13s0033
OPH de Cannes et Rive Droite du Var
Coeur de quartier – action 2 – travaux d'aménagement et de construction.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-11-06. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-27.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de préparation de chantier › Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-09-27 | Avis de marché |
| 2014-01-30 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de Cannes et rive droite du Var
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin, CS 50005
Code postal: 06156
Commune postale: Cannes-la-Bocca Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ophcannes.net 🌏
Téléphone: +33 493481222 📞
Fax: +33 493473905 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-27 📅
Date limite de soumission: 2013-11-06 📅
Date de publication: 2013-10-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 191-328893
Numéro JO-S: 191
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.9.2013.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Coeur de quartier – action 2 – travaux d'aménagement et de construction.
Numéro du lot: 1
Brève description: Aménagement du parking et de la placette Chateaubriand
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Numéro du lot: 2
Brève description: Création de trois locaux containers et de trois locaux 2 roues.
Durée de l'accord: 8 mois
Quantité ou étendue:
Description des options:
Numéro de référence: 13S0033
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 5-11 rue Chateaubriand, 06150 Cannes-la-Bocca
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Pas de retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique en s'appuyant sur le mémoire justificatif. Décomposé comme suit : solution technique décrite dans le mémoire (équipes dédiées, qualifications, horaires, gestion du chantier...) 20 %. Organisation des travaux (planification du chantier, suivi du chantier, etc...) 20 %. Organisation après réception des ouvrages (fiches techniques, DOE, garanti) 10 % Insertion sociale et environnementale 10 % (60)
2. Le prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur général Rémy Leray
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-securises.fr 🌏
Nom: OPH Cannes et rive droite du Var
Adresse postale: 22 bd Louis Négrin
Commune postale: Cannes-la-Bocca
Code postal: 06150
Point de contact: Service marchés
Mlle Genestal Audrey
Téléphone: +33 493904640 📞
Courrier électronique: marches@ophcannes.net 📧
Nom: Le dossier peut être téléchargé, URL : http://www.marches-securises.fr ou commandé par télécopie, l'entreprise devra fournir son numéro SIRET ou équivalent
Adresse postale: OPH Cannes – service marchés : 22 bd Louis Négrin
Nom: Le maître d'ouvrage préconise l'envoi en RAR ou le dépôt contre récépissé à OPH Cannes service marchés, contact: si dépôt, bureau ouvert du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00, le vendredi de 8:30 à 12:00, sur enveloppe extérieure indiquer "Aoo – 13s0033 Coeur de Quartier Travaux d'aménagement et de construction – lot n°..." – ne pas ouvrir – ou sur le site http://www.marches.securises.fr
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13S0033
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 bd Franck Pilatte, BP 4179
Commune postale: Nice
Code postal: 06359
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Organe chargé des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics ( CCIRAL), Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétariat général pour les affaires générales
Fax: +33 491156190 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2013/S 191-328893 (2013-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Quantité ou étendue:
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :Lot n° 1: 12 mois et lot n° 2: 8 mois.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de Cannes et rive droite du Var
Adresse postale: 22 boulevard Louis Négrin, CS 50005
Code postal: 06156
Commune postale: Cannes-la-Bocca Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ophcannes.net 🌏
Téléphone: +33 493481222 📞
Fax: +33 493473905 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-27 📅
Date limite de soumission: 2013-11-06 📅
Date de publication: 2013-10-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 191-328893
Numéro JO-S: 191
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.9.2013.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Coeur de quartier – action 2 – travaux d'aménagement et de construction.
Numéro du lot: 1
Brève description: Aménagement du parking et de la placette Chateaubriand
Durée de l'accord: 12 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Solution de base: aménagement du parking et de la…
… placette:— option n° 1: murs,— option n° 2: enrobé noir,— option n° 3: eclairage public,— option n° 4: aménagements divers.
… placette:
— option n° 1: murs,
— option n° 2: enrobé noir,
— option n° 3: eclairage public,
— option n° 4: aménagements divers.
Brève description: Création de trois locaux containers et de trois locaux 2 roues.
Durée de l'accord: 8 mois
Quantité ou étendue:
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.
Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
Lot n° 1: 12 mois et lot n° 2: 8 mois.
Il est prévu quatre options sur le lot n° 01 :
Solution de base : aménagement du parking et de la placette
— option n° 1 : murs,
— option n° 2 : enrobé noir,
— option n° 3 : éclairage public,
— option n° 4 : aménagements divers.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 5-11 rue Chateaubriand, 06150 Cannes-la-Bocca
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— lettre de candidature Dc1 ou équivalent,
— déclaration du candidat Dc2 ou équivalent,
— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
— justificatif des capacités financières du candidat,
— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère la consultation réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, excepté pour les sociétés nouvellement créées.
Liste des principales prestations exécutées au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les prestations les plus importantes, indiquant le montant, la date et le lieux d'exécution, et si elles ont été effectuées selon les règles de l'art et menées régulièrement à bonne fin – effectifs – matériels.
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés: Pas de retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le financement est passé sur le budget fonctionnement de l'office voté chaque année. Paiement par virement bancaire mandat administratif conformément à l'article 98 du CMP.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique en s'appuyant sur le mémoire justificatif. Décomposé comme suit : solution technique décrite dans le mémoire (équipes dédiées, qualifications, horaires, gestion du chantier...) 20 %. Organisation des travaux (planification du chantier, suivi du chantier, etc...) 20 %. Organisation après réception des ouvrages (fiches techniques, DOE, garanti) 10 % Insertion sociale et environnementale 10 % (60)
2. Le prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur général Rémy Leray
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-securises.fr 🌏
Nom: OPH Cannes et rive droite du Var
Adresse postale: 22 bd Louis Négrin
Commune postale: Cannes-la-Bocca
Code postal: 06150
Point de contact: Service marchés
Mlle Genestal Audrey
Téléphone: +33 493904640 📞
Courrier électronique: marches@ophcannes.net 📧
Nom: Le dossier peut être téléchargé, URL : http://www.marches-securises.fr ou commandé par télécopie, l'entreprise devra fournir son numéro SIRET ou équivalent
Adresse postale: OPH Cannes – service marchés : 22 bd Louis Négrin
Nom: Le maître d'ouvrage préconise l'envoi en RAR ou le dépôt contre récépissé à OPH Cannes service marchés, contact: si dépôt, bureau ouvert du lundi au jeudi de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 17:00, le vendredi de 8:30 à 12:00, sur enveloppe extérieure indiquer "Aoo – 13s0033 Coeur de Quartier Travaux d'aménagement et de construction – lot n°..." – ne pas ouvrir – ou sur le site http://www.marches.securises.fr
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13S0033
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 bd Franck Pilatte, BP 4179
Commune postale: Nice
Code postal: 06359
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Organe chargé des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics ( CCIRAL), Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétariat général pour les affaires générales
Fax: +33 491156190 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
2 mois à compter de la notification de la décision attaquée.
Référé pré contractuel : jusqu'à la signature du marché CE 16/07/07 "sté Tropic Travaux Signalisation" : requête introduite dans un délai de deux mois à partir de la publicité de la conclusion du marché.
Adresse postale: boulevard Paul Peytral
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2013/S 191-328893 (2013-09-27)
Avis d'attribution de marché (2014-01-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 713 382 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de Cannes et Rive Droite du Var
Adresse postale: 22 bd Louis Négrin, CS 50005
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-30 📅
Date de publication: 2014-02-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 024-037362
Se réfère à l'avis: 2013/S 191-328893
Numéro JO-S: 24
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique en s'appuyant sur le mémoire justificatif . Décomposé comme suit : Solution technique décrite dans le mémoire (équipes dédiées, qualifications, horaires, gestion du chantier...) 20 %. Organisation des travaux (planification du chantier, suivi du chantier, etc...) 20 %. Organisation après réception des ouvrages (fiches techniques, DOE, garanti) 10 % Insertion sociale et environnementale 10 % (60)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-14 📅
Nom: TP Spada
Adresse postale: 22 chemin des Presses
Commune postale: Cagnes-sur-Mer
Code postal: 06800
2️⃣
Nom: Robert's Construction
Adresse postale: ZI du Carré
Commune postale: Grasse
Code postal: 06130
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Organe chargé des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics (CCIRAL), Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétariat général pour les affaires générales
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 713 382 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de Cannes et Rive Droite du Var
Adresse postale: 22 bd Louis Négrin, CS 50005
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-30 📅
Date de publication: 2014-02-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 024-037362
Se réfère à l'avis: 2013/S 191-328893
Numéro JO-S: 24
Informations complémentaires
Annonce n° 87, BOAMP 189 A du 1.10.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.1.2014.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique en s'appuyant sur le mémoire justificatif . Décomposé comme suit : Solution technique décrite dans le mémoire (équipes dédiées, qualifications, horaires, gestion du chantier...) 20 %. Organisation des travaux (planification du chantier, suivi du chantier, etc...) 20 %. Organisation après réception des ouvrages (fiches techniques, DOE, garanti) 10 % Insertion sociale et environnementale 10 % (60)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-14 📅
Nom: TP Spada
Adresse postale: 22 chemin des Presses
Commune postale: Cagnes-sur-Mer
Code postal: 06800
2️⃣
Nom: Robert's Construction
Adresse postale: ZI du Carré
Commune postale: Grasse
Code postal: 06130
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Organe chargé des procédures de médiation: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics (CCIRAL), Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétariat général pour les affaires générales
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé pré contractuel: jusqu'à la signature du marché CE 16/07/07 "sté Tropic Travaux Signalisation": requête introduite dans un délai de deux mois à partir de la publicité de la conclusion du marché.
Source: OJS 2014/S 024-037362 (2014-01-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)