Ouvrages d'accueil, aménagements des espaces publics de la Caserne - la Caserne Sud

Syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel

Le présent appel d'offres ouvert s'inscrit dans le cadre du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, et intègre la réalisation des interfaces des projets d'aménagement du parc de stationnement, des ouvrages d'accès au Mont et des aménagements hydrauliques.
Cette consultation concerne les aménagements des espaces publics du lieu-dit la Caserne - la Caserne Sud, composés:
— De la voie d'accès au Mont dans la zone Sud de la Caserne "Grande rue" -RD 776,
— de la réfection de la voirie au niveau de la "Rue de la côte" -RD 275 entre l'accès à la lisière et le carrefour entre le -RD 275 et le RD 776.
Les travaux compris dans le présent marché sont décrits dans l'article 2-2 du règlement de la consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-07-31. L'appel d'offres a été publié le 2012-06-08.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-06-08 Avis de marché
2012-06-15 Informations complémentaires
2012-11-05 Informations complémentaires
Avis de marché (2012-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement divers
Quantité ou étendue:
Le marché comporte 2 lots:Lot 1: voirie, réseaux divers et eclairage public.Lot 2: terre végétale et espaces verts.(Voir détail art 2.2 du règlement de la consultation).
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement divers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Syndicat mixte Baie du Mont Saint-Michel
Adresse postale: 2 rue du Prieuré - BP 29
Code postal: 50170
Commune postale: Ardevon
Contact
Adresse Internet: http://www.projetmontsaintmichel.fr 🌏
Téléphone: +33 233890101 📞
Fax: +33 233892658 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-08 📅
Date limite de soumission: 2012-07-31 📅
Date de publication: 2012-06-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 111-184157
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires
Critères: Il est précisé que chaque solution fera l'objet d'une notation sur les trois critères. Délai de réalisation: Le délai d'exécution de la période de préparation court à compter de la notification d'un ordre de service de déclenchement de cette période (OS émis par le Moe). Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois (hors période de préparation). A titre indicatif, les travaux démarreront au mois d'octobre 2012 par notification d'un ordre de service. Variantes: Les exigences minimales sont: — l'Implantation et la géométrie des ouvrages et aménagements, — l'Aspect architectural et paysager des ouvrages et aménagements. Le candidat fournira, en plus de l'acte d'engagement fourni pour l'offre de base, un acte d'engagement pour chaque variante établie. Une visite individuelle des lieux d'exécution des travaux est facultative (pour plus de détail se reporter au Règlement de la consultation art 2.12). Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-Ci doivent être communiquées au plus tard quinze (15) jours avant la date limite fixée pour la remise des candidatures et des offres. Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels: Le dossier de consultation est remis gratuitement sur support CD ou Dvd/Rom aux candidats qui en font la demande par courrier, courriel ou télécopie ou peut être téléchargé par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation: www.klekoon.com. Conditions de remise des candidatures et des offres: Les soumissionnaires feront parvenir simultanément leur candidature et leur offre par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception ou par remise contre récépissé (aux horaires d'ouverture: du lundi au jeudi de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00, et le vendredi de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00) à l'adresse du Syndicat Mixte. Les candidats qui le souhaitent ont la possibilité de dématérialiser leur candidature et leur offre eléctroniquement sur la plateforme klekoon selon les conditions décrites dans le règlement de la consultation art 6.2. Marchés complémentaires: Le Syndicat Mixte se réserve le droit de contracter un marché complémentaire conformément à l'article 35 - partie II -alinéa 5 du code des marchés publics. Renseignements complémentaires: Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 20 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite aux coordonnées du Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel (fax, courriel ou courrier) ou sur la plateforme de dématérialisation: www.klekoon.com. Une réponse et les documents complémentaires associés seront alors adressés en temps utiles à tous les candidats ayant retiré, téléchargé ou reçu le dossier, au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert s'inscrit dans le cadre du projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, et intègre la réalisation des interfaces des projets d'aménagement du parc de stationnement, des ouvrages d'accès au Mont et des aménagements hydrauliques.
Afficher plus
Cette consultation concerne les aménagements des espaces publics du lieu-dit la Caserne - la Caserne Sud, composés:
— De la voie d'accès au Mont dans la zone Sud de la Caserne "Grande rue" -RD 776,
— de la réfection de la voirie au niveau de la "Rue de la côte" -RD 275 entre l'accès à la lisière et le carrefour entre le -RD 275 et le RD 776.
Les travaux compris dans le présent marché sont décrits dans l'article 2-2 du règlement de la consultation.
Numéro du lot: 1
Brève description: Voirie, réseaux divers et éclairage public.
Numéro du lot: 2
Brève description: Terre végétale et espaces verts.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le marché comporte 2 lots:
Lot 1: voirie, réseaux divers et eclairage public.
Lot 2: terre végétale et espaces verts.
(Voir détail art 2.2 du règlement de la consultation).
Description des options:
Le dossier comprend 2 options que le candidat se doit de chiffrer dans le cadre de la remise de son offre (lot 1 et lot 2).
Lot 1:
— remplacement du revêtement du trottoir ouest du RD 776 par de l'enrobé…
… à liant végétal et suppression des fosses d'arbres,
… grenaillé.
Lot 2:
— remplacement des plantations en terre par les végétaux en bac,
— choix des jardinières.
Numéro de référence: M12-0018
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
communes du Mont Saint-Michel, Beauvoir et Ardevon - département de la Manche - FRANCE, 50170.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1. Une lettre de candidature; en cas de groupement, cette lettre doit indiquer sa nature et le nom de son mandataire. Les candidats pourront fournir le formulaire Dc1,(Formulaire du Minefe);
2. Une déclaration sur l'honneur, dument datée et signée par le candidat, reprenant chacune des attestations visées par le formulaire Dc1 édité par le Minefe;
3. Si le candidat joint le formulaire Dc1, il devra fournir à l'appui de celui-ci la déclaration du candidat " formulaire DC2 ". Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration édité par le Minefe.
4. Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, y compris, en cas de groupement, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les co-traitants au stade de la passation du marché;
5. Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet
Situation économique et financière:
— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,
— une déclaration appropriée de banques ou preuves des assurances pour les risques professionnels et responsabilité civile liés à l'exécution des prestations du marché.
Capacité technique et professionnelle:
— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— si le candidat en dispose, des références sur les cinq dernières années dans le domaine de travaux similaires, en précisant le montant et la date des travaux réalisés, le maître d'ouvrage pour le compte duquel ils ont été réalisés, ainsi que les prestations exécutées en propre et celles sous-traitées,
Afficher plus
— Indication des titres d'études et professionnels du candidat et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite de travaux de même nature que celle du marché,
— Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— Des certificats de qualifications professionnelles,
— Il est demandé une qualification classe 6 minimum délivrée par QUALIPAYSAGE pour les entreprises d'espaces verts (références P110 / E131 / E150). Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
Afficher plus
— il est demandé une qualification FNTP 36 Voiries, routes, pistes d'aéroport (Travaux particuliers / Bétons décoratifs) - 361 - traitements de surface (Désactivation, grenaillage, ponçage, hydro régénération, bouchardage) pour la réalisation des bétons de surface.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements, par tranche de travaux.
Par dérogation à l'article 4-2 du CCAG Travaux, elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Il n'est par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en remplacement de la retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai global de paiement est de 30 jours à réception des factures chez le maître d'oeuvre.
Le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel est engagé dans le cadre d'un partenariat entre l'Etat et le Syndicat mixte maître d'ouvrage, ce dernier regroupant la région de Basse-Normandie, la région de Bretagne, le Département de la Manche et les communes du Mont Saint-Michel, de Beauvoir et de Pontorson. L'Union Européenne, le département d'ille-et-vilaine, l'agence de l'eau Loire-Bretagne et l'agence de l'eau Seine-Normandie apportent leur concours financier au Syndicat mixte.
Afficher plus
Les travaux objet du présent marché font l'objet d'une imputation budgétaire au compte d'investissement no2313 (budget du projet).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu:
— Soit avec un prestataire unique,
— Soit avec des prestataires groupés conjoints avec mandataire solidaire.
Les candidats ne peuvent cumuler les deux qualités.
Dans le cas d'un groupement, le mandataire sera obligatoirement l'entreprise chargée de l'exécution des terrassements (pour plus de détail se reporter au règlement de la consultation art. 2.3).
Autres conditions particulières:
Les conditions d'exécution du marché comprennent la mise en oeuvre de dispositifs d'insertion et de formation pour le chantier et des solutions de reclassement à la fin de celui-ci. Ces dispositifs et les objectifs à atteindre sont formalisés dans une convention dite " convention emploi ", jointe au dossier de consultation et qui sera conclue à la signature du marché entre le pouvoir adjudicateur, le Conseil régional de Basse-Normandie, le Conseil général de la Manche et les services publics pour l'emploi (pour le détail voir article 2-13 du règlement de la consultation).
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (40 pts) (40)
2. valeur technique comprenant les sous-critères suivants: compréhension du site, du projet et de ses enjeux (10 pts), composition et organisation de l'entreprise (5 pts), capacité de l'entreprise à garantir la qualité et la pérennité de ses travaux (5 pts),moyens techniques et humains de l'entreprise et de l'équipe du chantier (5 pts), démarche environnementale (3 pts), démarche qualité interne et sa déclinaison sur l'opération dans le ppsps, sopaq (2 pts) (30)
3. délai d'exécution (30 pts) (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Syndicat mixte
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: M12-0018
Informations complémentaires
Critères:
Il est précisé que chaque solution fera l'objet d'une notation sur les trois critères.
Délai de réalisation: Le délai d'exécution de la période de préparation court à compter de la notification d'un ordre de service de déclenchement de cette période (OS émis par le Moe).
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois (hors période de préparation).
A titre indicatif, les travaux démarreront au mois d'octobre 2012 par notification d'un ordre de service.
Variantes: Les exigences minimales sont:
— l'Implantation et la géométrie des ouvrages et aménagements,
— l'Aspect architectural et paysager des ouvrages et aménagements.
Le candidat fournira, en plus de l'acte d'engagement fourni pour l'offre de base, un acte d'engagement pour chaque variante établie.
Une visite individuelle des lieux d'exécution des travaux est facultative (pour plus de détail se reporter au Règlement de la consultation art 2.12).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-Ci doivent être communiquées au plus tard quinze (15) jours avant la date limite fixée pour la remise des candidatures et des offres.
Afficher plus
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels:
Le dossier de consultation est remis gratuitement sur support CD ou Dvd/Rom aux candidats qui en font la demande par courrier, courriel ou télécopie ou peut être téléchargé par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation: www.klekoon.com.
Afficher plus
Conditions de remise des candidatures et des offres:
Les soumissionnaires feront parvenir simultanément leur candidature et leur offre par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception ou par remise contre récépissé (aux horaires d'ouverture: du lundi au jeudi de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00, et le vendredi de 8:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00) à l'adresse du Syndicat Mixte. Les candidats qui le souhaitent ont la possibilité de dématérialiser leur candidature et leur offre eléctroniquement sur la plateforme klekoon selon les conditions décrites dans le règlement de la consultation art 6.2.
Afficher plus
Marchés complémentaires: Le Syndicat Mixte se réserve le droit de contracter un marché complémentaire conformément à l'article 35 - partie II -alinéa 5 du code des marchés publics.
Renseignements complémentaires:
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 20 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite aux coordonnées du Syndicat Mixte Baie du Mont-Saint-Michel (fax, courriel ou courrier) ou sur la plateforme de dématérialisation: www.klekoon.com.
Afficher plus
Une réponse et les documents complémentaires associés seront alors adressés en temps utiles à tous les candidats ayant retiré, téléchargé ou reçu le dossier, au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé pré-contractuel (article L.551 du code de justice administrative): avant la signature du contrat et dans les 16 jours à partir de l'envoi du rejet des offres ou dans les 11 jours si l'envoi se fait par voie électronique,
— référé contractuel (article L.551 du code de justice administrative): dans le mois qui suit la publication d'un avis annonçant l'attribution du marché,
— recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché (articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative): dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée (délais supplémentaires de distance: article R.421-7 du code de justice administrative),
Afficher plus
— recours de plein contentieux et demandes indemnitaires complémentaires: dans les deux mois (délais supplémentaires de distance: article R.421-7 du code de justice administrative) à compter de la publicité annonçant la conclusion du marché (conditions fixées par l'arrêt du Conseil d'etat, 16.7.2007, Société Tropic travaux signalisation),
Afficher plus
— recours indemnitaire: dans les 2 mois à compter d'une décision expresse de rejet de la demande préalable (article R.421-1 du code de justice administrative).
Source: OJS 2012/S 111-184157 (2012-06-08)
Informations complémentaires (2012-06-15)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-15 📅
Date de publication: 2012-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 116-190719
Se réfère à l'avis: 2012/S 111-184157
Numéro JO-S: 116
Source: OJS 2012/S 116-190719 (2012-06-15)
Informations complémentaires (2012-11-05)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-05 📅
Date de publication: 2012-11-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 214-352856
Numéro JO-S: 214
Source: OJS 2012/S 214-352856 (2012-11-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts