Mission de CSPS (coordination, sécurité et protection de la santé) pour la construction du centre de traitement de l'alerte et du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA/Codis) de Villeneuve d'Ascq

SDIS 59

Mission de CSPS (coordination, sécurité et protection de la santé) pour la construction du centre de traitement de l'alerte et du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA/Codis) de Villeneuve d'Ascq.
Il s'agit de missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en phase conception et réalisation relatives aux travaux de bâtiments classés en 1ère catégorie (au sens de l'article R 4532-1 du code du travail).
Le montant estimatif des travaux est de 6 565 000 EUR HT (valeur juin 2011).
Les prestations font l'objet d'un marché unique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-11-14. L'appel d'offres a été publié le 2011-09-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-09-23 Avis de marché
2012-01-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-09-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseil en bâtiment
Quantité ou étendue:
Il s'agit d'un marché à prix mixte:— les prestations relatives aux phases de conception du projet et d'exploitation de l'ouvrage, seront rémunérées sur la base d'un prix global et forfaitaire,— les prestations relatives à la phase réalisation de l'ouvrage seront rémunérées sur la base de prix unitaires remis dans le bordereau des prix.Ainsi, les prestations à exécuter lors de la phase de réalisation de l'ouvrage feront l'objet de bons de commande sans minimum et avec un montant maximal de 65 650,00 EUR HT sur la durée totale du marché et ce, en application de l'article 77-l du code des marchés publics.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseil en bâtiment 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS 59
Adresse postale: 65 place Rihour, BP 70345
Code postal: 59026
Commune postale: Lille Cedex
Contact
Courrier électronique: marches@sdis59.fr 📧
Téléphone: +33 320957270 📞
Fax: +33 320957279 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-23 📅
Date limite de soumission: 2011-11-14 📅
Date de publication: 2011-09-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 186-304333
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 1er trimestre 2012. Les offres seront exprimées en euros. Précisions concernant la rubrique Il.1.2: l'exécution des prestations concernera le site de Villeneuve d'Ascq. Précisions concernant la rubrique Il.3: la durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux. Délai d'exécution: Le délai d'exécution de la phase conception est estimé à 10 mois. Le délai global d'exécution des travaux pour la réalisation de l'ouvrage est estimé à 18 mois (estimation au stade concours - période de préparation de chantier comprise - hors intempéries, arrêt ou prolongation éventuelle des travaux. Critères de sélection des candidatures: — conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées, — capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Critères de jugement des offres: Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics. Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Celle-ci sera appréciée en fonction des critères énoncés et pondérés de la façon suivante: — temps prévisionnel, à hauteur de 50 %, qui sera consacré par le candidat pour effectuer les missions, apprécié au regard de la grille à remplir, — valeur technique de la proposition, à hauteur de 30 %, jugée en fonction d'un mémoire technique qui fera apparaître: —— Une note méthodologique présentant l'organisation mise en oeuvre par le candidat pour mener à bien sa mission aux cours des 3 phases d'une opération (conception - réalisation -exploitation de l'ouvrage). Les moyens humains spécifiques affectés à l'exécution du marché (avec noms, titres d'études, expérience et CV). Des modèles de documents (PGC - projet de règlement du Cissct - DIUO) réalisés par le candidats et permettant d'apprécier la qualité des documents qui seront remis. — le prix: 20 %. La formule de calcul de la note est définie comme suit: Note du candidat y = (prix de base du moins disant)/ (Prix de base du candidat Y) x 20. Dématérialisation: Le présent avis et l'ensemble des documents de la consultation sont consultables sur le site Internet: www.achatpublic.com. Les candidats intéressés peuvent télécharger librement l'ensemble du dossier de consultation sur ce même site. Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique afin de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence. Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation pour établir sa réponse. Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur, est la transmission sur support papier. Cependant, conformément à l'article 56-l du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique. Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation et sur le site www.achatpublic.com. Précisions sur les conditions de remise des offres non dématérialisées: Les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre sur support papier par la poste en recommandé ou par dépôt contre récépissé. Dans tous les cas les plis devront mentionner sur l'enveloppe: Appel d'offres ouvert -"mission de CSPS pour la construction du centre de traitement de l'alerte et du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA/Codis) de Villeneuve d'Ascq - ne pas ouvrir". Les modalités de remise des plis sont détaillées au Règlement de la consultation. La composition de la Commission d'appels d'offres (CAO) est consultable sur place ou peut être demandée à l'adresse du pouvoir adjudicateur (point I.1). Le code de justice administratif français est consultable sur le site officiel "legifrance - le service public de la diffusion du droit": http://www.legifrance.gouv.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.9.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Mission de CSPS (coordination, sécurité et protection de la santé) pour la construction du centre de traitement de l'alerte et du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA/Codis) de Villeneuve d'Ascq.
Il s'agit de missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en phase conception et réalisation relatives aux travaux de bâtiments classés en 1ère catégorie (au sens de l'article R 4532-1 du code du travail).
Le montant estimatif des travaux est de 6 565 000 EUR HT (valeur juin 2011).
Les prestations font l'objet d'un marché unique.
Quantité ou étendue:
Il s'agit d'un marché à prix mixte:
— les prestations relatives aux phases de conception du projet et d'exploitation de l'ouvrage, seront rémunérées sur la base d'un prix global et forfaitaire,
— les prestations relatives à la phase réalisation de l'ouvrage seront rémunérées sur la base de prix unitaires remis dans le bordereau des prix.
Ainsi, les prestations à exécuter lors de la phase de réalisation de l'ouvrage feront l'objet de bons de commande sans minimum et avec un montant maximal de 65 650,00 EUR HT sur la durée totale du marché et ce, en application de l'article 77-l du code des marchés publics.
Afficher plus
Description des options:
En cas de besoin, et dans le respect de la réglementation en vigueur, le SDIS du Nord se réserve la possibilité de passer des avenants sur le marché pour des achats supplémentaires de prestations de service.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— la lettre de candidature en cas de groupement,
— pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat,
— la déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger. Si le candidat est en redressement judiciaire, il fournira la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
Afficher plus
— une déclaration sur l'honneur du candidat, dûment datée et signée, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner à un marché public mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (cf. règlement de la consultation pour le détail des interdictions).
Afficher plus
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Au titre de la capacité professionnelle:
— présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,
Afficher plus
— certificats de qualifications professionnelles ou équivalents:
—— La copie des attestations de formation de niveau 1, en cours de validité, certifiant les compétences à exercer des missions de CSPS de 1ère catégorie, délivrées par un organisme tel que défini à l'article R 4532-34 du code du travail, en conception et en réalisation,
Afficher plus
—— La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Au titre de la capacité technique:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, en précisant la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Le candidat devra alors produire les mêmes documents concernant ces opérateurs économiques que ceux qui lui sont exigés dans le présent règlement de la consultation. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ces opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit des opérateurs économiques.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Il ne sera pas appliqué de retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le paiement s'effectuera selon les règles de la comptabilité publique, par virement.
Le délai global de paiement est de 30 jours après réception de la facture dès lors que celle-ci a été acceptée par le pouvoir adjudicateur.
Le titulaire a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les paiements tel qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points.
Afficher plus
Les dépenses seront imputées sur le budget de fonctionnement ou d'investissement aux exercices comptables concernés, sachant que ce budget est notamment financé par les contributions et les garanties de ressources versées par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et le département.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement d'opérateurs économiques solidaire. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
L’exécution du service est réservée à une profession particulière:
Les coordonnateurs doivent posséder les compétences prévues aux articles R 4532-17 et suivants du code du travail, en conception et réalisation.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 4 mois
Critères d'attribution
Critère: 1. Temps prévisionnel (50)
2. Valeur technique (30)
3. Prix (20)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Les documents non rédigés en langue française devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: direction de la commande publique
M. le président du CA
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: SDIS du Nord
Adresse postale: 65 place Rihour, BP 70345, secrétariat ouvert de 9:00 à 12:00 - 14:00 à 16:30, du lundi au vendredi (hors jours fériés)
Point de contact: direction de la commande publique - 3éme étage
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Commune postale: Lille Cédex
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: 1er trimestre 2012.
Les offres seront exprimées en euros.
Précisions concernant la rubrique Il.1.2: l'exécution des prestations concernera le site de Villeneuve d'Ascq.
Précisions concernant la rubrique Il.3: la durée du marché commence à compter de la date de notification du marché au titulaire jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.
Délai d'exécution:
Le délai d'exécution de la phase conception est estimé à 10 mois.
Le délai global d'exécution des travaux pour la réalisation de l'ouvrage est estimé à 18 mois (estimation au stade concours - période de préparation de chantier comprise - hors intempéries, arrêt ou prolongation éventuelle des travaux.
Critères de sélection des candidatures:
— conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées,
— capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes.
Critères de jugement des offres:
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics. Le marché sera attribué au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.
Celle-ci sera appréciée en fonction des critères énoncés et pondérés de la façon suivante:
— temps prévisionnel, à hauteur de 50 %, qui sera consacré par le candidat pour effectuer les missions, apprécié au regard de la grille à remplir,
— valeur technique de la proposition, à hauteur de 30 %, jugée en fonction d'un mémoire technique qui fera apparaître:
—— Une note méthodologique présentant l'organisation mise en oeuvre par le candidat pour mener à bien sa mission aux cours des 3 phases d'une opération (conception - réalisation -exploitation de l'ouvrage).
Les moyens humains spécifiques affectés à l'exécution du marché (avec noms, titres d'études, expérience et CV).
Des modèles de documents (PGC - projet de règlement du Cissct - DIUO) réalisés par le candidats et permettant d'apprécier la qualité des documents qui seront remis.
— le prix: 20 %.
La formule de calcul de la note est définie comme suit:
Note du candidat y = (prix de base du moins disant)/ (Prix de base du candidat Y) x 20.
Dématérialisation:
Le présent avis et l'ensemble des documents de la consultation sont consultables sur le site Internet: www.achatpublic.com.
Les candidats intéressés peuvent télécharger librement l'ensemble du dossier de consultation sur ce même site. Pour cela, une personne physique chargée du téléchargement par l'opérateur économique peut s'inscrire en ligne et renseigner son nom ainsi qu'une adresse électronique afin de pouvoir être destinataire des modifications et des précisions diffusées lors de la phase de mise en concurrence.
Afficher plus
Il appartient au candidat de vérifier qu'il dispose bien de l'intégralité des documents de la consultation pour établir sa réponse.
Les candidats sont informés que le mode de transmission des plis, retenu par le pouvoir adjudicateur, est la transmission sur support papier.
Cependant, conformément à l'article 56-l du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser les plis transmis sur support électronique.
Les modalités de remise des plis de manière dématérialisée sont définies au règlement de consultation et sur le site www.achatpublic.com.
Précisions sur les conditions de remise des offres non dématérialisées:
Les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre sur support papier par la poste en recommandé ou par dépôt contre récépissé. Dans tous les cas les plis devront mentionner sur l'enveloppe:
Appel d'offres ouvert -"mission de CSPS pour la construction du centre de traitement de l'alerte et du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA/Codis) de Villeneuve d'Ascq - ne pas ouvrir".
Les modalités de remise des plis sont détaillées au Règlement de la consultation.
La composition de la Commission d'appels d'offres (CAO) est consultable sur place ou peut être demandée à l'adresse du pouvoir adjudicateur (point I.1).
Le code de justice administratif français est consultable sur le site officiel "legifrance - le service public de la diffusion du droit": http://www.legifrance.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.9.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://www.lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 186-304333 (2011-09-23)
Avis d'attribution de marché (2012-01-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Nom du pouvoir adjudicateur: sdis 59
Adresse postale: 65 place Rihour BP 70345
Commune postale: Lille Cédex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-09 📅
Date de publication: 2012-01-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 6-008508
Se réfère à l'avis: 2011/S 186-304333
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires
L'ensemble des études à réaliser pour les phases d'élaboration du projet et exploitation de l'ouvrage est rémunéré par application d'un prix global et forfaitaire égal à 1 575 EUR (HT) soit 1 883,7 EUR (TTC). Les prestations à exécuter lors de la phase de réalisation de l'ouvrage feront l'objet de bons de commande sans minimum et avec un montant maximal de 65 650,00 EUR(HT) sur la durée totale du marché, en application de l'article 77-l du code des marchés publics. Critères de sélection des candidatures: - conformité administrative: candidats ayant fourni les déclarations et attestations, dûment remplies et signées, - capacités professionnelles, techniques et financières: candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de la consultation, sont suffisantes. Critères de sélection des offres: - temps prévisionnel, à hauteur de 50 %, qui sera consacré par le candidat pour effectuer les missions, apprécié au regard de la grille à remplir - valeur technique de la proposition, à hauteur de 30 %, jugée en fonction d'un mémoire technique qui fera apparaître: une note méthodologique présentant l'organisation mise en oeuvre par le candidat pour mener à bien sa mission aux cours des 3 phases d'une opération (conception - réalisation -exploitation de l'ouvrage). Les moyens humains spécifiques affectés à l'exécution du marché (avec noms, titres d'études, expérience et CV). Des modèles de documents (PGC - projet de règlement du CISSCT - DIUO) réalisés par le candidats et permettant d'apprécier la qualité des documents qui seront remis - Le prix: 20 % la formule de calcul de la note est définie comme suit: note du candidat Y =(prix de base du moins disant) x 20 / prix de base du candidat y Le présent marché et les documents s'y rapportant sont communicables et consultables aux personnes qui en font la demande par courrier envoyé à l'adresse mentionnée au présent avis, dans les conditions de la loi n° 78-753 du 17.7.1978 modifiée et sous réserve du respect des secrets protégés par la loi. Date de notification du marché: 5.1.2012 Le code de justice administratif français est consultable sur le site officiel "legifrance - le service public de la diffusion du droit": http://www.legifrance.gouv.fr. Annonce n° 348, BOAMP 188 B du 28.9.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.1.2012.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2011-12-06 📅
Nom: Coshytec
Adresse postale: 340 avenue de la Marne, parc Europe Tertiaire, BP 6037
Commune postale: Marcq-en-Baroeul
Code postal: 59706
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 13

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Commune postale: Lille Cedex
Source: OJS 2012/S 006-008508 (2012-01-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie Services de conseil en matière... Installations techniques de bâtiment Services de conseil en bâtiment