renovation Des Infrastructures Du Port De Plaisance " Port Sud "

Ville de Ramonville Saint-Agne

un délai plafond d'exécution des travaux (hors période de préparation) est fixé dans l'acte d'engagement :Lot 1 : 5 moislot 2 : 2 moislot 3 : 2 moisla période de préparation des travaux est de 4 semaines.Le délai d'exécution du marché est laissé à l'initiative des candidats qui devront le préciser dans l'acte d'engagement.Lot no1 - vrd : variantes non autorisées.Lot no2 - pontons de plaisance : variantes autorisées.Lot no3 - station d'avitaillement - station de dépotage eaux grises / eaux noires: variantes autorisées.Les candidats doivent obligatoirement chiffrer la solution de base (cf. Article 2.5.1 du règlement de la consultation)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-11. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Ramonville Saint-Agne

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-01-24	Avis de marché
2013-04-24	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Ramonville Saint-Agne
Adresse postale: place Charles de Gaulle BP 82486
Code postal: 31524
Commune postale: Ramonville-Saint-Agne Cedex
Contact
Téléphone: +33 561752124 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-24 📅
Date limite de soumission: 2013-03-11 📅
Date de publication: 2013-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 020-030494
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires

retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ladepeche-legales.comProcédure : Appel d'offres ouvert, en application des articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics.Délai d'exécution : A titre indicatif, le démarrage des travaux sur site est envisagé au printemps 2013.le marché fait l'objet d'un découpage par phases :Phase 1 : année 2013 : travaux relatifs aux lot no1 et lot no2 - phase 2 : année 2014 : travaux relatifs au lot no3criteres d'attributions : Sous critères de la valeur technique par lot (pondération 40)lot no 1 - vrd- qualité des matériaux et équipements (bornes électricité/eau potable, canalisations, margelle en bord de bassin, revêtements de chaussées...) y compris fiches techniques : 12- exécution des travaux sur site (compétences de l'équipe d'encadrement de chantier, engins et matériels utilisés, méthodologie de réalisation des pieux) : 7- modalités des contrôles internes sur chantier et en atelier : 3- formation du personnel pour l'exploitation des bornes mixtes électricité / eau potable, et service de maintenance proposé : 5- consistance de la démarche protection de la santé et sécurité du personnel de chantier : 2- qualité des offres (rigueur de la présentation des dossiers, consistance des descriptifs et justificatifs, précision des offres) : 3- démarche Qualité : 3- démarche Environnementale : 5lot no 2 - pontons de plaisance- qualité des matériaux et équipements (y compris fiches techniques) : 12- réflexion sur les ancrages des appontements : 6- exécution des travaux sur site (compétences de l'équipe d'encadrement de chantier, engins et matériels utilisés) : 5- modalités des contrôles internes sur chantier et en atelier : 4- consistance de la démarche protection de la santé et sécurité du personnel de chantier : 3- qualité des offres (rigueur de la présentation des dossiers, consistance des descriptifs et justificatifs, précision des offres) : 2- démarche Qualité : 3- démarche Environnementale : 5lot no 3 - station d'avitaillement - station de dépotage- qualité des matériaux et équipements (y compris fiches techniques) : 8- respect des arrêtés, décrets et normes en vigueur : 6- exécution des travaux sur site (compétences de l'équipe d'encadrement de chantier, engins et matériels utilisés) : 5- modalités des contrôles internes sur chantier et en atelier : 4- formation du personnel pour l'exploitation des stations d'avitaillement et de dépotage eaux grises/ eaux noires, et service maintenance proposé : 5- consistance de la démarche protection de la santé et sécurité du personnel de chantier : 3- qualité des offres (rigueur de la présentation des dossiers, consistance des descriptifs et justificatifs, précision des offres) : 2- démarche Qualité : 2- démarche Environnementale : 5unité monétaire utilisée, l'euro.les dossiers à destination des entreprises (Rc, Dce)Sont téléchargeables sur www.ladepeche-legales.com ou sur www.mairie-ramonville.fr/?-marches-publics-.htmlAdresse à laquelle des renseignements administratifs peuvent être obtenusservice achats - marchés publics - sandrine Germa20 rue des frères Lumière 31524 Ramonville Saint-Agne, FRANCE Tél : +33 561752124 - fax : +33 561731231 achats@mairie-ramonville.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.1.2013.

Informations complémentaires

retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ladepeche-legales.comProcédure : Appel d'offres ouvert, en application des articles 33 et 57 à 59 du Code des Marchés Publics.Délai d'exécution : A titre indicatif, le démarrage des travaux sur site est envisagé au printemps 2013.le marché fait l'objet d'un découpage par phases :Phase 1 : année 2013 : travaux relatifs aux lot no1 et lot no2 - phase 2 : année 2014 : travaux relatifs au lot no3criteres d'attributions : Sous critères de la valeur technique par lot (pondération 40)lot no 1 - vrd- qualité des matériaux et équipements (bornes électricité/eau potable, canalisations, margelle en bord de bassin, revêtements de chaussées...) y compris fiches techniques : 12- exécution des travaux sur site (compétences de l'équipe d'encadrement de chantier, engins et matériels utilisés, méthodologie de réalisation des pieux) : 7- modalités des contrôles internes sur chantier et en atelier : 3- formation du personnel pour l'exploitation des bornes mixtes électricité / eau potable, et service de maintenance proposé : 5- consistance de la démarche protection de la santé et sécurité du personnel de chantier : 2- qualité des offres (rigueur de la présentation des dossiers, consistance des descriptifs et justificatifs, précision des offres) : 3- démarche Qualité : 3- démarche Environnementale : 5lot no 2 - pontons de plaisance- qualité des matériaux et équipements (y compris fiches techniques) : 12- réflexion sur les ancrages des appontements : 6- exécution des travaux sur site (compétences de l'équipe d'encadrement de chantier, engins et matériels utilisés) : 5- modalités des contrôles internes sur chantier et en atelier : 4- consistance de la démarche protection de la santé et sécurité du personnel de chantier : 3- qualité des offres (rigueur de la présentation des dossiers, consistance des descriptifs et justificatifs, précision des offres) : 2- démarche Qualité : 3- démarche Environnementale : 5lot no 3 - station d'avitaillement - station de dépotage- qualité des matériaux et équipements (y compris fiches techniques) : 8- respect des arrêtés, décrets et normes en vigueur : 6- exécution des travaux sur site (compétences de l'équipe d'encadrement de chantier, engins et matériels utilisés) : 5- modalités des contrôles internes sur chantier et en atelier : 4- formation du personnel pour l'exploitation des stations d'avitaillement et de dépotage eaux grises/ eaux noires, et service maintenance proposé : 5- consistance de la démarche protection de la santé et sécurité du personnel de chantier : 3- qualité des offres (rigueur de la présentation des dossiers, consistance des descriptifs et justificatifs, précision des offres) : 2- démarche Qualité : 2- démarche Environnementale : 5unité monétaire utilisée, l'euro.les dossiers à destination des entreprises (Rc, Dce)Sont téléchargeables sur www.ladepeche-legales.com ou sur www.mairie-ramonville.fr/?-marches-publics-.htmlAdresse à laquelle des renseignements administratifs peuvent être obtenusservice achats - marchés publics - sandrine Germa20 rue des frères Lumière 31524 Ramonville Saint-Agne, FRANCE Tél : +33 561752124 - fax : +33 561731231 achats@mairie-ramonville.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.1.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description: Voirie et Réseaux Divers
Numéro du lot: 2
Brève description: Pontons de plaisance
Numéro du lot: 3
Brève description: Station d'avitaillement et station de dépotage
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

prestation supplémentaire éventuelle prévue pour le lot no1 : Mise en place d'une supervision à la Capitainerie de Port Sud pour suivre les consommations des usagers sur les nouvelles bornes mixtes eau-électricité.Les candidats devront impérativement faire une proposition relative à cette prestation supplémentaire éventuelle

Numéro de référence: 13p001

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (Modèle Dc1, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics, ou papier libre)- la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire- la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner prévues aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Situation économique et financière:

- Déclaration du candidat (Modèle Dc2, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr , thème : marchés publics).

Capacité technique et professionnelle:

1.déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.2.présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.3.déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.4.indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: financement par le budget de la collectivité
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

en cas de groupement, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution est un groupement solidaire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire.Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra être contraint d'assurer sa transformation, telle qu'il est indiqué ci-dessus, pour la bonne exécution du marché.Pour chacun des lots, un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement.Pour chacun des lots, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements et en qualité de membres de plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût des travaux % (55)
2. Valeur technique de l'offre % (40)
3. Planning d'exécution de marché % (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Lubac Christophe
Nom: Artelia eau et environnement : M. Guillaume Thouvenin
Adresse postale: Parc technologique du Canal, 16 avenue de l'Europe, immeuble Octopussy
Commune postale: Ramonville-Saint-Agne
Code postal: 31520
Téléphone: +33 562887700 📞
Courrier électronique: guillaume.thouvenin@arteliagroup.com 📧
Fax: +33 562887719 📠
Nom: Espace Service Serviplan
Adresse postale: 29 avenue Marcel Dassault, parc de la Plaine
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31500
Téléphone: +33 562715959 📞
Fax: +33 562715950 📠
Nom: Service achats - marchés publics
Adresse postale: 20 rue des Frères Lumière
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13p001
Informations complémentaires

Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.1.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV Cedex 07 BP 7007
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 020-030494 (2013-01-24)

Avis d'attribution de marché (2013-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 496 134 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Ramonville-Saint-Agne
Adresse postale: place Charles de Gaulle, BP 82486

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-24 📅
Date de publication: 2013-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 083-138967
Se réfère à l'avis: 2013/S 20-030494
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ladepeche-marchespublics.frLot no1 - Voirie et Réseaux Diversmontant total de 496 133.90 EUR HT (solution de base : 495 533,90 EUR HT + option : 600 EUR HT) Annonce no119, BOAMP 20 A du 29.1.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.4.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 13AF-GE-0136-Y

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût des travaux (55)
2. Valeur technique de l'offre (40)
3. Planning d'exécution de marché (5)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-04-12 📅
Nom: Bouygues energies services SA
Adresse postale: 2 rue du Cassé - Saint-Jean - BP 34168
Commune postale: L'Union Cedex
Code postal: 31241

2️⃣
Nom: Metalu industries international SAS
Adresse postale: chemin des Taillais - BP 1053
Commune postale: Saint Brevin les Pins
Code postal: 44250

3️⃣
Nom: Mmcp
Adresse postale: 11 rue Diaz
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
3
2
Source: OJS 2013/S 083-138967 (2013-04-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Ouvrages annexes de pipelines et de câbles (>20)

Ouvrages annexes pour canalisations d'eau (>20)

Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau (7)