (référentiel qualipaysage)

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5% du montant des travaux y compris avenant(s) éventuel(s), sera appliquée par fraction correspondante à chaque décompte mensuel (avance forfaitaire exceptée) et sur le décompte final. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.une avance est accordée au titulaire du marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur à deux mois en application de l'article 87 du code des marchés publics. (sauf si le titulaire renonce à la percevoir dans l'acte d'engagement); Le versement de cette avance sera conditionnée à la remise d'une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Paiement par mandat administratif et virement sous 30 jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics. Budget propre de la collectivité – section investissement, recours à l'emprunt, subvention(s).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère nº1 qualité technique et méthodologique de l'offre (60)
2. Critère nº2 prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction générale des services, service achats et marchés publics
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Mairie de Meyzieu
Adresse postale: Service achats et marchés publics, place de l'Europe, BP 122
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13V020T
Informations complémentaires

Les sous-critères du critère no1 Qualité technique et méthodologique de l'offre sont les suivants :

– fiches techniques et schémas de principe et détails de mise en oeuvre (sur 5 points coefficient 2)

– installations de chantier (sur 5 points, coefficient 2 pour le lot 1)

– equipe prévue sur le chantier, encadrement et organisation (sur 5 points)

– propreté, sécurité et hygiène du chantier (sur 5 points)

– planning détaillé d'exécution et moyens proposés durant des périodes identifiées (sur 5 points coefficient 2)pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront poser leur question sur la plate-forme au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres :www.achatpublic.com, rubrique Questions/Réponses.Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.*le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : www.achatpublic.com. * Conditions de remise des offres : contre récépissé, par courrier recommandé avec accusé de réception, pli électronique sur www.achatpublic.com*Pas d'option au sens du droit européen.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 118-200722 (2013-06-17)

Informations complémentaires (2013-07-12)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-12 📅
Date limite de soumission: 2013-08-05 📅
Date de publication: 2013-07-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 137-237181
Se réfère à l'avis: 2013/S 118-200722
Numéro JO-S: 137
Source: OJS 2013/S 137-237181 (2013-07-12)

Avis d'attribution de marché (2014-01-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 126 489,85 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: camille.leroux@meyzieu.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-14 📅
Date de publication: 2014-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 013-018057
Numéro JO-S: 13
Informations complémentaires

La procédure d'appel d'offres du lot no1 a été déclarée infructueuse. Toutes les offres ont été jugées inacceptables, les crédits alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de les financer. Un marché négocié en application des articles 35 I 1° et 59 III 1° a été lancé en faisant participer à la consultation les 7 sociétés qui avaient répondu à ce lot lors de l'appel d'offres. 6 offres ont été reçues dans le cadre de la procédure en marché négocié. Le titulaire du lot no1 est le groupement d'entreprises Chazelle - Blanchet Metalleries du Forez pour un montant de 3 126 489,85 EUR HT : offre de base + variante "remplacement de l'essence de bois Mélèze en façade" + PSA no2 "Vêture sur les façades du RDC en pierre reconstituée" + PSA no3 "Ajout de 200 mètres carrés de capteurs photovoltaïques". les sous-critère du critère no1 Qualité technique et méthodologique de l'offre sontles suivants : - fiches techniques et schémas de principe et détails de mise en oeuvre (sur 5 points coefficient 2) - installations de chantier (sur 5 points, coefficient 2 pour le lot 1) - équipe prévue sur le chantier, encadrement et organisation (sur 5 points) - propreté, sécurité et hygiène du chantier (sur 5 points) - planning détaillé d'exécution et moyens proposés durant les périodes identifiées (sur 5 points coefficient 2) Annonce no181, BOAMP 116 A.Annonce no261, BOAMP 116 B du 19.6.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.1.2014.

Informations complémentaires

La procédure d'appel d'offres du lot no1 a été déclarée infructueuse. Toutes les offres ont été jugées inacceptables, les crédits alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de les financer.

Un marché négocié en application des articles 35 I 1° et 59 III 1° a été lancé en faisant participer à la consultation les 7 sociétés qui avaient répondu à ce lot lors de l'appel d'offres. 6 offres ont été reçues dans le cadre de la procédure en marché négocié.

Le titulaire du lot no1 est le groupement d'entreprises Chazelle - Blanchet Metalleries du Forez pour un montant de 3 126 489,85 EUR HT : offre de base + variante "remplacement de l'essence de bois Mélèze en façade" + PSA no2 "Vêture sur les façades du RDC en pierre reconstituée" + PSA no3 "Ajout de 200 mètres carrés de capteurs photovoltaïques".

les sous-critère du critère no1 Qualité technique et méthodologique de l'offre sontles suivants :

- fiches techniques et schémas de principe et détails de mise en oeuvre (sur 5 points coefficient 2)

- installations de chantier (sur 5 points, coefficient 2 pour le lot 1)

- équipe prévue sur le chantier, encadrement et organisation (sur 5 points)

- propreté, sécurité et hygiène du chantier (sur 5 points)

- planning détaillé d'exécution et moyens proposés durant les périodes identifiées (sur 5 points coefficient 2)

Annonce no181, BOAMP 116 A.Annonce no261, BOAMP 116 B du 19.6.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.1.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 139 rue de la République, 69330 Meyzieu

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère no1 Qualité technique et méthodologique de l'offre (60)
2. Critère no2 Prix des prestations (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-03 📅
Nom: Chazelle SA
Adresse postale: 7 rue Calixte Plotton BP 142
Commune postale: Saint Étienne Cedex 1
Code postal: 42004
Courrier électronique: chazelle@chazelle.fr 📧

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-12-05 📅
Nom: Menuiserie Servanton
Adresse postale: ZAC Stelytec
Commune postale: Saint Chamond
Code postal: 42400
Courrier électronique: servanton.menuiserie@wanadoo.fr 📧

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-12-07 📅
Nom: Dumas isolation Cloisons sas dic sas
Adresse postale: 105 rue de la Garenne
Commune postale: Septeme
Code postal: 38780
Courrier électronique: dic@groupe-dumas.fr 📧

4️⃣
Nom: Ghelma Sols Réalisations GSR
Adresse postale: 136 route d'Heyrieux
Commune postale: Mions
Code postal: 69780
Courrier électronique: gsrsolsportif@aol.com 📧

5️⃣

6️⃣
Nom: Rhodanienne de carrelage
Adresse postale: 54 avenue de Pressensé
Commune postale: Venissieux
Code postal: 69200
Courrier électronique: rhodanienne.carrelage@ehcor.fr 📧

7️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-12-06 📅
Nom: Fooga
Adresse postale: 73 rue Paul et Marc Barbezat
Commune postale: Decines
Code postal: 69150
Courrier électronique: fooga@fooga.fr 📧

8️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-12-09 📅
Nom: Thyssenkrupp Ascenseurs
Adresse postale: BP 50126
Commune postale: Angers Cedex 001
Code postal: 49001
Courrier électronique: rhonealpesneuf.tkefr@thyssenkrupp.com 📧

9️⃣
Nom: Reverdy SAS
Adresse postale: 10 route de Neuville
Commune postale: Jujurieux
Code postal: 01640
Courrier électronique: reverdy.sas@wanadoo.fr 📧

1️⃣0️⃣
Nom: Brunet SA
Adresse postale: BP 27
Commune postale: Lagnieu Cedex
Code postal: 01151
Courrier électronique: assistante@brunet-sa.fr 📧

1️⃣1️⃣
Nom: Rmf tp
Adresse postale: ZI du Mariage rue Ampère
Commune postale: Pusignan
Code postal: 69330
Courrier électronique: rmf@rmf.fr 📧

1️⃣2️⃣
Nom: SAS Green Style
Adresse postale: BP 15
Commune postale: Pierre-Bénite Cedex
Code postal: 69491
Courrier électronique: info@greenstyle.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
4
8
5
2
3

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690282500019
Source: OJS 2014/S 013-018057 (2014-01-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (9)

Travaux de construction d'installations sportives polyvalentes (6)