Travaux d'aménagement du secteur Robert Desnos

Ville d'Annemasse

La Ville réaménage le secteur Desnos (place Jean Jaurès, place du Jumelage, espace vert du gymnase Robert Sallaz, square du Jumelage, mise en cohérence des cheminements, reprise de l'éclairage sur la totalité de l'îlot, réfection des réseaux humides - eaux pluviales, eaux usées, eau potable - du secteur). Cette opération est réalisée dans le cadre du programme ANRU.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-01-04. L'appel d'offres a été publié le 2011-11-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville d'Annemasse

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Savoie

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-11-22	Avis de marché
2012-03-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2011-11-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Quantité ou étendue:

Lot n° 2: les travaux sont décomposés en 2 tranches:Tranche ferme: travaux de réprise des réseaux humides (AEP, EP, EU) sur le secteur Robert Desnos.Tranche conditionnelle: travaux de reprise des réseaux eaux pluviales pour la crêche municipale et le foyer logement l'eau Vive (les modalités de déclenchement de cette tranche sont prévues dans l'acte d'engagement.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Annemasse
Adresse postale: hôtel de ville, BP 530
Code postal: 74107
Commune postale: Annemasse
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-annemasse.fr 🌏
Courrier électronique: groupe_sg1@mairie-annemasse.fr 📧
Téléphone: +33 450950700 📞
Fax: +33 450950701 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-22 📅
Date limite de soumission: 2012-01-04 📅
Date de publication: 2011-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 226-366718
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics. Annexe matérielle: les plan sont disponibles sur demande au service marchés publics. Marché à tranches conditionnelles. Délai d'exécution: le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 18 mois (période de préparation de 1 mois comprise). Démarrage des travaux au 15.3.2012. Criteres d'attributions: Les sous critères, les barèmes de notation et la formule de comparaison du critère prix sont détaillés dans le règlement de consultation. Unité monétaire utilisée, l'euro.les renseignements peuvent être obtenus: Renseignements techniques: Lots 1, 3, 4, 5, 6: E2ca +33 472274646 - in Situ Paysagistes +33 478305014 - Les Eclaireurs +33 478083857 - atelier d'architecture Bernard Paris et Associés +33 474853116; Lot 2: profils études +33 450679333 - Annemasse Agglo - services eau distribution et assainissement réseaux. Renseignements administratifs: service marchés publics Mairie d'Annemasse - +33 450950700-1060/1061 - courriel: groupe_sg1@mairie-annemasse.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.11.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description: Aménagement voirie et réseaux divers - lot principal.
Numéro du lot: 2
Brève description: Réseaux (AEP, EP, EU).
Numéro du lot: 3
Brève description: Espaces verts.
Numéro du lot: 4
Brève description: Eclairage public et travaux électriques.
Numéro du lot: 5
Brève description: Jeux d'enfants et sol souple.
Numéro du lot: 6
Brève description: Cloture et serrurerie.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Lot n° 2: les travaux sont décomposés en 2 tranches:

Tranche ferme: travaux de réprise des réseaux humides (AEP, EP, EU) sur le secteur Robert Desnos.

Tranche conditionnelle: travaux de reprise des réseaux eaux pluviales pour la crêche municipale et le foyer logement l'eau Vive (les modalités de déclenchement de cette tranche sont prévues dans l'acte d'engagement.

Numéro de référence: 11bev14

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés,

— déclarations sur l'honneur contenues dans le DC2 et détaillées dans le règlement de consultation (article 5.1),

— documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): les certificats de qualifications et/ou de qualité (ou leur équivalence) demandés aux candidats sont précisés dans l'article 5.1 du règlement de consultation.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: ressources propres (budget ville) + participation Conseil régional Rhône Alpes (ANRU): 1 663 096 EUR, Etat (programme ANRU): 539 527 EUR, FEDER: 580 790 EUR, Annemasse Agglo (Communauté d'agglomération): 808 000 EUR pour la partie réseaux qui la concerne (convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la ville).

Modalités de paiement: paiement par mandat administratif sous un délai global de 30 jours, versement d'acomptes périodiques, possibilité de bénéficier d'une avance de 5 % en contrepartie d'une garantie à première demande.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Autres conditions particulières:

Le marché comporte des clauses sociales: lot nº 1, lot nº 2, lot nº 3.

Les modalités d'exécution de ces clauses sont précisées dans les pièces du marché (Acte d'engagement en annexe, CCAP et règlement de la consultation).

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (60)
2. Prix des prestations % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Dupessey Christian, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics 🌏
Nom: Service marchés publics: les dossiers sont à retirer en priorité sur la plateforme de dématérialisation
Adresse postale: 0450950700 postes 1060 et 1061, BP 530
Nom: Service marchés publics: hôtel de ville - 1er étage entré principale
Commune postale: Annemasse Cedex

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11bev14
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics.

Annexe matérielle: les plan sont disponibles sur demande au service marchés publics.

Marché à tranches conditionnelles.

Délai d'exécution: le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 18 mois (période de préparation de 1 mois comprise). Démarrage des travaux au 15.3.2012.

Criteres d'attributions: Les sous critères, les barèmes de notation et la formule de comparaison du critère prix sont détaillés dans le règlement de consultation.

Unité monétaire utilisée, l'euro.les renseignements peuvent être obtenus:

Renseignements techniques:

Lots 1, 3, 4, 5, 6: E2ca +33 472274646 - in Situ Paysagistes +33 478305014 - Les Eclaireurs +33 478083857 - atelier d'architecture Bernard Paris et Associés +33 474853116;

Lot 2: profils études +33 450679333 - Annemasse Agglo - services eau distribution et assainissement réseaux.

Renseignements administratifs: service marchés publics Mairie d'Annemasse - +33 450950700-1060/1061 - courriel: groupe_sg1@mairie-annemasse.fr.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.11.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2011/S 226-366718 (2011-11-22)

Avis d'attribution de marché (2012-03-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 969 288 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-22 📅
Date de publication: 2012-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 59-095355
Se réfère à l'avis: 2011/S 226-366718
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-annemasse.fr/Economie/Marches-Publics. Le lot 1 a été attribué au groupement: - Benedetti (mandataire) - 74 Passy - Guelpa (co-traitant) - 74 Le Fayet - Clapasson (co-traitant) - 74 Bons-en-Chablais - Sols Alpes (co-traitant) - 38 Veurey Voroize. Le lot 1 se décompose comme suit: - solution de base: 1 974 876,92 EUR HT - option retenue (cadette en pierre): - 5 588,50 EUR HT (moins-value). Le lot 2 a été attribué au groupement: - Benedetti (mandataire) - 74 Passy - Guelpa (co-traitant) - 74 Le Fayet - Clapasson (co-traitant) - 74 Bons-en-Chablais. Le groupement titulaire du lot 2 déclare un sous-traitant Polen' - 01 Ambérieu-en-Bugey. Le lot 2 se décompose comme suit: — Tranche ferme: 742 228,50 EUR HT (Part Annemasse Agglo: 697 086,50 EUR HT + Part Ville Annemasse: 45 142 EUR HT), — Tranche conditionnelle: 35 853 EUR HT (part Ville Annemasse uniquement). Part sous-traitée: 52 089 EUR HT (fraisage et gainage descanalisations et étanchement des regards des réseaux EU et EP). Le montant global de l'opération s'élève à 3 919 187,62 EUR HT. Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: oui. Annonce n° 172, BOAMP 228 A du 25.11.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.3.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-02-21 📅
Nom: Groupement Benedetti (mandataire)
Adresse postale: Villa Corbin - 620 avenue du Mont Blanc
Commune postale: Passy
Code postal: 74190
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Groupement Benedetti (Mandataire)

3️⃣
Nom: MT Paysage
Adresse postale: 195 rue Santos Dumont-PA des Etournelles
Commune postale: Châtillon-en-Michaille
Code postal: 01200

4️⃣
Nom: Guy Chatel
Adresse postale: 466 route des Contamines
Commune postale: Ayze
Code postal: 74130

5️⃣
Adresse postale: 195 rue Santos Dumont - PA des Etournelles

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-02-22 📅
Nom: Zama
Adresse postale: 33 avenue du Pont de Tasset
Commune postale: Meythet
Code postal: 74960
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
3
4
1
Source: OJS 2012/S 059-095355 (2012-03-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)