Reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Champagne à Troyes

Région Champagne Ardenne

Reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Champagne à Troyes (10000).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-12-13 Avis de marché
2012-11-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de cantines
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de cantines 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Champagne Ardenne
Adresse postale: direction de la gestion du patrimoine immobilier régional 5 rue de Jéricho
Code postal: 51037
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Contact
Adresse Internet: http://www.cr-champagne-ardenne.fr 🌏
Courrier électronique: dgpi-marches@cr-champagne-ardenne.fr 📧
Téléphone: +33 326703192 📞
Fax: +33 326708897 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-13 📅
Date limite de soumission: 2012-02-08 📅
Date de publication: 2011-12-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 241-391020
Numéro JO-S: 241
Informations complémentaires
Les travaux, dont le délai d'exécution est fixé à 33 mois, sont décomposés en 3 phases. Ce délai ne comprend pas les arrêts de chantier dus à l'attente de la réalisation de certaines tâches critiques pendant les vacances scolaires (laverie provisoire, bascule de la laverie, déménagement du lycée, chambres d'internats). Les candidats sont informés que des travaux sont à réalisés pendant les périodes de vacances scolaires, notamment les mois d'août et de décembre. Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 4.6.2012. Compte-Tenu de la complexité de l'opération, les lots objet du présent appel d'offres font suite à une phase préparatoire qui a fait l'objet d'une 1ère procédure lancée le 28.2.2011 et dont les travaux ont débuté le 11.7.2011. L'attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que l'exécution des lots 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, et 28 comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire. Les travaux, objet de la consultation, portant sur un bâti existant, une visite des lieux est obligatoire. Les candidats sont informés qu'une visite des lieux est organisée sur site (entrée du lycée située provisoirement rue Saint-Antoine) le jeudi 19.1.2012 à 14:00, en présence du représentant du mandataire, Melle Boulard (+33 325425630) et du représentant de la maîtrise d'oeuvre M. Humez (+33 325712828). L'Attestation de visite des lieux, jointe au dossier de consultation, devra être cosignée par l'entreprise et un des représentants nommés ci-dessus. Les candidats peuvent visiter les lieux en dehors de la réunion programmée ci-dessus, dans ce cas, l'attestation de visite des lieux jointe au dossier de consultation devra être cosignée par l'entreprise et par un représentant du lycée. Le dossier de consultation, gratuit, sera obtenu sur demande écrite formulée auprès du service marche de la SIABA. Il sera remis aux candidats dans sa version complète sur un support électronique (CD-ROM) ou sur un support papier pour ce qu'il s'agit des plans uniquement. Le dossier est également accessible par téléchargement à l'adresse suivante: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr. Les entreprises pourront ainsi télécharger les documents disponibles et demander le jeu de plans du dossier auprès du service marchés de la SIABA. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.12.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Reconstruction de la restauration scolaire du lycée Marie de Champagne à Troyes (10000).
Numéro du lot: 11
Brève description: VRD - aménagements extérieurs.
Numéro du lot: 12
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 13
Brève description: Charpente métallique.
Numéro du lot: 14
Brève description: Couverture.
Numéro du lot: 15
Brève description: Bardage et isolation des façades.
Numéro du lot: 16
Brève description: Serrurerie.
Numéro du lot: 17
Brève description: Menuiseries aluminium.
Numéro du lot: 18
Brève description: Menuiseries bois.
Numéro du lot: 19
Brève description: Plâtrerie - faux plafonds.
Numéro du lot: 20
Brève description: Revêtements de sols.
Numéro du lot: 21
Brève description: Peinture.
Numéro du lot: 22
Brève description: Appareils élévateurs.
Numéro du lot: 23
Brève description: Cloisons isothermes.
Numéro du lot: 24
Brève description: Equipements de cuisine.
Numéro du lot: 25
Brève description: Matériels froids.
Numéro du lot: 26
Brève description: Chauffage - ventilation.
Numéro du lot: 27
Brève description: Plomberie - sanitaire.
Numéro du lot: 28
Brève description: Electricité.
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 33 mois
Numéro de référence: 11S0040
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 avenue Marie de Champagne, 10000 Troyes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,
— A titre pratique, le candidat remettra le formulaire DC1 dûment complété, notamment en cas de groupement momentané d'entreprises,
— Attestations d'assurances civile, professionnelle et décennale.
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— copie du/des certificat(s) de qualification(s) professionnelle(s) .Il est toutefois précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant sur les cinq dernières années de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie 5 % ou garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— financement par ressources propres inscrites au budget de la région,
— paiement à 30 jours par virement,
— avance: application de l'article 87 du code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique de l'offre (60)
2. Le prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du conseil régional
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr 🌏
Nom: SIABA, mandataire
Adresse postale: 7 rue Jean-Louis Delaporte
Commune postale: Troyes
Code postal: 10000
Point de contact: service Marchés
Téléphone: +33 325425693 📞
Courrier électronique: marches-opac-siaba@aube-immobilier.fr 📧
Fax: +33 325425667 📠
URL des documents: http://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 11S0040
Informations complémentaires
Les travaux, dont le délai d'exécution est fixé à 33 mois, sont décomposés en 3 phases.
Ce délai ne comprend pas les arrêts de chantier dus à l'attente de la réalisation de certaines tâches critiques pendant les vacances scolaires (laverie provisoire, bascule de la laverie, déménagement du lycée, chambres d'internats).
Les candidats sont informés que des travaux sont à réalisés pendant les périodes de vacances scolaires, notamment les mois d'août et de décembre.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux: 4.6.2012.
Compte-Tenu de la complexité de l'opération, les lots objet du présent appel d'offres font suite à une phase préparatoire qui a fait l'objet d'une 1ère procédure lancée le 28.2.2011 et dont les travaux ont débuté le 11.7.2011.
L'attention des soumissionnaires est appelée sur le fait que l'exécution des lots 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, et 28 comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire.
Les travaux, objet de la consultation, portant sur un bâti existant, une visite des lieux est obligatoire.
Les candidats sont informés qu'une visite des lieux est organisée sur site (entrée du lycée située provisoirement rue Saint-Antoine) le jeudi 19.1.2012 à 14:00, en présence du représentant du mandataire, Melle Boulard (+33 325425630) et du représentant de la maîtrise d'oeuvre M. Humez (+33 325712828).
Afficher plus
L'Attestation de visite des lieux, jointe au dossier de consultation, devra être cosignée par l'entreprise et un des représentants nommés ci-dessus.
Les candidats peuvent visiter les lieux en dehors de la réunion programmée ci-dessus, dans ce cas, l'attestation de visite des lieux jointe au dossier de consultation devra être cosignée par l'entreprise et par un représentant du lycée.
Le dossier de consultation, gratuit, sera obtenu sur demande écrite formulée auprès du service marche de la SIABA. Il sera remis aux candidats dans sa version complète sur un support électronique (CD-ROM) ou sur un support papier pour ce qu'il s'agit des plans uniquement.
Afficher plus
Le dossier est également accessible par téléchargement à l'adresse suivante:
https://marchespublics.cr-champagne-ardenne.fr. Les entreprises pourront ainsi télécharger les documents disponibles et demander le jeu de plans du dossier auprès du service marchés de la SIABA.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.12.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— Référé précontractuel avant la conclusion du marché (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative),
— Référé contractuel après la conclusion du contrat au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (article L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du code de justice administrative),
Afficher plus
— Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat: deux mois à compter de leur notification et/ou de leur publication (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative),
— Recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat ou certaines de ses clauses: deux mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du contrat (CE 16.7.2007 - Tropic).
Source: OJS 2011/S 241-391020 (2011-12-13)
Avis d'attribution de marché (2012-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 7 464 748 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Adresse postale: direction de la gestion du patrimoine immobilier régional, 5 rue de Jéricho

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-12 📅
Date de publication: 2012-11-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 221-363137
Se réfère à l'avis: 2011/S 241-391020
Numéro JO-S: 221
Informations complémentaires
Annonce n° 109, BOAMP 243 A. Annonce n° 123, BOAMP 243 B du 16.12.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.11.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 2 avenue Marie de Champagne, 10000 Troyes, FRANCE.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-03-14 📅
Nom: Eiffage TP Est
Commune postale: Troyes
Code postal: 10000
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Acmm
Commune postale: Marigny le Châtel
Code postal: 10350

3️⃣
Nom: S3M
Commune postale: Montgueux
Code postal: 10300

4️⃣
Nom: France 2000
Commune postale: Torvilliers
Code postal: 10440

5️⃣
Nom: FD platrerie
Commune postale: Charmont sous Barbuise
Code postal: 10150

6️⃣
Nom: Charrier

7️⃣
Nom: Thyssenkrupp Ascenseurs

8️⃣
Nom: ITC - isolation thermique concept
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000

9️⃣
Nom: Thirode Groupement Thirode/ Validex/Hobart
Commune postale: La Chapelle Saint-Luc
Code postal: 10600

1️⃣0️⃣
Nom: Aube Froid Groupement Aube Froid/Serec

1️⃣1️⃣
Nom: Aubelec
Commune postale: Rosières près Troyes
Code postal: 10430
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
3
4
2
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal admministratif de Châlons en Champagne
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé précontractuel avant la conclusion du marché (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative).
Référé contractuel après la conclusion du contrat au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut, 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (article L. 551-13 et suivants et R. 551-7 du code de justice administrative).
Afficher plus
Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat: deux mois à compter de leur notification et/ou de leur publication (article R. 421-1 et suivants du code de justice administrative).
Recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat ou certaines de ses clauses: deux mois à compter de la publicité annonçant la conclusion du contrat (CE 16.7.2007 - Tropic).
Source: OJS 2012/S 221-363137 (2012-11-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
ACMM Aube Froid Groupement Aube Froid/Serec Aubelec Charrier Eiffage TP Est FD platrerie France 2000 ITC - isolation thermique concept S3M Thirode Groupement Thirode/ Validex/Hobart
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Ustensiles de cuisine Appareils ménagers Appareils ménagers électriques Appareils électrodomestiques pour la cuisine Chauffe-eau et chauffage de bâtiment;... Équipement de plomberie