Versailles (78) - Caserne d'Artois. Réhabilitation des bâtiments 06 et 07 Crèche (RDC) et bureaux (1er et 2ème) lots B - c - d - e - f - g -h - i - j

Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF

La présente consultation concerne l'exécution des travaux de réhabilitation des bâtiments 06 et 07 en vue de créer une crèche de 60 berceaux et des bureaux sur le site de: Versailles (78) - Caserne d'Artois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-06-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-04-24.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-04-24 Avis de marché
Avis de marché (2012-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:
Le marché est composé de 10 lots traités en marchés séparés et définis dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots. Le lot a " travaux de désamiantage " ayant lieu en avance de phase, la présente consultation ne concerne que les lots B à J (également numérotés de 2 à 10 sur la Place).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/DRG IDF
Adresse postale: ministère de la défense établissement du service d'infrastructure de la défense "d'Ile-de-France", base des loges, 8 avenue du Président Kennedy, BP 40202
Code postal: 78102
Commune postale: Saint-Germain-en-Laye Cedex
Contact
Courrier électronique: esid-idf.mppabdf@defense.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 139213327 📞
Fax: +33 139212830 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-24 📅
Date limite de soumission: 2012-06-12 📅
Date de publication: 2012-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 82-134204
Numéro JO-S: 82
Informations complémentaires
Le délai d'exécution du marché est de 13,5 mois et il comprend une période de préparation d'une durée de 2 mois. Les dates d'exécution de la période de préparation et du délai d'exécution des travaux seront notifiées aux titulaires par ordre de service. Le présent marché est passé sur la base des dispositions de l'article 5 du code des marchés publics posant l'obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable. Il est passé en accord avec les principes établis pour garantir une gestion forestière durable telle que définie par l'organisation des nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO): " La gestion durable des forêts signifie la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et d'une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial, et qu'elles ne causent pas de préjudices à d'autres écosystèmes. Personne à contacter pour la visite des lieux: Compte tenu des interventions sur le site, la visite des lieux est obligatoire. Le candidat se verra remettre une attestation de visite des lieux signée qui devra obligatoirement être jointe à l'offre sous peine de nullité de celle-ci. Pour visiter le site, le candidat devra s'adresser à: Agence d'architecture A5a. Mme D. Kara-Terki. 21 rue Damesne. 75013 Paris, FRANCE. Téléphone: +33 144164040. — personne à contacter pour les renseignements techniques: Etablissement du service infrastructure de la défense d'Ile de France. Division investissement/ bureau conduite des opérations. Section conduite no03. Ingénieur responsable de projet: C. Moullimard. Téléphone: +33 139213096. Le dossier peut être téléchargé à l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.4.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne l'exécution des travaux de réhabilitation des bâtiments 06 et 07 en vue de créer une crèche de 60 berceaux et des bureaux sur le site de: Versailles (78) - Caserne d'Artois.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: lot B - gros oeuvre - toiture - façades
Brève description:
Travaux de gros oeuvre, toiture et façades. Ce lot fait l'objet de la décomposition en chapitres…
… suivante:Chapitre 0 - organisation du chantier;Chapitre 1 - déposes- démolition;Chapitre 2 - gros oeuvre/ traitement des facades;Chapitre 3 - charpentes/couverture/ etancheite;Chapitre 4 - murs rideaux - verrière - protections solaires/ serrurerie.
… suivante:
Chapitre 0 - organisation du chantier;
Chapitre 1 - déposes- démolition;
Chapitre 2 - gros oeuvre/ traitement des facades;
Chapitre 3 - charpentes/couverture/ etancheite;
Chapitre 4 - murs rideaux - verrière - protections solaires/ serrurerie.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: lot C - menuiseries exterieures bois - protection solaires
Brève description:
Ce lot concerne des travaux de menuiseries extérieures bois et la mise en place de protections solaires.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: lot d: amenagement interieur - finitions
Brève description:
Ce lot concerne les travaux d'aménagement intérieur et les finitions. Il fait l'objet de la décomposition en chapitres…
… suivante:Chapitre 5 - platrerie - isolation/ faux plafonds;Chapitre 6 - menuiseries interieures;Chapitre 7 - sols durs - faience / sols souples / peinture.
… suivante:
Chapitre 5 - platrerie - isolation/ faux plafonds;
Chapitre 6 - menuiseries interieures;
Chapitre 7 - sols durs - faience / sols souples / peinture.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: lot E: plomberie / chauffage - ventilation
Brève description:
Ce lot concerne les travaux de plomberie et de chauffage, ventilation. Il fait l'objet de la décomposition en chapitres…
… suivante:Chapitre 8 - plomberie;Chapitre 9 - chauffage - ventilation.
… suivante:
Chapitre 8 - plomberie;
Chapitre 9 - chauffage - ventilation.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: lot F: électricité - courants forts et faibles
Brève description: Ce lot concerne les travaux d'électricité et de courants forts et faibles.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: lot G: ascenseurs
Brève description: Ce lot concerne les travaux relatifs aux ascenseurs.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: lot h: VRD - espaces verts
Brève description: Ce lot concerne des travaux d'aménagement paysager d'espaces verts.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: lot I: équipements et accessoires de jeux (crèche)
Brève description:
Ce lot concerne la fourniture et l'installation d'équipements et d'accessoires de jeux spécifiques à la crèche.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: lot J: équipements de cuisine (crèche)
Brève description: Ce lot concerne la fourniture et l'installation des équipements de cuisine.
Numéro de référence: 12-05-INV
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Caserne d'Artois, 78000 Versailles, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques, renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité professionnelle, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45, 46, 52 du code des marchés publics):
Afficher plus
Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par eux (renseignements concernant leurs qualités et capacités, notamment à concourir aux marchés de l'etat):
(En cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement et la lettre de candidature sera signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité).
— une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants (modèle DC1 à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation),
— une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle DC2 (à jour du code des marchés publics en vigueur à la date d'envoi du règlement de consultation) comportant les éléments suivants:
—— Existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant),
— pouvoirs de la personne habilitée à engager la société,
— l'extrait KBIS ou la carte d'indentification justifiant de l'inscription au répertoire des Métiers ou récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (pour les entreprises en cours d'inscription).
Situation économique et financière: — état du chiffre d'affaire des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
— les certificats de qualification ou équivalent (certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence à réaliser la prestation et de moins de 3 ans) suivant:
Lot no B Qualibat 3722: Fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée);
Qualibat 2112: Maçonnerie (technicité confirmée) et béton armé courant;
Lot no C Qualibat 4312: Fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité confirmée);
Lot no D Qualibat 4112: Plâtrerie (technicité confirmée);
Qualibat 6312: Carrelages - revêtements - mosaïques (technicité confirmée);
Lot no E Qualibat 5312: Installations thermiques (technicité confirmée);
Lot no F Qualifélec: E3;
Qualifélec: Cf2;
Lot no H Qualibat 1351: Espaces verts,
— liste de prestations de nature et d'importance équivalentes réalisées depuis les 3 dernières années (étayées par des attestations de maître d'ouvrage ou des certificats de bonne exécution précisant: maître d'ouvrage, type d'opération, description des travaux, coût total des travaux et année de réalisation).
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le présent marché est conclu à prix global et forfaitaire. Le marché est conclu en euros. Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement. Le CCAP du marché fixe les prix et mode d'évaluation des prestations ainsi que le mode de variation des prix et le mode de règlement des comptes. Les délais de paiement sont fixés, conformément à l'article 98 du code des marchés publics, à 30 jours.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les candidats pourront soumissionner pour l'ensemble du marché sous la forme juridique de leur choix.
Néanmoins, en cas de groupement conjoint.
Le mandataire devra être solidaire de ses co-traitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l'exécution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: service achats infrastructure
M. Lagouanelle
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-05-INV
Informations complémentaires
Le délai d'exécution du marché est de 13,5 mois et il comprend une période de préparation d'une durée de 2 mois. Les dates d'exécution de la période de préparation et du délai d'exécution des travaux seront notifiées aux titulaires par ordre de service.
Afficher plus
Le présent marché est passé sur la base des dispositions de l'article 5 du code des marchés publics posant l'obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable.
Il est passé en accord avec les principes établis pour garantir une gestion forestière durable telle que définie par l'organisation des nations-unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO): " La gestion durable des forêts signifie la gestion et l'utilisation des forêts et des terrains boisés d'une manière et d'une intensité telles qu'elles maintiennent leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour le futur, les fonctions écologiques, économiques et sociales pertinentes aux niveaux local, national et mondial, et qu'elles ne causent pas de préjudices à d'autres écosystèmes.
Afficher plus
Personne à contacter pour la visite des lieux:
Compte tenu des interventions sur le site, la visite des lieux est obligatoire. Le candidat se verra remettre une attestation de visite des lieux signée qui devra obligatoirement être jointe à l'offre sous peine de nullité de celle-ci.
Pour visiter le site, le candidat devra s'adresser à:
Agence d'architecture A5a.
Mme D. Kara-Terki.
21 rue Damesne.
75013 Paris, FRANCE.
Téléphone: +33 144164040.
— personne à contacter pour les renseignements techniques:
Etablissement du service infrastructure de la défense d'Ile de France.
Division investissement/ bureau conduite des opérations.
Section conduite no03.
Ingénieur responsable de projet: C. Moullimard.
Téléphone: +33 139213096.
Le dossier peut être téléchargé à l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.4.2012.

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Vesailles
Code postal: 78011
Téléphone: +33 139205400 📞
Fax: +33 130211119 📠
Source: OJS 2012/S 082-134204 (2012-04-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Équipement divers Équipement de restauration Équipement de cuisine industrielle Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager...