Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier d'aménagement définitif de la partie du site appelé "Carreau"

Andra

Le marché a pour objet la réalisation d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) conformément aux descriptions de la loi MOP, sur le chantier d'aménagement définitif du carreau du centre Meuse/Haute-Marne.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-19. L'appel d'offres a été publié le 2013-02-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• ACE BTP

Qui ?

• Andra

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-02-01	Avis de marché
2013-07-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Quantité ou étendue:

Les prestations à réaliser sont les suivantes :- Recensement de tous les intervenants chargés de la réalisation du projet,- L'établissement du planning général du projet en précisant les délais, enchainements, dates et chemins critiques,- L'harmonisation dans le temps et l'espace des actions des différents intervenants durant les travaux,- L'animation des réunions de coordination, la rédaction et la diffusion des comptes rendus,- L'établissement des schémas d'installation de chantier,- L'assistance au maitre d'ouvrage pour la rédaction des clauses d'appels d'offres pour les marchés de travaux, relatives au respect des délais et à l'organisation des chantiers,- Le pointage de l'avancement des travaux et la mise à jour des plannings,- Faire respecter l'ordre et la durée des interventions, de relancer les entreprises défaillantes et de proposer des solutions pour rattraper les éventuels retards,- Etablir la planification des opérations de réception, coordonner et piloter ces opérations, et pointer l'avancée des levées de réserves, suivre la remise des DOE,- Supervision des déménagements/aménagements des différents locaux et des personnels,- Supervision des démentèlements des bâtiments modulaires,- Approvisionnement et installation des équipements informatiques et téléphoniques actifs.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Nom du pouvoir adjudicateur: Andra
Adresse postale: parc de la Croix Blanche, 1-7 rue Jean Monnet
Code postal: 92298
Commune postale: Châtenay-Malabry
Contact
Adresse Internet: http://www.andra.fr 🌏
Courrier électronique: andrasgda@andra.fr 📧
Téléphone: +33 329756750 📞
Fax: +33 329756981 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-01 📅
Date limite de soumission: 2013-03-19 📅
Date de publication: 2013-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 026-040501
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires

Les offres seront remises sous enveloppe ; soit par courrier (exclusivement en recommandé avec accusé de réception), soit remise sur place contre récépissé. L'enveloppe extérieure devra porter clairement les mentions suivantes : «Appel d'offre ouvert-mission OPC amenagement definitif du carreau»-«Ne pas ouvrir»-«A l'attention de M.Jaulin»

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Quantité ou étendue:

Les prestations à réaliser sont les suivantes :

- Recensement de tous les intervenants chargés de la réalisation du projet,

- L'établissement du planning général du projet en précisant les délais, enchainements, dates et chemins critiques,

- L'harmonisation dans le temps et l'espace des actions des différents intervenants durant les travaux,

- L'animation des réunions de coordination, la rédaction et la diffusion des comptes rendus,

- L'établissement des schémas d'installation de chantier,

- L'assistance au maitre d'ouvrage pour la rédaction des clauses d'appels d'offres pour les marchés de travaux, relatives au respect des délais et à l'organisation des chantiers,

- Le pointage de l'avancement des travaux et la mise à jour des plannings,

- Faire respecter l'ordre et la durée des interventions, de relancer les entreprises défaillantes et de proposer des solutions pour rattraper les éventuels retards,

- Etablir la planification des opérations de réception, coordonner et piloter ces opérations, et pointer l'avancée des levées de réserves, suivre la remise des DOE,

- Supervision des déménagements/aménagements des différents locaux et des personnels,

- Supervision des démentèlements des bâtiments modulaires,

- Approvisionnement et installation des équipements informatiques et téléphoniques actifs.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bure (55).

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- documents administratifs type DC1 et DC2 ou équivalents,

- description du statut juridique des éventuels groupements ( en tout état de cause, la prestation sera attribuée à un groupement solidaire ou un groupement conjoint avec solidarité du mandataire conformément à l'article 22 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005)

Les formulaires DC1, DC2 peuvent être obtenus sur le site http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm

Situation économique et financière:

- bilan des 3 derniers exercices de l'entreprise (ou bilans de toutes les entreprises membres du groupement),

- présentation du chiffre d'affaires des 3 dernières années.

La stabilité financière ainsi que la part du chiffre d'affaires réalisé avec l'Andra seront examinées.

Capacité technique et professionnelle:

- références dans les domaines d'activités ( clients, niveau de responsabilité dans l'affaire, montants et durées des marchés, nom et coordonnées du contact client, description des travaux objet de la mission OPC ,dont la SHON),

- compétences techniques sur des projets similaires (description des moyens humains et matériels).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: attestations d'assurance adéquates.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

financement sur fonds propres et paiement par chèque à 30 jours fin de mois à compter de la date de réception de facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: groupement solidaire ou groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 4 mois
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Dominique Legrand
Pierrick Jaulin
Adresse du profil d'acheteur: http://http://www.andra.fr/index.php?id=itemmenu_binddings_225_1_1 🌏
Nom: Andra
Adresse postale: RD 960
Commune postale: Bure
Code postal: 55290
URL pour la participation: http://www.andra.fr 🌏

Référence
Dates
Date de début: 2013-05-02 📅
Date de fin: 2016-03-31 📅
Informations complémentaires

Les offres seront remises sous enveloppe ; soit par courrier (exclusivement en recommandé avec accusé de réception), soit remise sur place contre récépissé.

L'enveloppe extérieure devra porter clairement les mentions suivantes : «Appel d'offre ouvert-mission OPC amenagement definitif du carreau»-«Ne pas ouvrir»-«A l'attention de M.Jaulin»

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de commerce
Adresse postale: 4 rue Pablo Neruda
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971717 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Le délai d'introduction du recours est de 16 jours (ou 11 jours si transmission électronique) à compter de la date d'envoi de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre aux candidats évincés et, en tout état de cause, avant la signature du marché (cf ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005, article 24 et décret n° 2005-1742 modifiés par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et le décret d'application 2009-1456 du 27.11.2009).

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 026-040501 (2013-02-01)

Avis d'attribution de marché (2013-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 94 944 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1/7 rue Jean Monnet
Contact
Courrier électronique: andrasgrc@andra.fr 📧
Téléphone: +33 146118008 📞
Fax: +33 146118258 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-08 📅
Date de publication: 2013-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 133-230753
Se réfère à l'avis: 2013/S 26-040501
Numéro JO-S: 133

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 057841

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. PRIX (60)
2. TECHNIQUE (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-05-22 📅
Nom: Ace btp
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de Nanterre
Source: OJS 2013/S 133-230753 (2013-07-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'architecture (>20)

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification (>20)