Travaux de création d'un centre multi-accueil
Ville de Vélizy-Villacoublay
Le présent marché a pour objet des travaux de création d'un centre multi-accueil.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2012-09-11. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-23.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Bouclet
- • Demattec SAS
- • ECB
- • Les Peintures Parisiennes
- • Salmon
- • SAS Bource
- • Sertac SARL
- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
- • Quincaillerie › Serrurerie
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation › Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'équipement électrique
- • Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de plâtrerie
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2012-07-23 | Avis de marché |
| 2013-04-22 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2012-07-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 151
Code postal: 78145
Commune postale: Vélizy-Villacoublay Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.velizy-villacoublay.fr 🌏
Courrier électronique: mauddelavier@velizy-villacoublay.fr 📧
Téléphone: +33 134581119 📞
Fax: +33 134585043 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-23 📅
Date limite de soumission: 2012-09-11 📅
Date de publication: 2012-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 141-235403
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Brève description: Démolitions - gros oeuvre carrelages - faïences.
Numéro du lot: 2
Brève description: Plâtrerie - plafonds suspendus.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures, occultations-serrurerie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 5
Brève description: Electricité CFO - CFA.
Numéro du lot: 6
Brève description: Plomberie, sanitaire, ventilation - chauffage.
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture, revêtement de sols souples.
Description des options:
Site principal ou lieu d'exécution: 1 place de l'Europe, 78140 Vélizy, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique au regard du mémoire technique (60)
2. Le critère prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Joël Loison
Adresse du profil d'acheteur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marchespublics@velizy-villacoublay.fr 📧
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 151
Commune postale: Vélizy Cedex
Code postal: 78145
Téléphone: +33 134585031 📞
Fax: +33 134585043 📠
Source: OJS 2012/S 141-235403 (2012-07-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'équipement du bâtiment
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 151
Code postal: 78145
Commune postale: Vélizy-Villacoublay Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.velizy-villacoublay.fr 🌏
Courrier électronique: mauddelavier@velizy-villacoublay.fr 📧
Téléphone: +33 134581119 📞
Fax: +33 134585043 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-23 📅
Date limite de soumission: 2012-09-11 📅
Date de publication: 2012-07-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 141-235403
Numéro JO-S: 141
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont:garanties financières et professionnelles. La valeur technique sera jugée au regard du mémoire technique (60 points) dont: - la méthodologie d'exécution des travaux (30 points) - les moyens humains et matériels (20 points) - les temps d'exécution (10 points) dossier gratuit téléchargeable sur http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com/ Les conditions de remise des offres sont décrites dans le reglement de consultation le marché prend effet à compter de sa notification et se terminera au parfait achèvement des travaux. La durée globale d'exécution des travaux est fixé à 6 mois à compter de la reception de l'ordre de service. Le candidat peut postuler à un ou plusieurs lots, étant précisé que dans ce dernier cas, le candidat doit présenter une seule candidature mais une offre par lot. Pour chaque lot, le marché est attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement d'entreprises solidaire. Le candidat devra effectuer une visite obligatoire entre celles du: - le 27/08/12 à 14:00 - le 3.9.2012 à 14:00 le rendez vous est fixé à l'Hôtel de Ville, 2 place de l'Hôtel de Ville 78140 Vélizy, FRANCE.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.7.2012.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché a pour objet des travaux de création d'un centre multi-accueil.
Numéro du lot: 1
Brève description: Démolitions - gros oeuvre carrelages - faïences.
Numéro du lot: 2
Brève description: Plâtrerie - plafonds suspendus.
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures, occultations-serrurerie.
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 5
Brève description: Electricité CFO - CFA.
Numéro du lot: 6
Brève description: Plomberie, sanitaire, ventilation - chauffage.
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture, revêtement de sols souples.
Description des options:
Pse 1 (lot 3): clôture pse 2 (lot 3): portillon la ville se réserve le droit de conclure ou non ces prestations supplémentaires éventuelles obligatoires avant la signature du marché.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 1 place de l'Europe, 78140 Vélizy, FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Un document habilitant la personne signataire du marché si celle-ci ne peut de droit engager la société en matière contractuelle lettre de candidature ou DC1.
Situation économique et financière:
Chiffre d'affaire des 3 dernières années copie du jugement en cas de procédure de redressement judiciaire.
Capacité technique et professionnelle: Références pour des travaux similaires de moins de 3 ans.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le candidat devra posséder les qualifications suivantes ou prouver par tout moyen qu'il a les capacités d'exécuter ce type de travaux: lot 1: qualibat 2111 maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant; lot 2: qualibat 4131 plaques de plâtre; lot 3: qualibat 3521 fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium; lot 4: qualibat 4321 fabrication et pose de menuiseries intérieures; lot 5: qualifelec e2-c3; lot 6: qualibat 5312 installations thermiques, 5433 ventilation mécanique contrôlée, 5111 plomberie sanitaire; lot 7: qualibat 6223 (revêtements plastiques collés ou tendus) 6111 (peinture et ravalement).
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours. Versement d'une avance forfaitaire possible si le titulaire n'y renonce pas dans son acte d'engagement. Préalablement au versement de l'avance forfaitaire, le titulaire devra fournir une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. En cas de retard de paiement,le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Prix forfaitaire, révisable. Fonds propres de la ville.
Afficher plus
En cas d'attribution, le groupement doit prendre la forme d'un groupement solidaire.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique au regard du mémoire technique (60)
2. Le critère prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Joël Loison
Adresse du profil d'acheteur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marchespublics@velizy-villacoublay.fr 📧
Référence
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont:garanties financières et professionnelles. La valeur technique sera jugée au regard du mémoire technique (60 points) dont: - la méthodologie d'exécution des travaux (30 points) - les moyens humains et matériels (20 points) - les temps d'exécution (10 points) dossier gratuit téléchargeable sur http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com/ Les conditions de remise des offres sont décrites dans le reglement de consultation le marché prend effet à compter de sa notification et se terminera au parfait achèvement des travaux. La durée globale d'exécution des travaux est fixé à 6 mois à compter de la reception de l'ordre de service. Le candidat peut postuler à un ou plusieurs lots, étant précisé que dans ce dernier cas, le candidat doit présenter une seule candidature mais une offre par lot. Pour chaque lot, le marché est attribué soit à une entreprise unique, soit à un groupement d'entreprises solidaire. Le candidat devra effectuer une visite obligatoire entre celles du: - le 27/08/12 à 14:00 - le 3.9.2012 à 14:00 le rendez vous est fixé à l'Hôtel de Ville, 2 place de l'Hôtel de Ville 78140 Vélizy, FRANCE.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.7.2012.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville, BP 151
Commune postale: Vélizy Cedex
Code postal: 78145
Téléphone: +33 134585031 📞
Fax: +33 134585043 📠
Source: OJS 2012/S 141-235403 (2012-07-23)
Avis d'attribution de marché (2013-04-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 98 090 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-22 📅
Date de publication: 2013-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 081-135536
Se réfère à l'avis: 2012/S 141-235403
Numéro JO-S: 81
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique (60)
2. Le prix des prestations (40)
Attribution du marché
1️⃣
Nom: Ecb
Adresse postale: 26/28 rue Jean Coquelin
Commune postale: Sannois
Code postal: 95111
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Sertac Sarl
Adresse postale: 7 rue Salvador Allende
Commune postale: Palaiseau
Code postal: 91120
3️⃣
Nom: Demattec SAS
Adresse postale: ZA Les Hauts des Vignes, 6rue du Fromenteau
Commune postale: Gometz-le-Châtel
Code postal: 91940
4️⃣
Nom: SAS Bource
Adresse postale: 140 rue Grande
Commune postale: Saint-Mammès
Code postal: 77814
5️⃣
Nom: Salmon
Adresse postale: 12 boulevard de la République
Commune postale: Livry-Gargan
Code postal: 93190
6️⃣
Nom: Bouclet
Adresse postale: ZI rue des Quatre Filles - BP 23075
Commune postale: Epernon Cedex
Code postal: 28232
7️⃣
Nom: Les peintures parisiennes
Adresse postale: 14 rue du Port
Commune postale: Clichy
Code postal: 92110
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Hôtel de Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville BP 151
Source: OJS 2013/S 081-135536 (2013-04-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 98 090 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-22 📅
Date de publication: 2013-04-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 081-135536
Se réfère à l'avis: 2012/S 141-235403
Numéro JO-S: 81
Informations complémentaires
Le marché est consultable à l'hôtel de ville, pendant les horaires d'ouverture, après en avoir fait la demande à l'adresse suivante: marchespublics@velizy-villacoublay.fr.
Annonce nº 238, BOAMP 142 A du 25.7.2012.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 22.4.2013.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique (60)
2. Le prix des prestations (40)
Attribution du marché
1️⃣
Nom: Ecb
Adresse postale: 26/28 rue Jean Coquelin
Commune postale: Sannois
Code postal: 95111
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Nom: Sertac Sarl
Adresse postale: 7 rue Salvador Allende
Commune postale: Palaiseau
Code postal: 91120
3️⃣
Nom: Demattec SAS
Adresse postale: ZA Les Hauts des Vignes, 6rue du Fromenteau
Commune postale: Gometz-le-Châtel
Code postal: 91940
4️⃣
Nom: SAS Bource
Adresse postale: 140 rue Grande
Commune postale: Saint-Mammès
Code postal: 77814
5️⃣
Nom: Salmon
Adresse postale: 12 boulevard de la République
Commune postale: Livry-Gargan
Code postal: 93190
6️⃣
Nom: Bouclet
Adresse postale: ZI rue des Quatre Filles - BP 23075
Commune postale: Epernon Cedex
Code postal: 28232
7️⃣
Nom: Les peintures parisiennes
Adresse postale: 14 rue du Port
Commune postale: Clichy
Code postal: 92110
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Hôtel de Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville BP 151
Source: OJS 2013/S 081-135536 (2013-04-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)