Construction du bâtiment neuro cardio vasculaire

CHU de Poitiers

Construction d'un bâtiment neuro cardio vasculaire sur le site de la Milétrie au Centre hospitalier universitaire de Poitiers. L'opération comporte 11 lots séparés répartis sur une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles. La tranche ferme comporte 8 phases dont chacune fera l'objet d'une réception partielle.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-08. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-01-07 Avis de marché
Avis de marché (2013-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Quantité ou étendue:
Dans le cadre du développement des activités de recours régional, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a décidé la construction d'un satellite neuro-cardio-vasculaire. Les travaux sont réalisés au coeur du CHU et viennent impacter des bâtiments en activité. Tous les moyens devront être mis en oeuvre pour assurer la continuité des activités et maintenir une offre de soins de qualité.L'opération comporte 11 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. La procédure retenue par le pouvoir adjudicateur est l'appel d'offres ouvert. Toutefois, par dérogation prévue à l'article 27-iii du code des marchés publics, les lots 4, 6, 7, 8, 10 et 11 feront l'objet d'une procédure adaptée.L'opération comporte une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles, définies de la manière suivante :-tranche ferme : construction du pôle NCV et restructuration partielle du satellite-tranche conditionnelle 1 : aménagement intérieur de la réserve foncière au 1er étage-tranche conditionnelle 2 : réalisation du parking extérieur-tranche conditionnelle 3 : réalisation d'un parking de chantier à l'extérieur du siteles variantes pourront porter sur :-La réduction du délai d'exécution-les dispositions d'installation de chantier,-les dispositions constructives-Le choix des matériaux ou des produitsles variantes ne seront acceptées que si elles n'altèrent pas les performances techniques ou les qualités esthétiques du projet définies dans le dossier de consultation.outre les éventuelles propositions sur la réduction du délai d'exécution, les conditions administratives ou financières du dossier de consultation devront être strictement respectées.L'opération comporte 17 options, que les candidats devront obligatoirement chiffrer.les délais d'exécution des tranches sont les suivants, à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux :- tf : 44 mois- tc1 : 12 mois- tc2 : 3 mois- tc3 : 2 mois.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Poitiers
Adresse postale: 2 rue de la Milétrie - BP 577
Code postal: 86021
Commune postale: Poitiers
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-poitiers.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-07 📅
Date limite de soumission: 2013-03-08 📅
Date de publication: 2013-01-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 007-007598
Numéro JO-S: 7
Informations complémentaires
La procédure retenue dans le cadre du présent avis est l'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics. Les candidats devront en tout état de cause présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour le même marché. Les candidats joignent une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des dispositions du présent avis. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques ou financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. Conformément à l'article 52 du code des marchés publics, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que des pièces de candidatures dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats. Les candidatures seront examinées par lot au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans le présent avis. En ce qui concerne les lots 4, 6, 7, 8, 10 et 11 faisant l'objet d'une procédure adaptée, les offres des candidats sont remises à titre définitif. La remise des offres par voie électronique est autorisée sur la plateforme http://www.achats-hopitaux.com Les pièces administratives du dossier de consultation sont gratuitement téléchargeables sur cette même plate forme. Toutes les autres pièces seront remises, compte tenu de leur caractère volumineux, sous format électronique, sur simple demande écrite auprès du CHU de Poitiers, Direction des Constructions, dont l'adresse figure dans le présent avis Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.1.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'un bâtiment neuro cardio vasculaire sur le site de la Milétrie au Centre hospitalier universitaire de Poitiers. L'opération comporte 11 lots séparés répartis sur une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles. La tranche ferme comporte 8 phases dont chacune fera l'objet d'une réception partielle.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Clos couvert
Numéro du lot: 2
Brève description: Finitions
Numéro du lot: 3
Brève description: Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage Plomberie
Numéro du lot: 4
Brève description: Fluides médicaux
Numéro du lot: 5
Brève description: Electricité
Numéro du lot: 6
Brève description: Groupes électrogènes
Numéro du lot: 7
Brève description: Appareils élévateurs
Numéro du lot: 8
Brève description: Pneumatique
Numéro du lot: 9
Brève description: Voiries réseaux divers
Numéro du lot: 10
Brève description: Equipement biomédical
Numéro du lot: 11
Brève description: Espaces verts
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Dans le cadre du développement des activités de recours régional, le centre hospitalier universitaire de Poitiers a décidé la construction d'un satellite neuro-cardio-vasculaire. Les travaux sont réalisés au coeur du CHU et viennent impacter des bâtiments en activité. Tous les moyens devront être mis en oeuvre pour assurer la continuité des activités et maintenir une offre de soins de qualité.
Afficher plus
L'opération comporte 11 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché séparé. La procédure retenue par le pouvoir adjudicateur est l'appel d'offres ouvert. Toutefois, par dérogation prévue à l'article 27-iii du code des marchés publics, les lots 4, 6, 7, 8, 10 et 11 feront l'objet d'une procédure adaptée.
Afficher plus
L'opération comporte une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles, définies de la manière suivante :
-tranche ferme : construction du pôle NCV et restructuration partielle du satellite
-tranche conditionnelle 1 : aménagement intérieur de la réserve foncière au 1er étage
-tranche conditionnelle 2 : réalisation du parking extérieur
-tranche conditionnelle 3 : réalisation d'un parking de chantier à l'extérieur du site
les variantes pourront porter sur :
-La réduction du délai d'exécution
-les dispositions d'installation de chantier,
-les dispositions constructives
-Le choix des matériaux ou des produits
les variantes ne seront acceptées que si elles n'altèrent pas les performances techniques ou les qualités esthétiques du projet définies dans le dossier de consultation.
outre les éventuelles propositions sur la réduction du délai d'exécution, les conditions administratives ou financières du dossier de consultation devront être strictement respectées.
L'opération comporte 17 options, que les candidats devront obligatoirement chiffrer.
les délais d'exécution des tranches sont les suivants, à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux :
- tf : 44 mois
- tc1 : 12 mois
- tc2 : 3 mois
- tc3 : 2 mois.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché la réalisation de prestations similaires à celles qui font l'objet du présent avis, dans le cadre de l'article 35-ii-6° du code des marchés publics. Par ailleurs, l'opération comporte 3 tranches conditionnelles.
Afficher plus
Numéro de référence: 12S0230
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue de la Milétrie, 86021 Poitiers, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La déclaration du candidat, le nom et la qualité des personnes habilitées à engager le candidat, la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, la déclaration sur l'honneur figurant aux articles 43 et 44 du code des marchés publics.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant des travaux et des prestations de même nature, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
L'estimation du coût du lot sur une année ne doit pas excéder de plus de 30 % le chiffre d'affaires du candidat, pour chacun des 3 derniers exercices connus.
Capacité technique et professionnelle:
Présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement sur les 3 dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
lot 1 : Clos couvert
qualibat: 1233 - 2121 - 2132 - 2213 - 2412 - 3213 - 3222 - 3422 - 3513 - 4412
Lot 2 : Finitions
Qualibat: 4112 - 4312 - 6112 - 6222 - 6312 - 6612
Lot 3 : cvcd / Plomberie
Qualibat: 5113 - 5313 - 5423 - 5433
lot 5 : Electricité courants forts - courants faibles
Qualifelec E3 C4 - qualifelec aut - qualifelec cm - aPSAD 17
lot 9 : Vrd
Qualibat : 1312 - 1323 - 1342
lot 11 : Espaces verts
qualipaysage P120
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout autre moyen.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie de parfait achèvement, garantie biennale de bon fonctionnement et garantie découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil.
Garantie à première demande à concurrence de 100 % de l'avance, si le titulaire la retient.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur les ressources propres du CHU de Poitiers. Prix global et forfaitaire, révisable pour chacun des lots. Modalités de réglement des comptes : délai global de paiement à 50 jours à compter de la réception de la facture. Paiement selon les règles de la comptabilité publique, sous forme d'états d'acomptes et d'un solde.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint dont le mandataire sera solidaire financièrement de chacun des membres du groupement.
Autres conditions particulières:
L'opération s'inscrit dans le cadre d'une démarche environnementale. Une charte chantier vert sera appliquée par l'ensemble des entreprises.
Le centre hospitalier universitaire de Poitiers dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé de faire application de l'article 14 du code des marchés publics en incluant dans le cahier des charges de cette opération une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Jean-Pierre Dewitte, directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-hopitaux.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achats-hopitaux.com 🌏
Nom: Behrend architecture
Adresse postale: 2 rue Gabriel Vicaire
Commune postale: Paris
Code postal: 75003
Téléphone: +33 148045500 📞
Courrier électronique: poitiersncv.ba@behrend-architecture.fr 📧
Nom: CHU de Poitiers - direction des constructions
Point de contact: Caroline Castéran
Téléphone: +33 549443989 📞
Courrier électronique: caroline.casteran@chu-poitiers.fr 📧
URL des documents: http://www.achats-hopitaux.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12S0230
Informations complémentaires
La procédure retenue dans le cadre du présent avis est l'appel d'offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du code des marchés publics.
Les candidats devront en tout état de cause présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base).
Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour le même marché.
Les candidats joignent une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des dispositions du présent avis.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques ou financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Conformément à l'article 52 du code des marchés publics, si le représentant du pouvoir adjudicateur constate que des pièces de candidatures dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les candidats. Les candidatures seront examinées par lot au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans le présent avis. En ce qui concerne les lots 4, 6, 7, 8, 10 et 11 faisant l'objet d'une procédure adaptée, les offres des candidats sont remises à titre définitif.
Afficher plus
La remise des offres par voie électronique est autorisée sur la plateforme http://www.achats-hopitaux.com
Les pièces administratives du dossier de consultation sont gratuitement téléchargeables sur cette même plate forme. Toutes les autres pièces seront remises, compte tenu de leur caractère volumineux, sous format électronique, sur simple demande écrite auprès du CHU de Poitiers, Direction des Constructions, dont l'adresse figure dans le présent avis
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.1.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 15 rue de Blossac - BP 541
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86020
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-poitiers@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 549607919 📞
Fax: +33 549606809 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 007-007598 (2013-01-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits chimiques Gaz Gaz industriels Hydrogène, argon, gaz rares, azote et oxygène Gaz médicaux Machines, appareils, équipements et... Moteurs, générateurs et transformateurs... Générateurs Groupes électrogènes Équipements de laboratoire, d'optique...