Requalification de la RD7 a Villejuif entre l'avenue de Paris et l'avenue Louis Aragon

Conseil général du Val de Marne

Requalification d'une voirie départementale, route classée à grande circulation, en boulevard urbain à 2 x 2 voies de circulation, avec stationnements latéraux, carrefours à feux et éclairage public, alignements d'arbres et pistes cyclables sur des trottoirs élargis.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-08-30. L'appel d'offres a été publié le 2012-07-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Conseil général du Val de Marne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-07-13	Avis de marché
2012-12-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Quantité ou étendue:

Marché décomposé en 4 lots juridiques distincts détaillés à la rubrique "Informations sur les lots".

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Val de Marne
Adresse postale: direction des transports, de la voirie et des déplacements direction
Code postal: 94054
Commune postale: Créteil Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-07-13 📅
Date limite de soumission: 2012-08-30 📅
Date de publication: 2012-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 136-226756
Numéro JO-S: 136
Informations complémentaires

Unité monétaire utilisée: l'euro. Pour l'obtention des pièces techniques du DCE trop volumineuses pour être téléchargeables depuis le profil acheteur du pouvoir adjudicateur, les candidats devront effectuer une demande d'envoi postal complémentaire à partir de l'écran de retrait du DCE électronique. Ces pièces techniques, sur DVD seront transmises gratuitement par le Conseil Général du Val de Marne. Les modalités de remise des offres et des copies de sauvegarde sont spécifiées à l'article 7 du règlement de la consultation. Pour les envois postaux, vous reporter à la rubrique "Adresses et points de contacts auxquels les offres doivent être envoyées". Pour les dépôts sur place contre récipissé (coursier, organisme spécialisé dans le tranport expresse de plis et de colis), veuillez vous présenter à l'adresse suivante: Direction des finances et des marchés - service des marchés (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 14:00 à 16:00) - immeuble Thalès - bureau 148 - 1e étage - au 25 rue, Olof Palme à Créteil. La consultation des avis, le retrait des pièces administratives des DCE et le dépôt des offres par voie électronique sont possibles sur le site www.cg94.fr, à la rubrique "marchés publics". La transmission par voie électronique s'effectue conformément à l'article 56 du CMP. Le double envoi, papier et électronique n'est pas autorisé sauf copie de sauvegarde. Date prévisionnelle de début des travaux: janvier 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.7.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: aménagement de voirie: infrastructures
Brève description:

Travaux préparatoires, de démolition et de libération des emprises, d'assainissement et d'infrastructures de réseaux, de réalisation de bordures, caniveaux, revêtements et structures de chaussées et trottoirs, de fourniture et pose de mobilier urbain, de signalisation horizontale et verticale.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai maximum d'exécution est de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titlaire du présent Lot 1 de commencer les travaux. Ce délai d'exécution maximum comprend la période de préparation de chantier de 2 mois.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: eclairage public et signalisation lumineuse tricolore
Brève description:

Travaux préparatoires, fourniture et mise en place de câbles, fourniture et pose de matériel d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai maximum d'exécution est de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du présent Lot 2 de commencer les travaux. Ce délai d'exécution maximum comprend la période de préparation de chantier de 2 mois.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description:

Travaux préparatoires, mise en place de drainage et de substrat pour les arbres, fourniture et plantation des arbres, pose de grilles d'arbre, garantie de reprise et entretien durant 3 ans.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai maximum d'exécution est de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du présent Lot 3 de commencer les travaux. Ce délai d'exécution maximum comprend la période de préparation de chantier de 2 mois.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: fourniture de grilles d'arbres spéciales
Brève description: Fourniture et livraison de grilles spéciales et de leurs cadres.
Informations complémentaires sur les lots:

Le délai maximum d'exécution est de 14 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du présent Lot 4 de commencer les travaux. Ce délai d'exécution maximum comprend une période de préparation de 2 mois.

Description des options:

Chaque lot "Travaux" (lots 1 à 3) pourra donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 35-ii.6 et qui sera exécuté par l'attributaire du lot considéré dans les 3 ans qui suivent la notification.

Numéro de référence: DTVD-2012-27
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

RD 7: boulevard Maxime Gorki entre le carrefour avec l'avenue de Paris (inclus) et le carrefour avec l'avenue Louis Aragon (exclus), 94800 Villejuif, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Ne seront pas admises les candidatures qui ne seront pas recevables en application des articles 43, 44 et 52 du CMP et qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45 du CMP. Pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer ses garanties techniques et financières ainsi que ses capacités professionnelles, le candidat individuel - ou les membres du groupement en cas de candidature groupée - produira obligatoirement une lettre de candidature (formulaire DC1 - un formulaire unique signé soit par le candidat individuel, soit par les membres du groupement en cas de candidature groupée) et une déclaration du candidat (formulaire Dc2 - un formulaire pour chacun des membres du groupement, en cas de candidature groupée). Le candidat individuel ou chacun des membres du groupement fournira également, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur dans le Règlement de la Consultation (article 5-1 du RC). Les DC1 et DC2 sont joints au Dossier de Consultation des Entreprises et sont également disponibles sur le site http://www.minefe.gouv.fr, thème: formulaires, puis marchés publics.

Capacité technique et professionnelle:

Références professionnelles récentes, vérifiables, concernant d'une part des travaux réalisés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire pour les lots 1 à 3; et d'autre part des prestations réalisées au cours des trois dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire pour le lot 4. Les candidats devront justifier de références pour travaux de complexité équivalente exécutés en milieu urbain circulé, accompagnées des certificats de capacité correspondants établis par d'autres maîtres d'ouvrage et produire les qualifications professionnelles suivantes ou références équivalentes: lot no1: qualifications FNTP 2321, 2341, 321, 322, 342, 344, 346, 3622, 3712, 372, 5143. Lot no2: qualifications Qualifelec Tn4 Me4 mention HT mention RT, Cf2 mention Fo. Lot no3: qualifications QUALIPAYSAGE P120, E131, E161. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels ils s'appuient pour présenter leur candidature, les candidats produisent les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui leur sont exigés par le pouvoir adjudicataire. En outre, pour justifier qu'ils disposent des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des marchés, les candidats produisent un engagement écrit de ces opérateurs économiques.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 3,00 % du montant initial du marché sera constituée pour les lots 1 à 3. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le paiement se fera par mandat administratif conformément aux articles 86 à 117 du CMP et à la règlementation en vigueur. Le financement sera assuré d'une part par les ressources du budget départemental et d'autre part par le versement de subventions régionales. Les prix sont révisables. Une avance est prévue d'une part à l'article 5-2 du CCAP relatif aux lots 1 à 3, et d'autre part à l'article 7-1 du CCAP lot 4.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, les opérateurs économiques doivent se présenter en groupement solidaire pour chacun des lots. Aussi, si des opérateurs économiques se présentent sous une autre forme, ces derniers sont informés que la collectivité les contraindra d'assurer la transformation nécessaire après attribution du marché.

Autres conditions particulières:

En application de l'article 14 du code des marchés publics, les candidats présentant une offre pour le lot 1 ou le lot 2 devront s'engager à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, dans les conditions précisées à l'article 8-3-3 du CCAP.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre - lots 1 à 3 (50)
2. Prix des travaux - lots 1 à 3 (40)
3. Délai d'éxécution des travaux - lots 1 à 3 (10)
4. Valeur technique de l'offre - lot 4 (40)
5. Prix des prestations - lot 4 (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: département du Val-de-Marne
M. le président du Conseil général
Nom: Direction des transports de la voirie et des déplacements - service des grands projets
Adresse postale: immeuble Le Corbusier, 1 rue Le Corbusier
Point de contact: M. Benoit Renault: +33 149565348, Mme Anne-Lise Desmedt: +33 149865875
Nom: Direction des transports de la voirie et des déplacements - service de la commande publique
Adresse postale: immeuble Le Corbusier - 1 rue Le Corbusier - bureau 106 ou 101 - 1er étage
Téléphone: +33 149565314 📞
Nom: Département du Val-de-Marne - direction des finances et des marchés
Adresse postale: service des marchés
Téléphone: +33 149568760 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTVD-2012-27
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.7.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général De Gaulle - case postale 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Source: OJS 2012/S 136-226756 (2012-07-13)

Avis d'attribution de marché (2012-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 237 250 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction des transports, de la voirie et des déplacements direction

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-20 📅
Date de publication: 2012-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 247-405368
Se réfère à l'avis: 2012/S 136-226756
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires

Annonce no333, B.O.A.M.P. 137 A.Annonce no627, B.O.A.M.P. 137 B du 18.7.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.12.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-09 📅
Nom: Valentin environnement et travaux publics (mandataire du groupement solidaire avec la société Jean Lefebvre Ile de France)
Adresse postale: chemin de Villeneuve
Commune postale: Alfortville
Code postal: 94140
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-14 📅
Nom: Ineo Infra Uts Snc(Mandataire du groupement solidaire avec la société Prunevieille Sas)
Adresse postale: 278 rue de Rosny
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93100

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-11-23 📅
Nom: Euro-Vert
Adresse postale: 12 rue du 11 Novembre 1918
Commune postale: Valenton
Code postal: 94460

4️⃣
Nom: Fonderies Dechaumont
Adresse postale: 29 boulevard de Joffrery
Commune postale: Muret
Code postal: 31605
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
5
Source: OJS 2012/S 247-405368 (2012-12-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (9)