Construction d'un EHPAD à Epehy (80)

Amiens aménagement

Démolition d'une partie de l'existant de l'EHPAD d'Epehy (80) et reconstruction de 53 lits en tranche ferme et restructuration de l'hébergement et de l'administration en tranches conditionnelles. Cette opération de travaux est divisée en 09 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de: Lot 1: Gros Oeuvre étendu (Désamiantage, démolition, curage, installations de chantier, gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries exterieures, etancheité, bardage, ravalement, metallaerie, sols durs, faiences) lot 2: VRD - espaces verts Lot 3: Agencement étendu (Menuiseries interieures, agencement, protections murales, cloisons seches, plâtrerie, faux plafonds) lot 4: Electricité CFO - cfa Lot 5: CVCD - plomberie Lot 6: Cabines de douches prefabriquées lot 7: Ascenseurs Lot 8: Peinture - sols souples lot 9: Nettoyage chantier.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-01-22. L'appel d'offres a été publié le 2012-11-28.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-11-28 Avis de marché
2012-12-17 Informations complémentaires
2013-01-11 Informations complémentaires
Avis de marché (2012-11-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Amiens Aménagement
Adresse postale: 80 rue de la Vallée
Code postal: 80000
Commune postale: Amiens
Contact
Courrier électronique: c.delporte@amiens-amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 322223765 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-28 📅
Date limite de soumission: 2013-01-22 📅
Date de publication: 2012-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 231-380350
Numéro JO-S: 231
Informations complémentaires
Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches conditionnelles définies comme suit: Tranche ferme phases 1: Demolition d'un bâtiment d'hebergement en Rdc et construction de 24 lits. Phases 2: Demolition d'un bâtiment d'hebergement en Rdc et construction de 29 lits. Tranche conditionnelle 1: Restructuration d'un bâtiment d'hebergement existant en 18 lits tranche conditionnelle 2: Restructuration d'un bâtiment d'hebergement existant en 10 lits tranche conditionnelle 3: Restructuration d'un bâtiment principal tranche optionnelle: Construction d'un local tondeuses et garage - en cas de non exécution d'une tranche conditionnelle: Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité de dédit - en cas d'exécution d'une tranche conditionnelle: Il n'est pas prévu l'application d'un rabais - en cas de retard dans l'affermissement d'une tranche conditionnelle: Il n'est pasprévu l'application d'une indemnité d'attente. Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: Les lots suivants sont concernés par la visite: Lot 1: Gros Oeuvre étendu lot 2: VRD - espaces Verts Lot 4: Electricité Cfo - cfa Lot 5: CVCD - plomberie Les visites se feront en présence de la maîtrise d'oeuvre aux dates suivantes: Lot 1: Gros Oeuvre étendu 05/12/12 toute la journée lot 2: VRD - espaces Verts 05/12/12 toute la journée lot 4: Electricité Cfo - cfa 12/12/12 toute la journée lot 5: CVCD - plomberie 12/12/12 toute la journée ces visites seront prévues aux heures suivantes: 9:00 à 10:30 - 10:30 à 12:30 et 14:30 à 16:00 sur rendez-vous. Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès de: M Gasnier au 03 22 92 45 99. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre. Ces visites donneront lieu à un compte-rendu qui sera transmis à l'ensemble des candidats. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.11.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Démolition d'une partie de l'existant de l'EHPAD d'Epehy (80) et reconstruction de 53 lits en tranche ferme et restructuration de l'hébergement et de l'administration en tranches conditionnelles. Cette opération de travaux est divisée en 09 lots. Les marchés qui seront conclus à la suite de la procédure engagée auront pour objet l'exécution de: Lot 1: Gros Oeuvre étendu (Désamiantage, démolition, curage, installations de chantier, gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries exterieures, etancheité, bardage, ravalement, metallaerie, sols durs, faiences) lot 2: VRD - espaces verts Lot 3: Agencement étendu (Menuiseries interieures, agencement, protections murales, cloisons seches, plâtrerie, faux plafonds) lot 4: Electricité CFO - cfa Lot 5: CVCD - plomberie Lot 6: Cabines de douches prefabriquées lot 7: Ascenseurs Lot 8: Peinture - sols souples lot 9: Nettoyage chantier.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: lot 1: gros oeuvre étendu
Brève description:
Gros oeuvre étendu (désamiantage, démolition, curage, installations de chantier, Gros oeuvre, charpente, couverture, menuiseries exterieures, etancheité, bardage, ravalement, metallaerie, sols durs, faiences).
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: vrd - espaces verts
Brève description: Vrd - espaces verts.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: agencement étendu
Brève description:
Agencement étendu (Menuiseries interieures, agencement, protections murales, cloisons seches, plâtrerie, faux plafonds).
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: electricité CFO - CFA
Brève description: Electricité Cfo - cfa.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: cvcd - plomberie
Brève description: Cvcd - plomberie.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: cabines de douches prefabriquées
Brève description: Cabines de douches prefabriquées.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Ascenseurs.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: peinture - sols souples
Brève description: Peinture - sols souples.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: nettoyage chantier
Brève description: Nettoyage chantier.
Durée de l'accord: 47 mois
Numéro de référence: 12.59.033
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: EHPAD d'Epehy, 80740 Epehy, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 43 du Code des marchés publics. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Références de chantiers comparables: Présentation d'une liste de chantiers comparables réalisés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Capacité technique et professionnelle:
Liste des moyens techniques: - déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; Description techniques des moyens et mesures employées pour s'assurer de la qualité et des moyens d'études et de recherches de son entreprise; Certificats de qualifications professionnelles: La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Paiement à 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché pourra être atribué à une seule entreprise ou à un groupement d'entreprises. Si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mlle Delporte Catherine
Nom: Amiens Aménagement
Point de contact: M. Vitse Pierre-Marie
Téléphone: +33 322223764 📞
Courrier électronique: pm.vitse@amiens-amenagement.fr 📧
Nom: Phototechnic, Groupe Reprocolor
Adresse postale: 1 bis rue de la Vallée
Point de contact: M. Boussard Mickaël
Téléphone: +33 322711950 📞
Courrier électronique: webdao@phototechnic.fr 📧
URL des documents: https://dce-phototechnic.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12.59.033
Informations complémentaires
Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches conditionnelles définies comme suit: Tranche ferme phases 1: Demolition d'un bâtiment d'hebergement en Rdc et construction de 24 lits. Phases 2: Demolition d'un bâtiment d'hebergement en Rdc et construction de 29 lits. Tranche conditionnelle 1: Restructuration d'un bâtiment d'hebergement existant en 18 lits tranche conditionnelle 2: Restructuration d'un bâtiment d'hebergement existant en 10 lits tranche conditionnelle 3: Restructuration d'un bâtiment principal tranche optionnelle: Construction d'un local tondeuses et garage - en cas de non exécution d'une tranche conditionnelle: Il n'est pas prévu l'application d'une indemnité de dédit - en cas d'exécution d'une tranche conditionnelle: Il n'est pas prévu l'application d'un rabais - en cas de retard dans l'affermissement d'une tranche conditionnelle: Il n'est pasprévu l'application d'une indemnité d'attente. Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: Les lots suivants sont concernés par la visite: Lot 1: Gros Oeuvre étendu lot 2: VRD - espaces Verts Lot 4: Electricité Cfo - cfa Lot 5: CVCD - plomberie Les visites se feront en présence de la maîtrise d'oeuvre aux dates suivantes: Lot 1: Gros Oeuvre étendu 05/12/12 toute la journée lot 2: VRD - espaces Verts 05/12/12 toute la journée lot 4: Electricité Cfo - cfa 12/12/12 toute la journée lot 5: CVCD - plomberie 12/12/12 toute la journée ces visites seront prévues aux heures suivantes: 9:00 à 10:30 - 10:30 à 12:30 et 14:30 à 16:00 sur rendez-vous. Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès de: M Gasnier au 03 22 92 45 99. À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre. Ces visites donneront lieu à un compte-rendu qui sera transmis à l'ensemble des candidats.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.11.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif d'Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 322336170 📞
Fax: +33 322336171 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe dt Tribunal Administratif
Source: OJS 2012/S 231-380350 (2012-11-28)
Informations complémentaires (2012-12-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-12-17 📅
Date de publication: 2012-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 246-403317
Se réfère à l'avis: 2012/S 231-380350
Numéro JO-S: 246
Source: OJS 2012/S 246-403317 (2012-12-17)
Informations complémentaires (2013-01-11)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-11 📅
Date limite de soumission: 2013-02-13 📅
Date de publication: 2013-01-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 011-013013
Numéro JO-S: 11
Source: OJS 2013/S 011-013013 (2013-01-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Ascenseurs Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de remblayage et de mise en...