affaire no13s0893/mm - travaux d'aménagement et de VRD dans le cadre de la première tranche de travaux de restructuration du site de Madine à Heudicourt-sous-les-Côtes (55)

La Région Lorraine

travaux d'aménagement paysager, de plantations, de VRD (démolition, terrassement, voirie, signalisation horizontale et verticale), de fourniture et pose de mobilier dans le cadre de la première tranche de travaux de restructuration du site de Madine à Heudicourt-sous-les-Côtes

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-05. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-24.

Qui ?

• La Région Lorraine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Meuse

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-24	Avis de marché

Avis de marché (2013-07-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Quantité ou étendue:

les travaux envisagés portent sur des aménagements paysagers et des travaux de VRD pour la création d'un parc de stationnement de 24 places destiné aux visiteurs et usagers du site, la création d'un cheminement piéton sur un linéaire de 1000 m, la plantation d'arbres accompagnant ce cheminement, la déviation de la route principale desservant le site et la suppression de routes annexes, la revégétalisation des surfaces libérées, la requalification et l'agrandissement de la plage, la création d'un poste de secours (non prévu au présent marché), la création de deux aires destinées à l'accueil des camping-cars et l'installation de postes de pêche sur les rives du lac

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: La Région Lorraine
Adresse postale: Agissant au nom et pour le compte du Syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, 1 place Gabriel Hocquard, BP 81004
Code postal: 57036
Commune postale: Metz Cedex 1
Contact
Adresse Internet: http://lorraine.eu 🌏
Courrier électronique: pap-achatdematerialise@lorraine.eu 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-24 📅
Date limite de soumission: 2013-09-05 📅
Date de publication: 2013-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 145-251295
Numéro JO-S: 145
Informations complémentaires

présentation de variantes libres autorisées uniquement pour le lot 1 dans la limite d'une seule variante par candidat. Visite du site fortement conseillée. Durée du marché : période de préparation (30 jours) incluse. Démarrage par ordre de service. A titre prévisionnel et indicatif, les prestations débuteront au mois de novembre 2013. Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement, soit auprès de la société spécifiée ci-dessous (demande à adresser par courrier, télécopie ou bon de commande déposé), soit par téléchargement sur la plateforme de la Région Lorraine à l'adresse suivante https://marchespublics.lorraine.eu/ ou par défaut : https://mpe3-lorraine.local-trust.com/ Remise des offres autorisée soit par voie électronique (uniquement sur la plateforme de la Région Lorraine), soit sur support papier (envoi sous pli recommandé avec avis de réception postal ou remise contre récépissé) à l'adresse précisée ci-dessous. Les candidats devront choisir entre ces deux modalités d'envoi. Pour déposer une offre par voie électronique, les candidats doivent disposer d'un certificat de signature électronique répondant aux exigences propres à l'authenticité et l'intégrité de la signature électronique définies par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : Efim1222915a). L'Ensemble des informations nécessaires est disponible sur la plateforme. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: vrd
Brève description:

Le marché porte sur des travaux de démolition des revêtements de surface existants, dépose des mobiliers et équipements existants, mise à disposition des mobiliers équipements déposés soigneusement à la disposition du maître d'ouvrage, création d'une aire de stationnement de 249 places, dévoiement d'une voirie d'accès, création des cheminements piétons stabilisés, réfection de la plage existante, création d'une aire de stationnement pour camping car avec distribution de fluides (électricité et eau) et aire de vidange, création de postes de pêche

Informations complémentaires sur les lots:

Niveaux minimaux de capacités : selon nomenclature des travaux publics : no 2322, no3432, no3421, no361, no3713, no5113, no5153, no6423, no651

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: plantations
Brève description:

Les travaux projetés consistent à réaliser un ensemble de plantations en pleine terre, les travaux complémentaires aux plantations (tuteurage, ancrage de motte...), l'entretien et la garantie de reprise pendant 2 ans

Informations complémentaires sur les lots:

Niveaux minimaux de capacités : selon référentiel Qualipaysage : P120 Classe 5/ E 131/ E141

Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 6 mois
Numéro de référence: 13S0893/MM
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Heudicourt-sous-les-Côtes (55)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

au titre de la capacité juridique : Dc1 - lettre de candidature signé (ou équivalent) accompagné si la personne signataire n'est pas le représentant légal de la société d'un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Situation économique et financière:

au plan des capacités techniques, économiques et financières : niveaux minimaux de capacités précisés dans le détail des lots selon référentiel(s) QUALIPAYSAGE et/ou nomenclature des Travaux Publics (détail des référentiels disponible sur http://www.qualipaysage.org/ ou http://www.fntp.fr ou auprès du référent précisé dans les renseignements d'ordre technique). La preuve de la capacité du candidat pourra être apportée par la production du certificat de qualification ou par tout moyen équivalent. Documents susceptibles d'être produits à cet effet : liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années et attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution) au regard de l'objet du marché à conclure, certificats d'identité professionnelle et/ou déclarations concernant : le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles, les effectifs moyens annuels pour chacune des trois dernières années, les titres d'études et professionnels du personnel (notamment des responsables de conduite de travaux de même nature).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

garantie à première demande exigée pour le versement de l'avance. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 100 000 EUR HT : retenue de garantie de 5%. Période de garantie de parfait achèvement après réception des travaux : 1 an

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

délai de paiement : 30 jours. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 20 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois : avance de 10 %. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 EUR HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois, le prix est révisable. Nature des ressources affectées à la réalisation des prestations : ressources propres de la collectivité et subventions. Prix unitaires pour tous les lots. Unité monétaire : euro

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

en cas de co-traitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché

Autres conditions particulières:

conformément aux stipulations de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (42)
2. Prix (40)
3. délais (18)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.lorraine.eu 🌏
Nom: Région Lorraine
Adresse postale: BP 81004, à l'attention de Mme Jennifer Raucy (pôle achat public) - e-mail : pap-achatdematerialise@lorraine.eu - tél. +33 387336750 - fax : +33 387616817 pour les renseignements administratifs et Mme Mélissa Marchand (Semma - conducteur d'opération) - e-mail : m.marchand@semma.fr - tél. +33 329464580 - fax : +33 329459258 pour les renseignements techniques.
Nom: Société Ecritech
Adresse postale: ZI des Deux Fontaines, 5 rue Dreyfus Dupont
Commune postale: Metz
Code postal: 57061
Téléphone: +33 387314203 📞
Fax: +33 387317400 📠
Adresse postale: Pôle achat public - secteur passation des marchés - Services marchés, procédures complexes, spécifiques et travaux investissement - BP 81004
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13S0893/MM
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.7.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place de la Carrière, CO nº 20038
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 145-251295 (2013-07-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (16)