dst13019

Ville de Nogent-sur-Oise

Travaux d'aménagement dans le cadre de la résidentialisation du secteur E et G relatif au programme de renouvellement urbain et social de la commanderie - secteur 3-4

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-05. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-14.

Qui ?

• Ville de Nogent-sur-Oise

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Oise

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-14	Avis de marché

Avis de marché (2013-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Nogent-sur-Oise
Adresse postale: 74 rue du Général de Gaulle, BP 10102
Code postal: 60181
Commune postale: Nogent-sur-Oise Cedex
Contact
Courrier électronique: marches@nogentsuroise.fr 📧
Téléphone: +33 344663030 📞
Fax: +33 344663039 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-14 📅
Date limite de soumission: 2013-07-05 📅
Date de publication: 2013-06-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 117-199081
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

la proposition de variante n'est autorisée que pour le lot 1 pour la structure de chaussée et est limitée à 2 variantes possible. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux d'aménagement dans le cadre de la résidentialisation du secteur E et G relatif au programme de renouvellement urbain et social de la commanderie - secteur 3-4

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: voirie - réseaux divers
Brève description:

Les installations de chantierles travaux de démolition (bordures, caniveaux, de revêtement de chaussée, candélabres, mobilier) La réalisation des terrassements (exécution fond de forme, purge de terrain)la réalisation de voirie et stationnement en enrobéla réalisation de trottoir en béton désactivé ou matricé Fourniture et pose de différents pavages en pierre naturelle Fourniture et pose de bordures et caniveaux (béton et granit bouchardé)les travaux d'assainissement et d'éclairagela mise à niveau de bouches à clefs, regards de visites, boites de branchementmise en oeuvre de mobilier urbain (banc, corbeille, bornes)la signalisation verticale et horizontalela réalisation de maçonnerie et équipements divers : local encombrants, marches

Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires sur les lots:

Les délais d'exécution de chaque lot partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer l'exécution des travaux.Il est prévu une période de préparation de 2 mois qui débute dès la notification du marché et n'est pas comprise dans le délai global d'exécution.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: espaces verts/aire de jeux
Brève description:

L'Apport de terre végétale amendée de compostla fourniture et plantations La garantie de reprise des végétaux et l'entretien pendant la garantie.La réalisation d'une aire de jeux avec gazon synthétique

Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: DST13019
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Nogent-sur-Oise, 60180 Nogent-sur-Oise.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

dc1 (ou lettre de candidature) dûment rempli, comprenant :- déclaration sur l'honneur datée et signée du candidat attestant que celui-ci ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner aux marchés publics prévue à l'article 43 du code des marchés publics- en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitantsdc2 (ou déclaration du candidat) complété par : - la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire- le document relatif au pouvoir de la personne habilitée pour engager la société. (pouvoir du délégataire et du délégant le cas échéant)

Situation économique et financière:

une déclaration concernant la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

description des effectifs du candidat et de l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de travaux de même natureprésentation d'une liste des travaux exécutés d'ampleur et de nature similaire à l'objet du marché au cours des trois dernières années appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, indiquant le montant, la date, le lieu d'exécution et le destinataire public ou privé des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations [Le prix des prestations sera noté sur 10 selon la formule suivante : 10 x (Montant de l'offre la moins disante /Montant de l'offre n) = Note de l'offre N] (60)
2. La valeur technique de l'offre [La valeur technique sera notée sur 10, appréciée au vu du contenu du mémoire technique selon les sous-critères suivants : La pertinence de l'organisation proposée et des moyens mis en oeuvre vis-à-vis du planning (Noté sur 10 avec un coefficient de pondération de 20%) ; La provenance et contrôle de la qualité des fournitures (Noté sur 10 avec un coefficient de pondération de 15%) ; La méthodologie de travail spécifique à la réalisation des travaux et à leur contrôle (Noté sur 10 avec un coefficient de pondération de 45 %) ; Les Mesures prévues pour assurer la sécurité spécifique à ce chantier (Noté sur 10 avec un coefficient de pondération de 10 %) ; La pertinence de la démarche environnementale mise en oeuvre pour cette opération (Noté sur 10 avec un coefficient de pondération de 10 %)] (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Dardenne Jean-François
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_86kRya6rGN 🌏
Nom: Ville de Nogent-sur-Oise
Adresse postale: 74 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Nogent-sur-Oise
Code postal: 60180
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_86kRya6rGN 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DST13019
Informations complémentaires

la proposition de variante n'est autorisée que pour le lot 1 pour la structure de chaussée et est limitée à 2 variantes possible.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 14.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier, CS 81114
Commune postale: Amiens Cedex 01
Code postal: 80011
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 322336170 📞
Fax: +33 322336171 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 117-199081 (2013-06-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)