Travaux de réalisation d'infrastructures routières et des ouvrages pour la suppression du passage à niveau no 19 sis sur la RD 153 à Mennecy

Conseil général de l'Essonne

Le présent appel d'offres ouvert concerne les travaux de réalisation d'infrastructures routières et des ouvrages pour la suppression du passage à niveau no 19 sis sur la RD 153 à Mennecy.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-10-12. L'appel d'offres a été publié le 2012-08-31.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-08-31 Avis de marché
2013-02-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Quantité ou étendue:
La consultation comporte 5 lots traités en marchés séparés. Les marchés sont conclus pour une durée de 15 mois. Ce délai inclut la période de préparation de 2 mois et le délai d'exécution des travaux de 13 mois.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Essonne
Adresse postale: boulevard de France, hôtel du département
Code postal: 91012
Commune postale: Évry Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.essonne.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-31 📅
Date limite de soumission: 2012-10-12 📅
Date de publication: 2012-09-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 170-281122
Numéro JO-S: 170
Informations complémentaires
Toute demande de renseignement doit être formulée par écrit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Dématérialisation des procédures: le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante: https://www.marches.essonne.fr. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.8.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert concerne les travaux de réalisation d'infrastructures routières et des ouvrages pour la suppression du passage à niveau no 19 sis sur la RD 153 à Mennecy.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: terrassements, assainissement et chaussée
Brève description: Ce lot concerne les terrassements, l'assainissement et la chaussée.
Informations complémentaires sur les lots:
Des variantes techniques seront autorisées dans la limite de 2 variantes maximum et pourront porter sur la constitution du corps de voirie.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: génie civil
Brève description: Ce lot concerne le génie civil.
Informations complémentaires sur les lots:
Des variantes techniques seront autorisées dans la limite de 2 variantes maximum et pourront porter sur le bassin de retention (technique et mise en oeuvre).
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: éclairage public - signalisation lumineuse tricolore
Brève description: Ce lot concerne l'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore.
Informations complémentaires sur les lots: Les variantes ne sont pas autorisées.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: équipements hydrauliques
Brève description: Ce lot concerne les équipements hydrauliques.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description: Ce lot concerne les aménagements paysagers.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options: Ces marchés pourront faire l'objet d'éventuels avenants.
Numéro de référence: 1068_1_05
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: département de l'Essonne.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront fournir une déclaration d'intention de soumissionner (DC1) obligatoire, la déclaration du candidat (DC2) et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
Situation économique et financière:
Les candidats devront fournir une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats devront fournir: pour le lot no 1 les justificatifs datant de moins d'un an délivrés par la FNTP (ou équivalent) des identifications professionnelles: - 2321; - 321; - 3221; - 2341; - 341; - 343; - 362; - 371; - 372; - 373; - 5141. Pour le lot no 2 les justificatifs datant de moins d'un an délivrés par la FNTP (ou équivalent) des identifications professionnelles: - 113; - 1622; - 164; - 2512; - 253; - 261; - 2622; - 374; pour le lot no 3 les justificatifs datant de moins d'un an délivrés par la FNTP (ou équivalent) des identifications professionnelles: - 633; - 651; - 662; ou les justificatifs datant de moins d'un an délivrés par Qualifelec indice Tn3 (de 25 à 50 foyers lumineux maximum par chantier) ou des références de travaux similaires datant de moins de cinq ans. Pour le lot no 4 les justificatifs datant de moins d'un an délivrés par la FNTP (ou équivalent) des identifications professionnelles: - 5431; - 544; - 7522; pour le lot no 5 les justificatifs datant de moins d'un an délivrés par Qualipaysage: P 100 (ou équivalent) ou des références de travaux similaires datant de moins de cinq ans, ou tout document permettant d'attester de sa capacité à exécuter les travaux.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du code des marchés publics. Marché financé sur les fonds propres de la collectivité. Délai global de paiement 30 jours. Conditions du CCAG/travaux.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise générale ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
En application de l'article 14 du code des marchés publics, il est demandé à l'entreprise retenue quelle qu'elle soit, d'exécuter pour ces marchés une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction des déplacements
Adresse postale: hôtel du département, boulevard de France
Commune postale: Evry Cedex
Point de contact: service ressources et foncier
URL pour informations complémentaires: http://www.marches.essonne.fr 🌏
Nom: Conseil général de l'Essonne - direction des déplacements
Adresse postale: 1 rue Edouard Branly, immeuble France Essonne bureau no 112 du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 boulevard de France, hôtel du département
URL des documents: https://marches.essonne.fr 🌏
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction des finances et de la commande publique
Adresse postale: envoi postal: hôtel du département - boulevard de France / dépôt contre récepissé: hôtel du département - boulevard de France - 3è étage bureau W301 - du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:30 boulevard de France, hôtel du département
Point de contact: service méthodes, achats, commissions et jurys
URL pour la participation: https://marches.essonne.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1068_1_05
Informations complémentaires
Toute demande de renseignement doit être formulée par écrit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Dématérialisation des procédures: le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante: https://www.marches.essonne.fr. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.8.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 139205436 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 170-281122 (2012-08-31)
Avis d'attribution de marché (2013-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 695 294,05 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: boulevard de France, Hôtel du Département

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-01 📅
Date de publication: 2013-02-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 025-037890
Se réfère à l'avis: 2012/S 170-281122
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires
L'avis impliquait un marché public. Pouvoir adjudicateur : Collectivité Territoriale. Les lots 1 et 2 sont conclus pour une durée de 15 mois. Ce délai inclut la période de préparation de 2 mois et le délai d'exécution des travaux de 13 mois. Les lots 3, 4 et 5 sont conclus pour une durée de 9 mois. Ce délai inclut la période de préparation de 2 mois et le délai d'exécution des travaux de 7 mois. Détail des critères d'attribution énoncés dans le cahier des charges : Critère environnemental commun aux lots 1 et 2 : Qualité environnementale et écologique . Démarche environnementale (Coefficient 2) : Critère environnemental commun aux lots 3, 4 et 5 : Qualité environnementale et écologique . Critère technique commun aux 5 lots: Provenance des principales fournitures (coefficient 1) ; Procédés d'exécution (coefficient 3) ; moyens matériels et humains mobilisés (coefficient 2) ; Mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier (coefficient1) ; Planning détaillé et phasé des travaux (coefficient 1) ; Sous détails de prix (coefficient 1)Critère prix commun aux 5 lots selon la formule suivante :P = 14 - [(offre analysée / offre la moins disante) - 1] x 14 Le dossier est consultable dans les conditions prévues par la loi no78-753 du 17 juillet 1978. Retrouvez cet avis de publicité et le dossier de consultation sur le site http//www.marches.essonne.fr. Annonce no114, BOAMP 170 A du 4.9.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 31.1.2013.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département de l'Essonne

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. technique (22)
2. environnemental (28)
3. prix (50)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-12-10 📅
Nom: Groupement STRF/Valentin
Adresse postale: 57 rue de la Libération
Commune postale: Boissy-le-Cuté
Code postal: 91590

2️⃣
Nom: Groupement Razel-Bec/Presspali/Screg Ile-de-France Normandie
Adresse postale: 3 rue René Razel Le Christ de Saclay
Commune postale: Orsay Cedex
Code postal: 91802

3️⃣
Nom: Sdel Travaux exterieurs Ile de France SAS
Adresse postale: 71-75 avenue du Président Kennedy
Commune postale: Viry-châtillon
Code postal: 91170

4️⃣
Nom: SAS Soc IDF
Adresse postale: avenue du Pagnot BP 51
Commune postale: Saint-Médard-en-Jalles Cedex
Code postal: 33166

5️⃣
Nom: SN Falleau SA
Adresse postale: 14 rue des Perdrix
Commune postale: Mandres-les-Roses
Code postal: 94520
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
4
7
Source: OJS 2013/S 025-037890 (2013-02-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Fournisseurs:
Groupement Razel-Bec/Presspali/Screg... Groupement STRF/Valentin SAS Soc IDF Sdel Travaux exterieurs Ile de France SAS SN Falleau SA
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles