Aménagement de la rue Jean Ferrat depuis la rue de la poste jusqu'à la rue Mandela - PRU Clos Saint-Lazare à Stains

Cté d'agglo Plaine Commune

Aménagement de la rue Jean Ferrat depuis la rue de la poste jusqu'à la rue Mandela - PRU Clos Saint-Lazare à Stains.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-24. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-30.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-30 Avis de marché
Avis de marché (2013-05-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de voies
Quantité ou étendue:
Il s'agit d'un marché public passé en application des disposition de l'article 28 du code des marchés publics. Il se compose des 3 lots suivant :– lot 1 Vrd– lot 2 Eclairage public– lot 3 PlantationsL'exécution de l'opération se fera en 3 phases distinctes dont les délais sont précisés dans le dossier de consultation
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de voies 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Cté d'agglo Plaine Commune
Adresse postale: 21 avenue Jules Rimet
Code postal: 93218
Commune postale: Saint-Denis
Contact
Adresse Internet: http://www.plainecommune.fr 🌏
Courrier électronique: lionel.afonsodosreis@plainecommune.com.fr 📧
Téléphone: +33 171863622 📞
Fax: +33 155935845 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-30 📅
Date limite de soumission: 2013-06-24 📅
Date de publication: 2013-06-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 105-179403
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : – garanties et capacités techniques et financières ; – références professionnelles en sites urbains denses ; – qualifications professionnelles ou équivalent ; Valeur Technique sera jugée au regard des éléments suivants : Les moyens humains et matériels précisément affectés au chantier (2 points) La provenance des fournitures et matériaux, leurs caractéristiques au regard des fiches techniques et leur délai d'approvisionnement ; dont la liste des pépinières pour le lot 3 (2 points) Le mode opératoire envisagé (2 points) Les mesures d'hygiène, les règles de sécurité et de signalisation envisagées sur le chantier (2 points) Les dispositions en matière environnementale que le candidat s'engage à prendre pour l'exécution du présent chantier (2 points) Aucune varinate n'est autorisée et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue. La durée du marché est fixée à 24 mois, période de préparation d'1 mois incluse, à compter de sa notification au titulaire, délais de garantie non compris. A titre indicatif, le démarrage du marché est prévu pour le mois de septembre ou d'octobre 2013. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots s'inscrit dans la durée d'exécution du marché. Le délai d'exécution du marché se fera en 3 (trois) phases (Cf. Dossier de consultation). A titre indicatif, l'exécution de la phase 3 interviendra à la livraison du programme de construction et de réhabilitation par l'oph 93, soit, de façon prévisionnelle, en février 2015. Le marché comporte, pour l'exécution du lot 1 VRD, une clause d'insertion professionnelle conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics. Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à tous les candidats qui en font la demande : - par télécopie : au 01.55.93.58.45 ( à l'attention du Service Marchés Publics) contre récépissé à l'adresse susvisée au point I.1) ; -sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante : www.atol93.fr (après inscription sur le site), hotline 0 825 00 13 26 ; Le DCE ne pourra pas être communiqué par mail au candidat. Conditions de remise des offres : - transmission sur support papier : les offres sont à envoyer ou remettre contre récépissé à l'adresse à l'adresse susvisée au point I.1) ; -ou transmission par voie électronique : via le site www.atol93.fr (cf. Modalités détaillées dans le règlement de la consultation) ; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.5.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aménagement de la rue Jean Ferrat depuis la rue de la poste jusqu'à la rue Mandela - PRU Clos Saint-Lazare à Stains.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: vrd
Brève description: Voirie et réseaux divers (Cf. CCTP)
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: eclairage public
Brève description: Eclairage public (Cf. CCTP)
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: plantations
Brève description: Plantations (cf. CCTP)
Quantité ou étendue:
Il s'agit d'un marché public passé en application des disposition de l'article 28 du code des marchés publics. Il se compose des 3 lots suivant :
– lot 1 Vrd
– lot 2 Eclairage public
– lot 3 Plantations
L'exécution de l'opération se fera en 3 phases distinctes dont les délais sont précisés dans le dossier de consultation
Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: 20130530
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Clos Saint-Lazare à Stains.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf. dossier de consultation.
Situation économique et financière: Cf. dossier de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Cf. dossier de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Cf. dossier de consultation.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes :
– Communauté d'agglomération Plaine Commune : 30%
– région Ile de France : 30%
– ANRU : 40%
Délai global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Lionel Afonso Dos Reis
M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.atol93.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.atol93.fr 🌏
URL des documents: http://www.atol93.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 20130530
Informations complémentaires
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
– garanties et capacités techniques et financières ;
– références professionnelles en sites urbains denses ;
– qualifications professionnelles ou équivalent ;
Valeur Technique sera jugée au regard des éléments suivants :
Les moyens humains et matériels précisément affectés au chantier (2 points)
La provenance des fournitures et matériaux, leurs caractéristiques au regard des fiches techniques et leur délai d'approvisionnement ; dont la liste des pépinières pour le lot 3 (2 points)
Le mode opératoire envisagé (2 points)
Les mesures d'hygiène, les règles de sécurité et de signalisation envisagées sur le chantier (2 points)
Les dispositions en matière environnementale que le candidat s'engage à prendre pour l'exécution du présent chantier (2 points)
Aucune varinate n'est autorisée et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue.
La durée du marché est fixée à 24 mois, période de préparation d'1 mois incluse, à compter de sa notification au titulaire, délais de garantie non compris.
A titre indicatif, le démarrage du marché est prévu pour le mois de septembre ou d'octobre 2013.
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots s'inscrit dans la durée d'exécution du marché.
Le délai d'exécution du marché se fera en 3 (trois) phases (Cf. Dossier de consultation).
A titre indicatif, l'exécution de la phase 3 interviendra à la livraison du programme de construction et de réhabilitation par l'oph 93, soit, de façon prévisionnelle, en février 2015.
Le marché comporte, pour l'exécution du lot 1 VRD, une clause d'insertion professionnelle conformément aux dispositions de l'article 14 du code des marchés publics.
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à tous les candidats qui en font la demande :
- par télécopie : au 01.55.93.58.45 ( à l'attention du Service Marchés Publics) contre récépissé à l'adresse susvisée au point I.1) ;
-sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante : www.atol93.fr (après inscription sur le site), hotline 0 825 00 13 26 ;
Le DCE ne pourra pas être communiqué par mail au candidat.
Conditions de remise des offres :
- transmission sur support papier : les offres sont à envoyer ou remettre contre récépissé à l'adresse à l'adresse susvisée au point I.1) ;
-ou transmission par voie électronique : via le site www.atol93.fr (cf. Modalités détaillées dans le règlement de la consultation) ;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montrueil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Téléphone: +33 149202000 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Montrueil
Source: OJS 2013/S 105-179403 (2013-05-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-Saint-Denis
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction de voies ferrées... Ouvrages ferroviaires Chemin de fer interurbain