Travaux pour la restructuration complète du collège Pierre Grange à Albertville

Société d'aménagement de la Savoie

Travaux pour la restructuration complète du collège Pierre Grange à Albertville.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-13. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-12-07 Avis de marché
Avis de marché (2011-12-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Société d'aménagement de la Savoie
Adresse postale: 7 place Ferdinand Million, mandataire agissant au nom et pour le compte du département de la Savoie
Code postal: 73200
Commune postale: Albertville
Contact
Téléphone: +33 479378129 📞
Fax: +33 479370274 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-07 📅
Date limite de soumission: 2012-02-13 📅
Date de publication: 2011-12-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 238-384157
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois y compris les phases de déménagement, hors période de préparation de chantier. L'année de parfait achèvement n'est pas comprise dans ce délai. Ce délai part à compter de la date fixée par l'ordre de service général de démarrage des travaux adressé par le maître d'ouvrage à chaque titulaire de lot(s) à la fin de la période de préparation de chantier. Date prévisionnelle de période de préparation de chantier: Juin 2012. Date prévisionelle de démarrage des travaux: Juillet 2012. Date prévisionnelle de fin des travaux: Juillet 2014. Critères de sélection des candidatures: — candidats ayant les qualités nécessaires pour présenter une offre, — candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières paraissent suffisantes au regard des prestations à exécuter. Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat après en avoir fait la demande écrite: — Soit par télécopie au +33 479370274, — Soit par courrier envoyé à l'adresse suivante: société d'aménagement de la Savoie, agence d'Albertville, 7 place Ferdinand Million, 73200 Albertville, FRANCE. Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://cg73.marcoweb.fr. Les offres doivent être transmises contre récepissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante: société d'amenagement de la Savoie, 7 place Ferdinand Million, 73200 Albertville, FRANCE. Le Pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie electronique à l'adresse suivante: http://cg73.marcoweb.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.12.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux pour la restructuration complète du collège Pierre Grange à Albertville.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: désamiantage - déconstruction
Brève description:
Qualification Qualibat 1512 ou AFNOR référentiel Aai/J9407 ou…
… équivalent.Qualification Qualibat 1513 ou AFNOR Aai/J9123 ou équivalent.
… équivalent.
Qualification Qualibat 1513 ou AFNOR Aai/J9123 ou équivalent.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description:
Qualification Qualibat 1112 ou références.Qualification Qualibat 2112 ou références.
Qualification Qualibat 1112 ou références.
Qualification Qualibat 2112 ou références.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: etanchéite
Brève description: Qualification Qualibat 3213 ou références.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: charpente bois - couverture - bardages
Brève description: Qualification Qualibat 2342 ou références.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: menuiseries extérieures PVC - occultations
Brève description: Qualification Qualibat 3622 ou références.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: serrurerie - métallerie - charpente métallique
Brève description: Qualification Qualibat 4412 - 2412 ou références.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: menuiseries intérieures bois
Brève description: Qualification Qualibat 4312 ou références.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: cloisons - isolation
Brève description: Qualification Qualibat 4132 ou références.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: plafonds suspendus
Brève description: Qualification Qualibat 6612 ou références.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: revêtement de sols souples
Brève description: Qualification Qualibat 6222 ou références.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: carrelage - faïence
Brève description: Qualification Qualibat 6312 ou références.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: peinture - revêtements muraux - nettoyage
Brève description: Qualification Qualibat 6112 ou références.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: Références.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: aménagements extérieures - VRD
Brève description: Qualification Qualibat 1322 ou références.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description: Qualification Qualibat 1351 ou références.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: chauffage - ventilation - plomberie - sanitaires
Brève description: Qualification Qualibat 5112 - 5312 - 5432 ou références.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: paillasses
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: electricité - courants forts - courants faibles
Brève description: Qualification Qualifelec E2/C2/Cf2 ou références.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: equipements de cuisine
Brève description:
Qualification Qualicuisine 1.2.3.4.5.0.0 + Attestation préféctorale récupérations fluides frigorigènes ou références.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Les options sont à chiffrer obligatoirement pour les lots 5, 7 et 18.
Option 1 - lot 05: brise soleil orientable électrique en remplacement des stores extérieurs en toile à l'étage;
Option 2 - lot 05: plus value pour couleur gris plaxé RAL 7037 sur les menuiseries extérieures;
Option 3 - lot 07: structure sécurisée pour mise en place des casiers le long de la façade intérieure;
Option 4 - lot 18: alimentation électrique pour brise soleil orientable.
Numéro de référence: OP 556 TX 2
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 rue Joseph Gaudin, 73200 Albertville, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— DC1 ou attestations équivalentes,
— DC2 ou attestations équivalentes,
— pouvoirs de la personne habilitée à engager la société.
Situation économique et financière: Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée lorsque le montant du marché est supérieur à 90 000 EUR (HT). Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.
Afficher plus
Une avance de 15 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Aucune garantie financière n'est demandée en contrepartie de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Article 86 à 111 du code des marchés publics.
Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix: révision mensuelle.
Délai global de paiement: 30 jours.
Les travaux seront financés par des ressources propres du département de la Savoie, provenant de sa section d'investissement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestations (60)
2. valeur technique des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur de l'agence d'Albertville
Adresse du profil d'acheteur: http://cg73.marcoweb.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: OP 556 TX 2
Informations complémentaires
Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 24 mois y compris les phases de déménagement, hors période de préparation de chantier. L'année de parfait achèvement n'est pas comprise dans ce délai. Ce délai part à compter de la date fixée par l'ordre de service général de démarrage des travaux adressé par le maître d'ouvrage à chaque titulaire de lot(s) à la fin de la période de préparation de chantier.
Afficher plus
Date prévisionnelle de période de préparation de chantier: Juin 2012.
Date prévisionelle de démarrage des travaux: Juillet 2012.
Date prévisionnelle de fin des travaux: Juillet 2014.
Critères de sélection des candidatures:
— candidats ayant les qualités nécessaires pour présenter une offre,
— candidats dont les capacités techniques, professionnelles et financières paraissent suffisantes au regard des prestations à exécuter.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) sur support papier, sera remis gratuitement à chaque candidat après en avoir fait la demande écrite:
— Soit par télécopie au +33 479370274,
— Soit par courrier envoyé à l'adresse suivante: société d'aménagement de la Savoie, agence d'Albertville, 7 place Ferdinand Million, 73200 Albertville, FRANCE.
Mais il est également disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: http://cg73.marcoweb.fr.
Les offres doivent être transmises contre récepissé ou par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse suivante: société d'amenagement de la Savoie, 7 place Ferdinand Million, 73200 Albertville, FRANCE.
Le Pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie electronique à l'adresse suivante: http://cg73.marcoweb.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.12.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble Cedex
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCRA de Lyon)
Fax: +33 478928316 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Cricom Rhône Alpes, 50 rue de Marseille
Commune postale: Lyon
Code postal: 69007
Téléphone: +33 472770527 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 238-384157 (2011-12-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de laboratoire Paillasses de laboratoire Équipement divers Équipement de restauration Équipement de cuisine industrielle Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...