Réalisation d'une interconnexion en eau potable

Communauté de communes

les travaux consistent en : la création d'un réseau d'interconnexion en eau potable de diamètre 250 à 350 mm, la création des raccordements aux réservoirs clients et aux sites de production, la construction d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique la réhabilitation du château d'eau de Coubert incluant la modification de la colonne d'alimentation-distribution et la création d'une chambre enterrée pour son raccordement la construction d'une unité de traitement des pesticides sur le site du captage de Lissy la mise en place d'un système de télécommunication et de régulation de l'ensemble du futur système interconnecté

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-20. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-21.

Qui ?

• Communauté de communes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-21	Avis de marché

Avis de marché (2013-06-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de fouille et de terrassement
Quantité ou étendue:

les prestations sont réparties en 4 lots. Ces lots feront l'objet de marchés séparés au sens de l'article 10 du CMP. Lot n. 1 : CANALISATIONS Construction du réseau d'interconnexion incluant la pose de canalisations en technique traditionnelle et en technique sans tranchée, la création d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique, la création de chambres et organes de raccordement aux ouvrages existants. Le lot n. 1 est divisé en 2 tranches : o tranche ferme : pose des canalisations et ouvrages d'adduction d'eau, création d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique o tranche conditionnelle : création d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique En cas d'affermissement avec retard ou de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente ou de dédit. Lot n. 2 : reservoir de coubert Réhabilitation et adaptation du fonctionnement du réservoir sur tour situé à Coubert, incluant principalement la pose de deux colonnes d'alimentation et de distribution, la réfection complète de l'étanchéité de la cuve, la réfection de l'étanchéité de la toiture, la création d'une chambre de raccordement. Lot n. 3 : captage de lissy Construction d'une unité de traitement des pesticides sur le site du captage de Lissy, incluant notamment la mise en place d'un filtre de traitement des pesticides de type skid, la création d'une lagune de pré-traitement des rejets des eaux de lavage, la dépose des pompes du forage et la pose d'une nouvelle pompe, Lot n. 4 : telecommunications et regulations Mise en place d'un système de télécommunication et de régulation de l'ensemble du futur système interconnecté, incluant notamment la fourniture et la mise en place d'une automate central et d'un automate sur le site de Brie-Comte-Robert, la programmation et la mise au point des régulations nécessaires au fonctionnement de l'ensemble du système

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de fouille et de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes
Adresse postale: place de la Mairie, BP 3
Code postal: 77166
Commune postale: Grisy-Suisnes
Contact
Courrier électronique: cc-guesdeyerres@wanadoo.fr 📧
Téléphone: +33 160291869 📞
Fax: +33 160347768 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-21 📅
Date limite de soumission: 2013-09-20 📅
Date de publication: 2013-06-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 122-208459
Numéro JO-S: 122
Informations complémentaires

adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de consulation) est téléchargeable sur : www.klekoon.com Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43 et 44 du Code des Marchés Publics ou qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées dans le présent avis ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises. Tous les candidats (lots n. 1, 2, 3 et 4) devront obligatoirement procéder à une visite du site. Les modalités d'organisation et d'enregistrement de cette visite seront précisées au règlement de la consultation Modalités de transmission physique des candidatures et offres sont précisées au RC Pour obtenir des renseignements complémentaires, les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des candidatures et offres. Cette demande devra être effectuée par courrier recommandé à l'adresse indiquée ci-dessus. Une réponse sera alors adressée au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réception des candidatures et des offres. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: canalisations
Brève description:

Construction du réseau d'interconnexion incluant la pose de canalisations en technique traditionnelle et en technique sans tranchée, la création d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique, la création de chambres et organes de raccordement aux ouvrages existants. Le lot n. 1 est divisé en 2 tranches : o tranche ferme : pose des canalisations et ouvrages d'adduction d'eau, création d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique entre Grisy-Suisnes et Coubert o tranche conditionnelle : création d'ouvrages de tirage d'un réseau de fibre optique entre la Rd471 à Soignolles-En-Brie et Mont-Saint-Sébastien, et entre Grisy-Suisnes et Évry-Grégy-Sur-Yerres En cas d'affermissement avec retard ou de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité d'attente ou de dédit

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: réservoir de Coubert
Brève description:

Réhabilitation et adaptation du fonctionnement du réservoir sur tour situé à Coubert, incluant principalement : o la dépose de la colonne existante d'alimentation-distribution et pose de deux nouvelles colonnes d'alimentation et de distribution o la réfection complète de l'étanchéité de la cuve o la réfection de l'étanchéité de la toiture o les travaux de mise à niveau de la sécurité de l'ouvrage (trappe, échelle, ) et de rénovation intérieure (carreaux) o la création d'une chambre de raccordement en pied de réservoir incluant vannes et clapets et tous les travaux de raccordement aux réseaux existants sur la parcelle

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: captage de Lissy
Brève description:

Construction d'une unité de traitement des pesticides sur le site du captage de Lissy, incluant notamment : o la mise en place d'un filtre de traitement des pesticides de type skid et la construction du local associé o la création d'une lagune de pré-traitement des rejets des eaux de lavage du filtre de traitement des pesticides o la dépose des pompes du forage et la pose d'une nouvelle pompe o la mise en place d'un ballon anti-bélier de volume de 500l

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: télécommunications et régulations
Brève description:

Mise en place d'un système de télécommunication et de régulation de l'ensemble du futur système interconnecté, incluant notamment : o la fourniture et la mise en place d'une automate central situé dans le réservoir de Coubert o la programmation et la mise au point des régulations nécessaires au fonctionnement de l'ensemble du système

Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 13 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Communes de Brie-Comte-Robert, Grisy-Suisnes, Coubert, Soignolles-en-Brie, Lissy, Évry-Grégy-sur-Yerres.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

forme juridique : Redressement judiciaire : le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire Déclaration sur l'honneur : le candidat produit une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics Les candidats pourront utiliser à cet effet les imprimés Dc1 et Dc2 (Dernière édition en vigueur disponible sur le site www.economie.gouv.fr/daj/accueil-daj, rubrique "Formulaires") Engagement juridique des opérateurs invoqués à l'appui de la candidature : pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique

Situation économique et financière:

déclaration de chiffre d'affaires : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles Attestation d'assurance ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

certificats de qualification professionnelle des entreprises adaptés à l'objet du marché. La preuve de ces qualifications peut être apportée par tous moyens, et notamment par des références qui en font état. O pour le lot 1 : certificats FNTP 2321, 2322, 5112, 5113, 5114, 5117, 5118, 7311, 7312, 733 ou équivalents o pour le lot 2 : certificats FNTP 166, 725, 727 ou équivalents o pour le lot 3 : certificats FNTP 2322, 5412, 5413 ou équivalents o pour le lot 4 : certificats FNTP 633, 6341, 6342, 6343 ou équivalents Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature que ceux faisant l'objet du marché ; Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (appuyée le cas échéant, pour les travaux les plus importants, d'attestations de bonne exécution) : o pour le lot 1 : travaux de construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) sous pression ou de refoulement de DN 500 mm et supérieur à 5 km, et travaux de construction de réseaux par procédés spéciaux de DN inférieur ou égal à 500mm, soit par forage horizontal, fonçage par poussage, soit par forage dirigé, travaux de construction du génie civil de chambres enterrées o pour le lot 2 : travaux de réhabilitation de réservoirs d'eau potable sur tour d'une capacité comprise entre 300 et 1000 mètres cubes, travaux d'étanchéification et de réparation des bétons o pour le lot 3 : travaux de construction d'unités de traitement d'eau potable de type skid, travaux d'équipement de stations d'eau potable pour des débits compris entre 30 et 100 mètres cubes/h o pour le lot 4 : travaux de construction d'installations électriques et de télécommunication, prestations de programmation d'installations de télécommunication et de régulation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

retenue de garantie de 5% sur le montant de chaque acompte ou garantie à première demande. La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Avance conformément à l'article 87 du code des Marchés Publics

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

ressources propres et subventions des organismes financeurs. Le délai global de paiement sera de 30 jours

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

la consultation est divisée en 4 lots. Chaque candidat peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots, étant précisé que dans le dernier cas, le candidat doit présenter une offre par lot. Chaque lot pourra être attribué à un entrepreneur unique ou à un groupement d'entreprises. En cas de groupement d'entreprises, la seule forme envisageable est celle d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire, à l'exclusion de toute autre forme de groupement. Pour le lot n. 1, en cas de groupement, celui-ci devra comporter à minima les compétences requises pour la pose de canalisations, la réalisation de traversées spéciales et le génie civil ; le mandataire devra obligatoirement avoir les compétences requises pour la pose de canalisations. Pour le lot n. 3, en cas de groupement, le mandataire devra obligatoirement avoir les compétences requises pour la construction d'unités de traitement de l'eau. En application de l'article 51-vi du Code des Marchés Publics, il est interdit aux candidats, pour chaque lot, de présenter plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements. Un candidat ne pourra pas être présenté comme co-traitant ou sous-traitant dans plusieurs candidatures

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (60)
2. prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Chanussot Jean-Marc
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏
Nom: Communauté de communes Les Gués de l'Yerres
Point de contact: M. Chanussot Jean Marc, président

Référence
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, Case postale 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

délai de recours du référé précontractuel : un référé précontractuel peut être introduit à n'importe quel stade de la procédure, dès la parution de l'avis d'appel public à concurrence et au plus tard dans les 10 jours suivant la date de notification de lé décision de rejet de la candidature ou de l'offre Délai de recours en contestation de la validité du contrat , d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées

Source: OJS 2013/S 122-208459 (2013-06-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)