La Bastide – aménagement paysager espace Gauguin – espace jeux collectifs

Ville de Limoges

La Bastide - aménagement paysager espace Gauguin - espace jeux collectifs.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Les travaux sont répartis en 4 (quatre) lots désignés ci-dessous :
Lot 1 : Terrassement - voirie
Lot 2 : Réseaux humides
Lot 3 : espaces verts - mobilier - jeux
Lot 4 : Réseaux secs.
les délais d'exécution des travaux objet de chaque lot sont les suivants :
-le délai d'exécution du lot no1 est de 7 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
-le délai d'exécution du lot no2 est de 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
-le délai d'exécution du lot no3 est de 4 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
-le délai d'exécution du lot no4 est de 7 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Variantes :
Pour les lots no1 " terrassement - voirie " et no4 " réseaux secs ", les candidats peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes, qui doivent respecter les exigences minimales détaillées au CCTP De chaque lot pour les seuls points suivants :
-Lot no1 : Structure de chaussée et/ou trottoirs ;
-Lot no4 : forme et/ou type de lanterne
outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées ci-dessus et décrites au cahier des charges. (Cf Article 5.2 du R.C.)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-04-12. L'appel d'offres a été publié le 2013-02-26.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-02-26 Avis de marché
2013-08-14 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-02-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Limoges
Adresse postale: Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-26 📅
Date limite de soumission: 2013-04-12 📅
Date de publication: 2013-03-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 044-070278
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires
Critères : Pour le lot no1 : 1 - la Valeur Technique est notée sur 35 points (35%). Elle sera appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits = 7 points ; -performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier = 7 points ; -performance de la prestation de travaux = 14 points ; -qualité du dossier = 7 points ; 2 - le Prix des Prestations est noté sur 30 points (30%). Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du détail Evaluatif, suivant la formule ci-dessous : Xi = 30 x (N0/Ni). 3 - les Performances en matière de protection de l'environnement sont notées sur 35 points (35%). Elles seront appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - qualité de l'analyse environnementale = 10 points ; -pertinence des mesures compensatoires proposées = 11 points ; -qualité du Traitement des déchets = 14 points ; Pour le lot no2 : 1 - la Valeur technique sera appréciée selon le mémoire justificatif et explicatif doit présenter les éléments suivants, selon les 8 sous critères suivants (60%) : - le programme d'exécution des travaux et les délais prévisionnels par prestation avec un planning de réalisation, et en tenant compte de l'intervention des prestataires titulaires des autres lots = 7, 5 points ; -une liste des principales fournitures avec leurs fiches techniques (Ftp) définissant les matériaux utilisés pour exécuter les travaux, et les références des fournisseurs = 7, 5 points ; -la mise en oeuvre des principales fournitures lots = 7, 5 points ; -des indications concernant les procédés et moyens d'exécution envisagés et notamment les moyens humains et matériels consacrés à l'exécution des différentes natures de travaux du marché et la capacité à respecter les délais imposés = 7, 5 points ; -une note sommaire indiquant les principales mesures proposées pour la bonne tenue, le bon aspect et la propreté du chantier = 7, 5 points ; -une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier = 7, 5 points ; -les mesures envisagées pour assurer la protection de l'environnement = 7, 5 points ; -la gestion des déchets générés par l'exécution des prestations objets du marché = 7, 5 points ; 2 -Prix des Prestations, sera noté sur 40 points (40%). Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du Détail Estimatif suivant la formule ci-dessous : 40 x(n0/ni). Pour le lot no3 : 1-valeur technique 55 points (55%). Le critère sera noté sur la base de la note méthodologique, divisée en 4 sous critères : - moyens humains et matériels = 15 points ; -qualité des principales fournitures et des échantillons = 15 points (Fiche de renseignement no1- echantillons) ; -qualité de composition des aires de jeux sur 15 points (Fiche de renseignement no2-echantillons) ; -qualité des mesures en matière d'hygiène et de sécurité du chantier = 10 points. (Fiche de renseignement no3) ; 2-prix 30 points (30%). Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du détail estimatif et quantitatif, suivant la formule : Xi = 30 x(n0/ni). 3-performances environnementales 15 points (15%). Le critère sera noté sur la base de la note méthodologique, divisée en 2 sous critères : - démarche environnementale relative aux travaux: =7,5 points (Fiche de renseignement no4) ; -qualité de traitement des déchets := 7,5 points ; (Fiche de renseignement no5). Pour le lot no4 : 1 - la Valeur Technique sera notée sur 35 points (35%). Elle sera appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - performance des produits = 7 points ; -performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier = 7 points ; -performance de la prestation de travaux = 14 points ; -qualité du dossier = 7 points ; 2 - le Prix des Prestations sera noté sur 30 points (30%). Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du détail Evaluatif, suivant la formule : Xi = 30x(n0/ni). 3 - les Performances en matière de protection de l'environnement sont notées sur 35 points (35%). Elles seront appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - qualité de l'analyse environnementale = 10 points ; -pertinence des mesures compensatoires proposées = 11 points ; -qualité du Traitement des déchets = 14 points ; Echantillons obligatoires pour le lot 3. Afin d'optimiser l'analyse des offres et de permettre la comparaison qualitative des fournitures utilisées lors des prestations, les candidats devront faire parvenir obligatoirement (sous peine de rejet de leur offre), un échantillon pour chaque produit suivant : - sols amortissants (échantillon complet plus un échantillon SBR, un échantillon EPDM et un échantillon résine) ; -montage du multisports comprenant : 2 poteaux, cadre, remplissage et fixations sur les poteaux ; -résine acrylique ; Les échantillons devront présenter des caractéristiques identiques aux produits finis. Les échantillons devront parvenir avant la date limite de remise des offres à : Ville de Limoges Service de la Commande Publique 8 rue Pierre Brossolette 87000 LIMOGES Ils devront être envoyés par la poste en recommandé ou remis par tout moyen approprié permettant d'établir leur dépôt. La Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne : +33 825001326) Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la ville de Limoges, service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges FRANCE Fax : +33 555038660 tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Modalités de remise des plis : Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, Service de la Commande Publique, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres. Renseignement(S) administratif(s) Pour tous les lots : Ville de Limoges Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges FRANCE Virginie Jacques Fax : +33 555038660 Renseignement(S) technique(s) lots no1 et 4 : Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service constructions routières place Léon Betoulle BP 3120 87031 Limoges Cedex FRANCE Stéphane Heyraud (Lot no1) Laetitia Delage (Lot no4) Fax : +33 555457847 Renseignement(S) technique(s) lot no2 : Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction de l'assainissement et espaces naturels place Léon Betoulle BP 3120 87031 Limoges Cedex FRANCE Didier Tricard Fax : +33 555456581 Renseignement(S) technique(s) lot no3 : Ville de Limoges Direction des espaces verts place Léon Betoulle BP 3120 87031 Limoges Cedex FRANCE Jean-Loup Muller Fax : +33 555456437 Visite facultative : La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser, selon les lots, aux différentes contacts ci-dessous: Ville de Limoges place Léon Betoulle BP 3120 FRANCE Tel : +33 555456000 Pour les lots 1 et 4 : La direction des infrastructures routières/service constructions routières : M. Stéphane Bernard - Stéphane Heyraud - fax : +33 555457847 Pour le lot 2 : Direction de l'assainissement et des espaces naturels Didier Tricard - fax : +33 555456581 Pour le lot 3 : Direction des espaces verts Jean-Loup Muller - fax : +33 555456437. En application de l'article 14 du Code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. Ainsi, le titulaire de chaque lot s'engage à faire effectuer par des publics en difficulté d'insertion, un nombre d'heures du temps total de la main d'oeuvre nécessaire à l'exécution du marché, supérieur au seuil minimum fixé par les pièces de chaque marché ; soit : - 420 heures minimum pour le lot no1 ; -70 heures minimum pour le lot no2 ; -210 heures minimum pour le lot no3 ; -105 heures minimum pour le lot no4 ; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.2.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La Bastide - aménagement paysager espace Gauguin - espace jeux collectifs.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
Les travaux sont répartis en 4 (quatre) lots désignés ci-dessous :
Lot 1 : Terrassement - voirie
Lot 2 : Réseaux humides
Lot 3 : espaces verts - mobilier - jeux
Lot 4 : Réseaux secs.
les délais d'exécution des travaux objet de chaque lot sont les suivants :
-le délai d'exécution du lot no1 est de 7 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
-le délai d'exécution du lot no2 est de 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
-le délai d'exécution du lot no3 est de 4 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
-le délai d'exécution du lot no4 est de 7 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Variantes :
Pour les lots no1 " terrassement - voirie " et no4 " réseaux secs ", les candidats peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes, qui doivent respecter les exigences minimales détaillées au CCTP De chaque lot pour les seuls points suivants :
Afficher plus
-Lot no1 : Structure de chaussée et/ou trottoirs ;
-Lot no4 : forme et/ou type de lanterne
outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées ci-dessus et décrites au cahier des charges. (Cf Article 5.2 du R.C.)
Numéro du lot: 01
Brève description: Terrassement - voirie
Informations complémentaires sur les lots:
Terrassement en déblais ; Evacuation des matériaux ; Empierrement des chaussées ; Création d'une chaussée lourde et trottoirs.Le délai d'exécution du lot no1 est de 7 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service. Variante : Structure de chaussée et/ou trottoirs
Afficher plus
Numéro du lot: 02
Brève description: Réseaux humides
Informations complémentaires sur les lots:
Création de réseaux d'assainissement et d'eau potable.Le délai d'exécution du lot no2 est de 3 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service.
Numéro du lot: 03
Brève description: Espaces verts - mobilier - jeux
Informations complémentaires sur les lots:
Création d'allées piétonnes ; Création d'aires de jeux et de terrain multisports.Le délai d'exécution du lot no3 est de 4 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service.
Numéro du lot: 04
Brève description: Réseaux secs
Informations complémentaires sur les lots:
Réalisation de génie civil ; fourniture et pose de mâts et de lanternes.Le délai d'exécution du lot no4 est de 7 mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service. Variante : forme et/ou type de lanterne.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: VF 2013 012

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du candidat) et NOTI 2 (Etat annuel des certificats reçus) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites https://www.achats-limousin.com/ ou
Afficher plus
Ils contiendront les éléments indiqués ci-après :
- lettre de candidature (Dc1) ;
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2) ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1) ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (Dc1) ;
Situation économique et financière:
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (Dc2) ;.
Capacité technique et professionnelle:
- liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au Dc2) ;
Afficher plus
- les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (à annexer au Dc2) sont en particulier :
Lot 1 : Carte FNTP 3p-3b ou équivalent.
Lot 4 : Carte FNTP 6.83 éclairage public routier et urbain ou équivalent.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
L'opération sera imputée sur le budget de la Ville de Limoges (financement public).
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Les paiements se feront par virement administratif de Mme la trésorière Principale de Limoges Municipale sur le compte bancaire du titulaire de chaque marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-05-23 📅
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: VF 2013 012
Informations complémentaires
Critères :
Pour le lot no1 :
1 - la Valeur Technique est notée sur 35 points (35%).
Elle sera appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants :
- performance des produits = 7 points ;
-performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier = 7 points ;
-performance de la prestation de travaux = 14 points ;
-qualité du dossier = 7 points ;
2 - le Prix des Prestations est noté sur 30 points (30%).
Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du détail Evaluatif, suivant la formule ci-dessous :
Xi = 30 x (N0/Ni).
3 - les Performances en matière de protection de l'environnement sont notées sur 35 points (35%).
Elles seront appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants :
- qualité de l'analyse environnementale = 10 points ;
-pertinence des mesures compensatoires proposées = 11 points ;
-qualité du Traitement des déchets = 14 points ;
Pour le lot no2 :
1 - la Valeur technique sera appréciée selon le mémoire justificatif et explicatif doit présenter les éléments suivants, selon les 8 sous critères suivants (60%) :
- le programme d'exécution des travaux et les délais prévisionnels par prestation avec un planning de réalisation, et en tenant compte de l'intervention des prestataires titulaires des autres lots = 7, 5 points ;
-une liste des principales fournitures avec leurs fiches techniques (Ftp) définissant les matériaux utilisés pour exécuter les travaux, et les références des fournisseurs = 7, 5 points ;
-la mise en oeuvre des principales fournitures lots = 7, 5 points ;
-des indications concernant les procédés et moyens d'exécution envisagés et notamment les moyens humains et matériels consacrés à l'exécution des différentes natures de travaux du marché et la capacité à respecter les délais imposés = 7, 5 points ;
-une note sommaire indiquant les principales mesures…
… proposées pour la bonne tenue, le bon aspect et la propreté du chantier = 7, 5 points ;
… prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le chantier = 7, 5 points ;
-les mesures envisagées pour assurer la protection de l'environnement = 7, 5 points ;
-la gestion des déchets générés par l'exécution des prestations objets du marché = 7, 5 points ;
2 -Prix des Prestations, sera noté sur 40 points (40%).
Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du Détail Estimatif suivant la formule ci-dessous : 40 x(n0/ni).
Pour le lot no3 :
1-valeur technique 55 points (55%).
Le critère sera noté sur la base de la note méthodologique, divisée en 4 sous critères :
- moyens humains et matériels = 15 points ;
-qualité des principales fournitures et des échantillons = 15 points (Fiche de renseignement no1- echantillons) ;
-qualité de composition des aires de jeux sur 15 points (Fiche de renseignement no2-echantillons) ;
-qualité des mesures en matière d'hygiène et de sécurité du chantier = 10 points. (Fiche de renseignement no3) ;
2-prix 30 points (30%).
Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du détail estimatif et quantitatif, suivant la formule : Xi = 30 x(n0/ni).
3-performances environnementales 15 points (15%).
Le critère sera noté sur la base de la note méthodologique, divisée en 2 sous critères :
- démarche environnementale relative aux travaux: =7,5 points (Fiche de renseignement no4) ;
-qualité de traitement des déchets := 7,5 points ;
(Fiche de renseignement no5).
Pour le lot no4 :
1 - la Valeur Technique sera notée sur 35 points (35%).
2 - le Prix des Prestations sera noté sur 30 points (30%).
Le critère sera noté sur la base du montant total (H.T.). Du détail Evaluatif, suivant la formule : Xi = 30x(n0/ni).
Echantillons obligatoires pour le lot 3.
Afin d'optimiser l'analyse des offres et de permettre la comparaison qualitative des fournitures utilisées lors des prestations, les candidats devront faire parvenir obligatoirement (sous peine de rejet de leur offre), un échantillon pour chaque produit suivant :
Afficher plus
- sols amortissants (échantillon complet plus un échantillon SBR, un échantillon EPDM et un échantillon résine) ;
-montage du multisports comprenant : 2 poteaux, cadre, remplissage et fixations sur les poteaux ;
-résine acrylique ;
Les échantillons devront présenter des caractéristiques identiques aux produits finis.
Les échantillons devront parvenir avant la date limite de remise des offres à :
Ville de Limoges
Service de la Commande Publique
8 rue Pierre Brossolette
87000 LIMOGES
Ils devront être envoyés par la poste en recommandé ou remis par tout moyen approprié permettant d'établir leur dépôt.
La Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne : +33 825001326)
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la ville de Limoges, service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges FRANCE Fax : +33 555038660 tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.
Afficher plus
Modalités de remise des plis :
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, Service de la Commande Publique, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Renseignement(S) administratif(s)
Pour tous les lots :
Service de la commande publique
6-8 rue Pierre Brossolette
87000 Limoges
FRANCE
Virginie Jacques
Fax : +33 555038660
Renseignement(S) technique(s) lots no1 et 4 :
Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Direction des infrastructures routières
Service constructions routières
place Léon Betoulle
BP 3120
87031 Limoges Cedex
Stéphane Heyraud (Lot no1)
Laetitia Delage (Lot no4)
Fax : +33 555457847
Renseignement(S) technique(s) lot no2 :
Direction de l'assainissement et espaces naturels
Didier Tricard
Fax : +33 555456581
Renseignement(S) technique(s) lot no3 :
Direction des espaces verts
Jean-Loup Muller
Fax : +33 555456437
Visite facultative :
La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.
Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser, selon les lots, aux différentes contacts ci-dessous:
Tel : +33 555456000
Pour les lots 1 et 4 :
La direction des infrastructures routières/service constructions routières :
M. Stéphane Bernard - Stéphane Heyraud - fax : +33 555457847
Pour le lot 2 :
Direction de l'assainissement et des espaces naturels
Didier Tricard - fax : +33 555456581
Pour le lot 3 :
Jean-Loup Muller - fax : +33 555456437.
En application de l'article 14 du Code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.
Afficher plus
Ainsi, le titulaire de chaque lot s'engage à faire effectuer par des publics en difficulté d'insertion, un nombre d'heures du temps total de la main d'oeuvre nécessaire à l'exécution du marché, supérieur au seuil minimum fixé par les pièces de chaque marché ; soit :
Afficher plus
- 420 heures minimum pour le lot no1 ;
-70 heures minimum pour le lot no2 ;
-210 heures minimum pour le lot no3 ;
-105 heures minimum pour le lot no4 ;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.2.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Ville de Limoges – service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2013/S 044-070278 (2013-02-26)
Avis d'attribution de marché (2013-08-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 548 512 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-14 📅
Date de publication: 2013-08-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 159-277214
Se réfère à l'avis: 2013/S 44-070278
Numéro JO-S: 159
Informations complémentaires
Les délais d'exécution des travaux de chaque lot sont les suivants : - pour le lot no 1 : 7 (sept) mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service, - pour le lot no 2 : 3 (trois) mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service, - pour le lot no 3 : 4 (quatre) mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service, - pour le lot no 4 : 7 (sept) mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service. Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. +33 555339155, fax : +33 555339160. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ville de Limoges Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél. +33 555459300, fax : +33 555038660, courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Ville de Limoges sur prise de rendez-vous auprès de : Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél. +33 555459300, fax : +33 555038660. Annonce nº 198, BOAMP 43 A. Annonce nº 300, BOAMP 43 B du 1.3.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.8.2013.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-01 📅
Nom: Colas Sud Ouest
Adresse postale: Parc Océalim 13 rue Maryse Bastié
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-02 📅
Nom: Groupement SOPCZ (mandataire)/Sotec
Adresse postale: 12 rue Armand Barbès BP 1124
Commune postale: Limoges Cedex 2
Code postal: 87052

3️⃣
Nom: Eurovia PCL
Adresse postale: 81 avenue du Président Kennedy BP 868
Commune postale: Limoges Cedex 1
Code postal: 87016

4️⃣
Nom: Contamine
Adresse postale: 5 rue Fresnel ZI du Pavillon
Commune postale: Saint-Junien
Code postal: 87200
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
1
6
Source: OJS 2013/S 159-277214 (2013-08-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Colas Sud Ouest Contamine Eurovia PCL Groupement SOPCZ (mandataire)/Sotec
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Matériel de télécommunications Câbles et matériel de télécommunications Système de télécommunications Meubles (y compris les meubles de... Équipement divers Installations de distribution d'eau Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...