Démolition et construction d'une agence de la CAF du Nord au 170 boulevard Victor Hugo

CAF du Nord

Le présent marché public consiste en la réalisation des travaux pour la construction d'une agence CAF au 170 boulevard Victor Hugo à Lille (59), France.
La parcelle de terrain destinée à la future agence est déjà construite. Les prestations du marché public comprennent la démolition complète des ouvrages existants sur cette parcelle.
Viendra ensuite la construction d'un nouveau bâtiment et d'un nouvel espace stationnement sur la parcelle.
Le présent marché prévoit une phase désamiantage avant démolition des ouvrages. Le désamiantage se fera en site inoccupé pour les bâtiments à démolir.
L'ensemble des prestations doit être réalisé conformément aux règlements en vigueur, aux règles de l'art, aux prestations des clauses techniques et au cahier des clauses techniques particulières.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-11. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-09-07 Avis de marché
2013-09-22 Informations complémentaires
Avis de marché (2013-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
La façade principale fait environ 13 m de long et le bâtiment principal actuel qui sera à démolir est érigé sur 4 niveaux plus un sous-sol. Celui-ci possède une structure poteaux / poutres et des planchers en béton armé. Les annexes sont des bâtiments atelier en rez-de-chaussée avec une structure métallique poteaux / poutres et couverture tuiles en shed.Le terrain nécessite un réaménagement paysager des accès et voiries afin de respecter les réglementations concernant le stationnement et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites.La nouvelle construction n'occupera pas toute la superficie de la parcelle. Il y aura des espaces végétalisés pour le stationnement ainsi que des espaces verts paysagers et arborés.Le rez-de-chaussée est le niveau de l'accès principal du public et des agents. Le rez-de-chaussée sera essentiellement destiné à l'accueil des allocataires. Les étages abriteront le services prestations et action sociale. On pourra y trouver le réfectoire, une salle de réunions et un certain nombre de locaux de services et techniques.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 920 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CAF du Nord
Adresse postale: Caisse d'allocations familiales du Nord, 82 rue Brûle Maison
Code postal: 59000
Commune postale: Lille
Contact
Courrier électronique: dominique.boets@cafnord.cnafmail.fr 📧
Téléphone: +33 327221420 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-07 📅
Date limite de soumission: 2013-10-11 📅
Date de publication: 2013-09-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 176-303024
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.meoss.fr Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique dans sa demande la désignation du marché et le nom du Pouvoir Adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat. Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait par chèque ou carte bancaire. En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières. Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Dans le cadre de la présente consultation, les opérateurs économiques devront assister à une visite obligatoire de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques. Cette visite est obligatoire. Les visites se feront sur deux demi journées. Les entreprises ont le choix de venir soit le jeudi 19.9.2013 à 14:00, soit le mardi 24.9.2013 à 9:00. Lors de la visite, les candidats recevront une attestation de visite à remettre impérativement avec leur offre. Les opérateurs économiques qui ne seront pas venus à cette visite de chantier verront leur offre rejetée (voir RC pour plus de modalités) la remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 11.10.2013 à 15:00. Pour les supports papier : Les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci- dessous indiquée: CAF du Nord - service achats marchés - TSA 12002 - 59352 Douai Cedex Sur l'enveloppe ou le pli figurera les mentions suivantes : ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis mapa pour le marché de démolition et construction d'une agence de la CAF du Nord, 170 boulevard Victor Hugo à Lille Lot no ... Tous les plis parvenus au service seront enregistrés dans l'ordre chronologique de leur arrivée quelle que soit la date et l'heure d'arrivée. Toutefois, il est rappelé aux candidats que l'enregistrement de leur candidature et de leur offre ne saurait préjudicier du fait que ces candidatures et offres remises hors délai seront frappées de forclusion et donc irrecevables. Par la voie dématérialisée : Les plis contenants les candidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.meoss.fr (voir article 7 et annexe au règlement de consultation). Les demandes de renseignements et autres questions sont posées exclusivement par le biais du site www.meoss.fr dans la rubrique questions. Les renseignements complémentaires et réponses seront publiés sur le site www.meoss.fr pour que tous les candidats puissent accéder au même niveau d'information. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.9.2013. IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents Date: 11.10.2013 Heure: 15:00 Documents payants: oui Prix: Modalités de paiement: Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.meoss.fr Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique dans sa demande la désignation du marché et le nom du pouvoir adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat. Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait par chèque ou carte bancaire.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché public consiste en la réalisation des travaux pour la construction d'une agence CAF au 170 boulevard Victor Hugo à Lille (59), France.
La parcelle de terrain destinée à la future agence est déjà construite. Les prestations du marché public comprennent la démolition complète des ouvrages existants sur cette parcelle.
Viendra ensuite la construction d'un nouveau bâtiment et d'un nouvel espace stationnement sur la parcelle.
Le présent marché prévoit une phase désamiantage avant démolition des ouvrages. Le désamiantage se fera en site inoccupé pour les bâtiments à démolir.
L'ensemble des prestations doit être réalisé conformément aux règlements en vigueur, aux règles de l'art, aux prestations des clauses techniques et au cahier des clauses techniques particulières.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1 demolitions-desiamantage-gros oeuvre
Brève description:
Lot 1 demolitions-desiamantage-gros oeuvreDésamiantage avant travaux de démolitions, faux plafonds en dalles, plaques fibreuses et conduits.Démolition de l'ensemble des ouvrages sur le site et évacuation des gravas. Nivelages du terrain et protection des ouvrages de voisinage.Gros oeuvre : installation de chantier, fondations profondes par pieux. Ouvrage de superstructure en béton armé (poteaux, dalles et voiles).Panneaux en béton décoratif et préfabriqués en habillage de façades. Travaux accessoires de finition
Afficher plus
Lot 1 demolitions-desiamantage-gros oeuvre
Désamiantage avant travaux de démolitions, faux plafonds en dalles, plaques fibreuses et conduits.
Démolition de l'ensemble des ouvrages sur le site et évacuation des gravas. Nivelages du terrain et protection des ouvrages de voisinage.
Gros oeuvre : installation de chantier, fondations profondes par pieux. Ouvrage de superstructure en béton armé (poteaux, dalles et voiles).
Panneaux en béton décoratif et préfabriqués en habillage de façades. Travaux accessoires de finition
Durée de l'accord: 27 mois
Informations complémentaires sur les lots: Voir CCTP correspondant.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 2 etancheite-couverture
Brève description:
Lot 2 etancheite-couvertureTravaux d'étanchéité et d'isolation par membrane PVC sur dalle béton, terrasse autoprotégée, terrasses accessibles végétalisées, terrasse jardin, couverture en bacs acier pour le local vélos, élément de finition
Lot 2 etancheite-couverture
Travaux d'étanchéité et d'isolation par membrane PVC sur dalle béton, terrasse autoprotégée, terrasses accessibles végétalisées, terrasse jardin, couverture en bacs acier pour le local vélos, élément de finition
Informations complémentaires sur les lots: voir le CCTP correspondant
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 3 bardage
Brève description:
Travaux préparatoire, bardage et sous face aluminium, charpente bois pour le local vélos, bardage et sous faces bois sur ossature local vélos et mitoyens, éléments de finition
Informations complémentaires sur les lots: Voir le CCTP correspondant
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 4 menuiseries exterieures aluminium-verriere
Brève description:
Lot 4 menuiseries exterieures aluminium-verriereChâssis aluminium, portes vitrées, portes coulissantes du sas, verrières et éléments de finition
Lot 4 menuiseries exterieures aluminium-verriere
Châssis aluminium, portes vitrées, portes coulissantes du sas, verrières et éléments de finition
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 5 metallerie-serrurerie
Brève description:
Lot 5 metallerie-serrurerieEnsemble de portails décoratifs permettant l'accès à l'arrière de la parcelle, portes extérieures, escalier extérieur, garde-corps, grilles de ventilation, échelle à crinoline, serrureries gaine ascenseur et locaux techniques.Elément de finition
Afficher plus
Lot 5 metallerie-serrurerie
Ensemble de portails décoratifs permettant l'accès à l'arrière de la parcelle, portes extérieures, escalier extérieur, garde-corps, grilles de ventilation, échelle à crinoline, serrureries gaine ascenseur et locaux techniques.
Elément de finition
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 6 platerie-plafonds suspendus
Brève description:
Cloisons sèches, doublages thermique et phoniques, gaines et…
… soffites.Plafonds suspendus en plaques de plâtre et dalles sur ossatures.Ouvrages de finition
… soffites.
Plafonds suspendus en plaques de plâtre et dalles sur ossatures.
Ouvrages de finition
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 7 cloisons modulaires et mobiles
Brève description:
Cloisons pleines et vitrées y compris ensembles de blocs…
… portes.Cloisons mobiles acoustiques
… portes.
Cloisons mobiles acoustiques
Quantité ou étendue: cloisonnement des 4 bureaux d'accueil au RDC, de la salle de formation au RDC, du bureau responsable R+1, ensemble des cloisonnements au R+2 sauf sanitaires et local entretien
Informations complémentaires sur les lots: Voir CCTP
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 8 menuiseries interieures-mobiliers
Brève description:
Blocs portes et quincailleries, trappes, baguettes et…
… moulures.Coffres et plinthes bois.Ouvrage de finition.Mobilier sur mesure : banque d'accueil, 6 guichets, plans de vasques et miroirs.Meuble rangement dans le réfectoire.Store intérieur et ouvrage divers
… moulures.
Coffres et plinthes bois.
Ouvrage de finition.
Mobilier sur mesure : banque d'accueil, 6 guichets, plans de vasques et miroirs.
Meuble rangement dans le réfectoire.
Store intérieur et ouvrage divers
Informations complémentaires sur les lots: voir CCTP correspondant
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 9 carrelages-faiences
Brève description:
Chapes et ragréage, carrelage 45x45 ET 30x30, carreaux podotactiles, cadre tapis…
… brosse.Plinthes et ouvrages de finition.Faiences murales et finitions
… brosse.
Plinthes et ouvrages de finition.
Faiences murales et finitions
Informations complémentaires sur les lots: VOIR CCTP CORRESPONDANT
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 10 peinture-sols souples
Brève description:
Peintures en plafonds, murs et sols.Ragréage et sol souple en Pvc/Bande de vigilance escalier.Ouvrage de finition
Peintures en plafonds, murs et sols.
Ragréage et sol souple en Pvc/Bande de vigilance escalier.
Ouvrage de finition
Informations complémentaires sur les lots: Voir CCTP correspondant
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 11 ascenseurs
Brève description:
Lot 11 ascenseursFourniture et pose d'un appareil élévateur.Description : installation, équipement de la machinerie embarquée, travaux de finition et protection normale des ouvrages exécutés
Lot 11 ascenseurs
Fourniture et pose d'un appareil élévateur.
Description : installation, équipement de la machinerie embarquée, travaux de finition et protection normale des ouvrages exécutés
Quantité ou étendue: 1 ascenseur
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 12 electricite
Brève description:
Alimentation, tableaux électriques, interrupteurs et…
… prises.Eclairages intérieur et extérieur, l'éclairage de sécurité.Câblage, téléphionies , intuision et anti-agression.Guichets à induction magnétique, balise sonore, file d'attente, visiophonie
… prises.
Eclairages intérieur et extérieur, l'éclairage de sécurité.
Câblage, téléphionies , intuision et anti-agression.
Guichets à induction magnétique, balise sonore, file d'attente, visiophonie
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 13 plomberie-chauffage-ventilation
Brève description:
Réseaux Ef/Ec, réseaux Eu/Ev/Ep.Appareils sanitaires et éléments de finition.Réseaux de chauffage, chaudières et régulation.Conduits de fumées, radiateurs et armoires électriques.Rideau d'air chaud.Grilles de ventilation, réseaux de VMC, extracteurs, gaines et grilles.Ouvrages de régulation et finition.Rafraichissment du local informatique et GTC
Afficher plus
Réseaux Ef/Ec, réseaux Eu/Ev/Ep.
Appareils sanitaires et éléments de finition.
Réseaux de chauffage, chaudières et régulation.
Conduits de fumées, radiateurs et armoires électriques.
Rideau d'air chaud.
Grilles de ventilation, réseaux de VMC, extracteurs, gaines et grilles.
Ouvrages de régulation et finition.
Rafraichissment du local informatique et GTC
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 14 VRD-amenagements exterieurs
Brève description:
Lot 14 VRD-amenagements exterieursDécapage et terrassements, plates-formes des voiries et autres, voiries et aménagement de surfaces, éclairage extérieur, bordures, canalisations et regards, fourreaux et tranchées concessionnaires et lots techniques, branchements aux collecteurs, préparations et espaces verts
Afficher plus
Lot 14 VRD-amenagements exterieurs
Décapage et terrassements, plates-formes des voiries et autres, voiries et aménagement de surfaces, éclairage extérieur, bordures, canalisations et regards, fourreaux et tranchées concessionnaires et lots techniques, branchements aux collecteurs, préparations et espaces verts
Afficher plus
Quantité ou étendue:
La façade principale fait environ 13 m de long et le bâtiment principal actuel qui sera à démolir est érigé sur 4 niveaux plus un sous-sol. Celui-ci possède une structure poteaux / poutres et des planchers en béton armé. Les annexes sont des bâtiments atelier en rez-de-chaussée avec une structure métallique poteaux / poutres et couverture tuiles en shed.
Afficher plus
Le terrain nécessite un réaménagement paysager des accès et voiries afin de respecter les réglementations concernant le stationnement et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduites.
La nouvelle construction n'occupera pas toute la superficie de la parcelle. Il y aura des espaces végétalisés pour le stationnement ainsi que des espaces verts paysagers et arborés.
Le rez-de-chaussée est le niveau de l'accès principal du public et des agents. Le rez-de-chaussée sera essentiellement destiné à l'accueil des allocataires. Les étages abriteront le services prestations et action sociale. On pourra y trouver le réfectoire, une salle de réunions et un certain nombre de locaux de services et techniques.
Afficher plus
Numéro de référence: DEP 12/2013
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: boulevard Victor Hugo, 59000 Lille

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
— les candidats devront produire les formulaires DC1 (ou lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat),
— un justificatif relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— pour les candidats en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés,
— une déclaration sur l'honneur pour justifier que les candidats n'entrent dans aucun cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics,
— si la société à moins de 3 ans le candidat fournit un document justifiant de la date de création de l'entreprise (attestation sur l'honneur admise).
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les travaux objet du présent marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (cf Dc2),
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (cf DC2),
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (cf DC2).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Conformément à l'article 101 du code des marchés publics, il sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu'une avance, une retenue de garantie de 5% sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titualaire par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement national.
Le présent marché est conclu à prix forfaitaires, définitifs et révisables
paiement des factures à 30 jours à la réception de la facture.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. De plus, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 EUR est due en cas de retard de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: La forme du groupement doit être solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 53417517900017
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme Boets Dominique
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Adresse postale: TSA 12002
Commune postale: Douai
Code postal: 59352
Point de contact: Direction territoriale de Douai

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DEP 12/2013
Informations complémentaires
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.meoss.fr
Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille.
Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique dans sa demande la désignation du marché et le nom du Pouvoir Adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat.
Afficher plus
Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait par chèque ou carte bancaire.
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Cette clause est applicable aux lots identifiés dans l'annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières.
Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots, devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Dans le cadre de la présente consultation, les opérateurs économiques devront assister à une visite obligatoire de chantier sur le site qui fera l'objet des travaux afin d'en évaluer objectivement les difficultés et particularités techniques.
Cette visite est obligatoire. Les visites se feront sur deux demi journées. Les entreprises ont le choix de venir soit le jeudi 19.9.2013 à 14:00, soit le mardi 24.9.2013 à 9:00. Lors de la visite, les candidats recevront une attestation de visite à remettre impérativement avec leur offre. Les opérateurs économiques qui ne seront pas venus à cette visite de chantier verront leur offre rejetée (voir RC pour plus de modalités)
Afficher plus
la remise des candidatures et des offres peut se faire sur support papier ou en dématérialisé. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 11.10.2013 à 15:00.
Pour les supports papier : Les plis devront être remis par toute voie probante permettant de donner date certaine à l'adresse ci- dessous indiquée:
CAF du Nord - service achats marchés - TSA 12002 - 59352 Douai Cedex
Sur l'enveloppe ou le pli figurera les mentions suivantes :
ne pas ouvrir avant la séance d'ouverture des plis
mapa pour le marché de démolition et construction d'une agence de la CAF du Nord, 170 boulevard Victor Hugo à Lille
Lot no ...
Tous les plis parvenus au service seront enregistrés dans l'ordre chronologique de leur arrivée quelle que soit la date et l'heure d'arrivée.
Toutefois, il est rappelé aux candidats que l'enregistrement de leur candidature et de leur offre ne saurait préjudicier du fait que ces candidatures et offres remises hors délai seront frappées de forclusion et donc irrecevables.
Par la voie dématérialisée : Les plis contenants les candidatures et les offres peuvent être également déposées sur la plate-forme dématérialisée www.meoss.fr (voir article 7 et annexe au règlement de consultation).
Les demandes de renseignements et autres questions sont posées exclusivement par le biais du site www.meoss.fr dans la rubrique questions. Les renseignements complémentaires et réponses seront publiés sur le site www.meoss.fr pour que tous les candidats puissent accéder au même niveau d'information.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.9.2013.
IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents
Date: 11.10.2013 Heure: 15:00
Documents payants: oui
Prix:
Modalités de paiement:
Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est consultable et téléchargeable gratuitement depuis le site internet www.meoss.fr Il peut être également retiré auprès de la société ad concept au 40 rue de Wazemmes, 59000 Lille. Le candidat adresse sa demande de retrait de DCE à ad concept par fax au +33 320180019. Le candidat indique dans sa demande la désignation du marché et le nom du pouvoir adjudicateur. La reproduction du DCE peut se faire sur support cd rom ou support version papier. Le retrait du DCE auprès du prestataire ad concept est payant et est à la charge du candidat. Le candidat retire sa reproduction chez le prestataire à l'adresse ci-dessus. Le paiement s'effectuera auprès de ad concept le jour du retrait par chèque ou carte bancaire.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Téléphone: +33 320783333 📞
Fax: +33 320783452 📠
Source: OJS 2013/S 176-303024 (2013-09-07)
Informations complémentaires (2013-09-22)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-22 📅
Date de publication: 2013-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 186-320111
Se réfère à l'avis: 2013/S 176-303024
Numéro JO-S: 186
Source: OJS 2013/S 186-320111 (2013-09-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...