Projet de renouvellement urbain pour le futur pole universitaire et le nouveau quartier Hoche Sernam - amenagement du secteur universitaire

Ville de Nîmes

Les travaux d'aménagement du secteur universitaire consistent principalement en la réalisation d'espaces publics composés notamment des voiries principales et secondaires de desserte de la future université et de parcelles à construire, de réseaux secs et humides, de parking et d'espaces verts.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-27. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-01-16 Avis de marché
2012-08-01 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation et de dégagement de chantier
Quantité ou étendue:
Marché à tranches conditionnelles séparé .TF: Aménagement du secteur Universitaire. Tc1: lot 2 - mise en place de la signalisation tricolore. Il est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Sa durée est de 30 jours à compter de la date de la notification du marché. Le délai d'exécution de chacune des tranches de travaux est fixé comme suit: Tranche Délai d'exécution Tr. ferme: aménagement du secteur universitaire 42 mois Tr. Cond. 1: lot - 2 mise en place de la signalisation tricolore 3 mois.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Nîmes
Adresse postale: centre ATRIA - 2ème étage, 5 boulevard de Prague, Cedex 9
Code postal: 30033
Commune postale: Nîmes
Contact
Courrier électronique: commande-publique@ville-nimes.fr 📧
Téléphone: +33 466277676 📞
Fax: +33 466277675 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-16 📅
Date limite de soumission: 2012-02-27 📅
Date de publication: 2012-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 11-017032
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat. Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=26838 Les candidats sont invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier, afin de pouvoir etre alertés par toute modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la consultation. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes: Concernant le lot nº 1: remplacement des caniveaux béton prévu dans le marché de base par des caniveaux en granit. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.1.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux d'aménagement du secteur universitaire consistent principalement en la réalisation d'espaces publics composés notamment des voiries principales et secondaires de desserte de la future université et de parcelles à construire, de réseaux secs et humides, de parking et d'espaces verts.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassement - réseaux humides - voirie - mobilier associé.
Informations complémentaires sur les lots:
Références et qualifications: terrassement - qualifications FNTP (Qualibat ou équivalent): 2321, 2331. Voirie et revêtements de surface - Qualifications FNTP (Qualibat ou équivalent): 341, 3421, 3422, 3451, 346, 347, 3713, 372. Réseaux humides - Qualifications FNTP (Qualibat ou équivalent): 5113, 5144. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: Réseaux secs.
Informations complémentaires sur les lots:
Références et qualifications: eclairage public - qualifications FNTP (Qualibat ou équivalent); 651. Qualifelec mention TN3 travaux neufs niveau 3. Certification ISO 9001 études. Conception - ISO 9002 travaux. Autres réseaux secs - Qualifications FNTP (Qalibat ou équivalent): 5332, 5342, 6312, 633, 6412, 6413, 662, 733. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description: Béton désactivé.
Informations complémentaires sur les lots:
Références et qualifications: Revetements de surface - Qualifications FNTP (Qualibat ou équivalent): 3432, 361. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Numéro du lot: 4
Brève description: Espaces verts - arrosage - mobilier associé.
Informations complémentaires sur les lots:
Références et qualifications: Qualification paysage P100/P110/P120. Qualification Arrosage A500/A510/A520.. Pour chaque certificat précité,le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Description des options:
Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat. Des prestations similaires pourront etre réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du CMP): les conditions d'exécution du nouveau marché seront identiques à celles du présent marché.
Afficher plus
Numéro de référence: 12T001JC
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Ville de Nîmes.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Un document attestant que le signataire de l'offre est habilité à engager la société à hauteur du montant du marché; le candidat devra fournir la lettre de candidature et l'habilitation éventuelle du mandataire par ses cotraitants; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclarations sur l'honneur dûment datées et signées par le candidat, en application des articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature; certificats de qualification et/ou de qualité. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5,000 %, qui peut etre remplacée par une garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix unitaires. Modalités de variation des prix: révision périodique. Trimestrielle. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: financement assuré par le budget principal de la ville de Nîmes section investissement, pour partie sous forme d'autofinancement, pour partie par emprunt.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
Afficher plus
Autres conditions particulières: Les marchés débuteront à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (55)
2. Prix des prestations (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏
Nom: Ville de Nîmes
Adresse postale: service des appels d'offres centre ATRIA - 2ème étage, 5 boulevard de Prague, Cedex 9
Point de contact: horaires d'ouverture: 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00
URL des documents: http://www.klekoon.com 🌏
URL pour la participation: http://www.klekoon.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12T001JC
Informations complémentaires
Le dossier de consultation des entreprises sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat. Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=26838 Les candidats sont invités à s'identifier lors du téléchargement du dossier, afin de pouvoir etre alertés par toute modification éventuelle du DCE ou toute réponse aux questions posées par des candidats dans le cadre de la consultation. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes: Concernant le lot nº 1: remplacement des caniveaux béton prévu dans le marché de base par des caniveaux en granit.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010, Cedex 9
Commune postale: Nimes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 011-017032 (2012-01-16)
Avis d'attribution de marché (2012-08-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 265 046,75 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: Centre Atria - 2ème etage 5 boulevard de Prague Cedex 9

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-01 📅
Date de publication: 2012-08-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 148-246500
Se réfère à l'avis: 2012/S 11-017032
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires
Annonce no142, BOAMP 12 A du 18.1.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.8.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-12 📅
Nom: Eiffage travaux publcs méditerrannée
Adresse postale: 166 route de Beaucaire CS 20001
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30034
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-13 📅
Nom: Spie Sud Ouest/Etde
Adresse postale: 250 chemin du mas Devèze BP 2003
Code postal: 30904

3️⃣
Nom: Sols Méditerranée
Adresse postale: Zac Trajectoire 4 rue Gustave Berthaud
Commune postale: Milhaud
Code postal: 30540

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-26 📅
Nom: Roux Cote Jardin/Daudet Paysage
Adresse postale: 1320 chemin du Paratonnerre
Code postal: 30900
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
1
5

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nimes
Adresse postale: 16 av Feuchères CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Téléphone: +33 10466273700 📞
Fax: +33 10466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Nîmes Cédex 09
Fax: +33 10466322786 📠
Source: OJS 2012/S 148-246500 (2012-08-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Eiffage travaux publcs méditerrannée Roux Cote Jardin/Daudet Paysage SOLS Mediterranée Spie Sud Ouest/Etde
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou...