Construction d'un équipement public dédié à l'enfance dans l'éco-quartier de Valin-Fier - aménagement de la cour de l'école

Ville d'Annecy

Les lots no 1 à 40, concernant les travaux de bâtiment, ont été attribués lors de précédentes consultations.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-12-03. L'appel d'offres a été publié le 2012-10-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-10-19 Avis de marché
2013-02-08 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-10-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'écoles primaires
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'écoles primaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'annecy
Adresse postale: place de l'hôtel de Ville BP 2305
Code postal: 74011
Commune postale: Annecy
Contact
Adresse Internet: http://www.annecy.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@ville-annecy.fr 📧
Téléphone: +33 450336559 📞
Fax: +33 450338903 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-10-19 📅
Date limite de soumission: 2012-12-03 📅
Date de publication: 2012-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 205-337074
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.annecy.fr Délai d'exécution: A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le mois de mars 2013. Criteres d'attributions: les critères détaillés ci-dessus seront pris en compte pour le jugement des offres, en fonction de leur coefficient de pondération respectif, pour les lots no 41 à 44. Les critères détaillés ci-dessous seront pris en compte pour le jugement des offres, en fonction de leur coefficient de pondération respectif, pour le lot no 45: - le prix 30 % - la valeur technique 30 % - les valeurs fonctionnelle et ludique 20 % - la valeur esthétique 20 % Durée du marché: le délai d'exécution pour l'ensemble des travaux est fixé à 16 semaines, hors période de préparation des travaux, de 2 semaines, consacrée à l'approvisionnement du chantier et à la Csps Renseignements administratifs: Direction des marchés publics et des achats, M. Doche, Hôtel de Ville, Bp 2305 74011 Annecy Tél: 0450338906 Fax: 0450330088 mel: pierre.doche@ville-annecy.fr renseignements techniques: Direction des espaces verts, M. Ferlin, Place de l'hôtel de Ville, Bp 2305 74011 Annecy Tél: 0450338945 Fax: 0450338903 unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.10.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les lots no 1 à 40, concernant les travaux de bâtiment, ont été attribués lors de précédentes consultations.
Numéro du lot: 41
Brève description: Terrassements - réseaux - revêtements.
Numéro du lot: 42
Brève description: Revêtements bitumineux.
Numéro du lot: 43
Brève description: Espaces Verts - mobilier.
Numéro du lot: 44
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 45
Brève description: Aire de jeux.
Numéro de référence: cour école Vallin-Fier

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Capacité technique et professionnelle:
— Les qualifications souhaitées suivantes: lot no 41: Fntp 2321 - 346 - 5144 lot no 42: Fntp 3421 lot no 43: qualipaysage P110 Lot no 44: Références similaires récentes lot no 45: qualisport 700 - 711. Les qualifications peuvent être remplacées par des références récentes, sur les trois dernières années, concernant des travaux similaires. A défaut de disposer de références récentes, le candidat présente tout élément lui permettant de justifier de ses capacités techniques et professionnelles.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Financement selon ressources propres à la collectivité, paiement sous 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.annecy.fr 🌏
Nom: direction des marchés publics et des achats: Mme Bruck
Adresse postale: mairie d'Annecy - place de l'Hôtel de Ville BP 2305
Téléphone: +33 450883801 📞

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: cour école Vallin-Fier
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.annecy.fr Délai d'exécution: A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu pour le mois de mars 2013. Criteres d'attributions: les critères détaillés ci-dessus seront pris en compte pour le jugement des offres, en fonction de leur coefficient de pondération respectif, pour les lots no 41 à 44. Les critères détaillés ci-dessous seront pris en compte pour le jugement des offres, en fonction de leur coefficient de pondération respectif, pour le lot no 45: - le prix 30 % - la valeur technique 30 % - les valeurs fonctionnelle et ludique 20 % - la valeur esthétique 20 % Durée du marché: le délai d'exécution pour l'ensemble des travaux est fixé à 16 semaines, hors période de préparation des travaux, de 2 semaines, consacrée à l'approvisionnement du chantier et à la Csps Renseignements administratifs: Direction des marchés publics et des achats, M. Doche, Hôtel de Ville, Bp 2305 74011 Annecy Tél: 0450338906 Fax: 0450330088 mel: pierre.doche@ville-annecy.fr renseignements techniques: Direction des espaces verts, M. Ferlin, Place de l'hôtel de Ville, Bp 2305 74011 Annecy Tél: 0450338945 Fax: 0450338903 unité monétaire utilisée, l'euro.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.10.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Source: OJS 2012/S 205-337074 (2012-10-19)
Avis d'attribution de marché (2013-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 248 995 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Annecy
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, BP 2305

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-08 📅
Date de publication: 2013-02-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 031-047875
Se réfère à l'avis: 2012/S 205-337074
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.annecy.fr Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.2.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-12-20 📅
Nom: ceccon Btp Groupement Ceccon/ Sols Savoie
Adresse postale: Bp 12
Commune postale: Cran Gevrier Cedex
Code postal: 74961

2️⃣
Nom: colas Rhone Alpes Auvergne
Adresse postale: Z.I. Les Fourmis - 130, Avenue Roche Parnale
Commune postale: Bonneville
Code postal: 74130

3️⃣
Nom: alpes Jardins Paysages
Adresse postale: Allée de Vraisy - Bp 104
Commune postale: Seynod Cedex
Code postal: 74604

4️⃣
Nom: correcta Constrcoes Lda
Adresse postale: Av. João Xxi, 63
Commune postale: 1000-300 Lisboa
Code postal: xxxxx
Pays: Portugal 🇵🇹

5️⃣
Nom: sarl Diver Cite
Adresse postale: 2507, Avenue de l'Europe
Commune postale: Rillieux La Pape
Code postal: 69140
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
5
6

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Grenoble
Source: OJS 2013/S 031-047875 (2013-02-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Alpes Jardins Paysages ceccon Btp Groupement Ceccon/ Sols Savoie COLAS Rhône Alpes Auvergne correcta Constrcoes Lda sarl Diver Cite
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager