Marché de travaux pour la construction du nouvel hôpital de Modane

Hopital local de Modane

Marché de travaux passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux articles 57 et 59 du code des marchés publics pour la réalisation des travaux de construction du nouvel hôpital de Modane. Cette nouvelle consultation fait suite à un appel d'offres déclaré infructueux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-03-09. L'appel d'offres a été publié le 2011-01-19.

Qui ?

• Hopital local de Modane

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-01-19	Avis de marché
2011-05-20	Informations complémentaires

Avis de marché (2011-01-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Quantité ou étendue:

L'établissement est constitué d'un bâtiment en forme de T sur 5 niveaux autour d'un atrium central.Les objectifs sont les suivants:— créer 2 unités de soins Alzheimer de 15 lits, dont 4 lits d'hébergement temporaire et 2 places d'acceuil de jour,— créer 2 unités de soins EHPAD de 30 lits (dont 3 lits d'hébergement temporaire),— créer une unité de soins de suite de 26 lits,— créer une cuisine centrale de préparation desservant la nouvelle construction, le foyer logement et le service de portage des repas à domicile,— créer une buanderie / lingerie popur le lavage du linge des patients de la nouvelle construction,— créer des locaux à disposition du service de soins infirmiers à domicile,— créer des locaux administratifs et logistiques nécessaires au fonctionnement de l'établissement.Surface dans l'oeuvre: 7 090 m², bâtiment de type U 3e catégorie, objectif de qualité environnementale et énergétique avec Cep<50 %.L'opération comprend 25 lots. Date prévisionnelle de notification du marché: avril 2011.Le délai d'exécution des travaux est fixé à 26 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: 540 avenue Emile Charvoz
Code postal: 73500
Commune postale: Modane
Contact
Téléphone: +33 479052233 📞
Fax: +33 479051910 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-01-19 📅
Date limite de soumission: 2011-03-09 📅
Date de publication: 2011-01-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 14-021433
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires

Le mode de transmission des offres retenu par le pouvoir adjudicateur est le mode papier. Cependant les candidats ont la possibilité de répondre par voie dématérialisée sur la plate-forme: https://quickprint.aosys.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: fondations spéciales
Brève description: Exécution de pieux forés (env. 140 u de 15 m).
Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 1233 - effectif: EFF2.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description:

Réalisation de la structure béton en système poteaux - poutres, dalles (env. 11 150 m² Ho).

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 2112 - effectif: Eff 3 - option 02: plancher chauffant de l'atrium.

Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: etancheité
Brève description:

Toiture terrasse en bitume élastomère SBS en climat de montagne, avec protections gravillons (env. 4 700 m²).

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 3212 - effectif: Eff 2 - option 14: végétalisation des toitures terrasses.

Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: ossature et bardage bois
Brève description:

Façades en murs à ossature bois avec isolation en ouate de cellulose (2 000 m²), ossature bois pour façades vitrées (env 685 m²). Bardage, pare-vue et clôture en bois (env. 1 200 m²).

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 2363 ou 2322 - effectif: Eff 2, minimum 10 compagnons - option 15: couvertures terrasses Alzheimer.

Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: bardage métallique
Brève description: Bardage en tôle ondulé prélaqué (env. 1 200 m²).
Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 3811 - effectif: Eff2 - option 05: bardage sinusoïdale en aluminium.

Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: menuiseries extérieures bois
Brève description:

Menuiseries extérieures en bois à double ou triple vitrage (env. 150 u). Menuiseries aluminium des locaux "techniques" du RDC Bas. Façades vitrées en bandes filantes bois (env. 500 m²).

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 3512 - effectif: Eff 2 - option 04: châssis coulissant dans la façade de l'atrium.

Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: metallerie - occultations
Brève description:

Blocs-Portes extérieures, encadrement métallique des fenêtres (env. 150 u), occultation par volets roulants motorisés (env. 120 u) ou stores toiles motorisés. Garde-corps (env. 250 ml), grilles, mains courantes et divers ouvrages de métallerie.

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 4412 - effectif: Eff 2 - option 01: verrières escamotables des jardins d'hiver Alzheimer - option 04: châssis coulissant dans la façade de l'atrium - option 06: châssis cf. 1/2h dans la cuisine - option 07: câbles inox pour plantes grimpantes - option 15: couvertures terrasses Alzheimer.

Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: menuiseries intérieures bois
Brève description:

Portes intérieures bois (env. 420 u), trappes, façades de gaines techniques, cloisons et châssis vitrés PF et CF. Divers ouvrages de menuiseries.

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 4322 - effectif: Eff 2.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: cloisons - doublages - plâtrerie
Brève description:

Cloisons (env. 7 300 m²), doublages et gaines techniques en plaques de plâtre sur ossature métallique (env. 1 100 m²). Faux-plafond en plaques de plâtre sur ossature (env. 500 m²).

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 4131 - effectif: Eff 3.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: revêtements de sols souples
Brève description:

Sol en PVC sans sous-couche avec plinthes en relevés (env. 5 000 m²). Salle de bains en PVC (env. 450 m²) avec revêtement mural en PVC.

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 6222 - effectif: Eff 2, minimum 10 compagnons.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: carrelege - faïence
Brève description:

Forme de pente des cuisines (env. 400 m²). Revêtement mural en grès cérame (env. 800 m²).

Informations complémentaires sur les lots: Qualification 6311 - effectif: Eff 2.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: faux plafonds
Brève description:

Faux-Plafonds en dalles et bandes de fibres minérales sur ossature en T (env. 6 500 m²). Ouvrages des raccords en plaques de plâtres sur ossature métallique.

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 6611 - effectif: Eff 2 - option 03: faux plafond bois intérieur.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: peinture - revêtements muraux
Brève description:

Revêtement mural en vinyle sur support textile (env. 12 000 m²), peinture des murs et des plafonds. Peinture et vernis sur ouvrages bois.

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 6112 - effectif: Eff 2, minimum 10 compagnons.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: appareils élévateur
Brève description: Deux monte-malades 1 600 kg en duplex avec double face de service.
Informations complémentaires sur les lots: Références - effectif: Eff 2.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:

Réseaux extérieurs. Voiries en enrobé grenaillé, en béton désactivé, en stabilisé total env. 4 500 m²). Bordures en béton, en bois et acier galvanisé.

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 1321 - 1341 - 1342 - effectif: Eff. 2.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: aménagements paysagers
Brève description: Plantations d'arbres, arbustes, couvre-sol et prairie (env. 5 500 m²).
Informations complémentaires sur les lots: Qualification: P110 - effectif: Eff 2.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: matériel de cuisine
Brève description: Equipement et matériel de cuisine collective.
Informations complémentaires sur les lots: Références - effectif: Eff 2 - option 20: marmite basculante avec agitateur.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: matériel frigorifique de cuisine
Brève description: Construction des chambres froides, cloisonnement et plafond en panneaux.
Informations complémentaires sur les lots:

Références - effectif: Eff 2 - option 21: cellule de refroidissement 80 kg - option 22: rafraîchissement des locaux poubelles.

Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: plomberie - sanitaire
Brève description:

Fourniture et pose des appareils sanitaires, distribution EF et ECS, évacuation EU, EV, et EP.

Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 5112 - effectif: Eff 2.
Numéro du lot: 23
Intitulé du lot: CVC - désenfumage
Brève description:

Production de chaleur et ECS par chaudière bois et fioul. Production d'ecs par capteur solaire. Ventilation double flux et rafraichissement. Désenfumage mécanique.

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: 5312 - 5412 - 5432 - 5372 - effectif: C3 - références en chaufferie bois > 100 kw - option 02: plancher chauffant de l'atrium.

Numéro du lot: 24
Intitulé du lot: gaz médicaux
Brève description: Distribution des gaz médicaux.
Informations complémentaires sur les lots: Qualification: 5153 - effectif: Eff 2.
Numéro du lot: 25
Intitulé du lot: courants forts et courants faibles
Brève description:

Equipements et distribution de courants forts, transformation HT / BT. Equipement voix, données, images. Système de sécurité incendie de catégorie A. Système de gestion technique centralisée du bâtiment. Protection contre la foudre.

Informations complémentaires sur les lots:

Qualification: E2 CF2 - effectif: C3, minimum 20 compagnons - option 03: faux plafond bois intérieur - option 08: système anti-fugue - option 16: eclairage préau Alzheimer - option 17: eclairage décoratif des chambres - option 18: sous compteur communiquant.

Numéro du lot: 26
Intitulé du lot: groupe électrogène
Brève description: Installation d'un groupe électrogène de 400 kva.
Informations complémentaires sur les lots: Références - effectif: Eff 1 - option 19: suppression couplage fugitif.
Numéro du lot: 27
Intitulé du lot: mobilier - agencements
Brève description:

Réalisation du mobilier fixe, banque d'accueil, bar, meuble de tisanerie et kitchenette, etc.

Informations complémentaires sur les lots:

Références - effectif: Eff 2 - option 09: bibliothèque des chambres - option 10: mur mobile - option 11: banquettes d'attente - option 12: bar - option 13: table de l'atrium - option 16: eclairage préau Alzheimer - option 17: eclairage décoratif des chambres.

Numéro du lot: 29
Intitulé du lot: résine
Brève description: Etanchéité et revêtement de la cuisine (env. 400 m²).
Informations complémentaires sur les lots: Références - effectif: Eff: 1.
Quantité ou étendue:

L'établissement est constitué d'un bâtiment en forme de T sur 5 niveaux autour d'un atrium central.

Les objectifs sont les suivants:

— créer 2 unités de soins Alzheimer de 15 lits, dont 4 lits d'hébergement temporaire et 2 places d'acceuil de jour,

— créer 2 unités de soins EHPAD de 30 lits (dont 3 lits d'hébergement temporaire),

— créer une unité de soins de suite de 26 lits,

— créer une cuisine centrale de préparation desservant la nouvelle construction, le foyer logement et le service de portage des repas à domicile,

— créer une buanderie / lingerie popur le lavage du linge des patients de la nouvelle construction,

— créer des locaux à disposition du service de soins infirmiers à domicile,

— créer des locaux administratifs et logistiques nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Surface dans l'oeuvre: 7 090 m², bâtiment de type U 3e catégorie, objectif de qualité environnementale et énergétique avec Cep<50 %.

L'opération comprend 25 lots. Date prévisionnelle de notification du marché: avril 2011.

Le délai d'exécution des travaux est fixé à 26 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Numéro de référence: O039
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: AB13
AA01
IA09
AB03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route de la Vanoise, 73500 Modane, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature du candidat (DC1),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner (DC2).

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: Qualibat ou équivalent,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,

— présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Les niveaux spécifiques minimaux exigés sont indiqués par lot.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: — Retenue de garantie ou garantie à première demande.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur fonds propres et subventions CNSA. Délai global de paiement 50 jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics. Taux d'intérêt en cas de retard: taux légal +2 points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats peuvent soumissionner seuls ou en groupement d'opérateurs économiques. En cas de groupement la forme souhaitée est la forme solidaire.

Procédure
Mode de paiement des documents:

Le DCE est mis gratuitement à disposition des entreprises sur la plateforme: https://quickprint.aosys.fr.

Les entreprises peuvent demander le DCE sur format papier payant à: Quickprint, 115 rue Tronchet 69006 Lyon, FRANCE, tél: +33 478932817 - fax: +33 472440952 - courriel: lyon@quickprint.fr.

65 % des frais de reprographie du DCE pour chaque lot sont pris en charge par le maître de l'ouvrage.

Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix: (50)
2. valeur technique: les moyens en personnel et en matériel qui seront mis en oeuvre; la méthodologie (les procédés et moyens d'exécution envisagés, les mesures prises pour répondre aux contraintes hqe); la fiche matériaux (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Hopital local de Modane
Contact
Point de contact: Mme Vincendet, directrice de l'hopital
Adresse du profil d'acheteur: https://quickprint.aosys.fr 🌏
Nom: Voxoa
Adresse postale: 30 rue du Lac
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69442
Point de contact: Mme Saincet
Téléphone: +33 472610261 📞
Courrier électronique: contact@voxoa.fr 📧
Fax: +33 472610262 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.voxoa.fr 🌏
Nom: Quickprint
Adresse postale: 115 rue Tronchet
Commune postale: Lyon
Code postal: 69006
Téléphone: +33 478932817 📞
Courrier électronique: lyon@quickprint.fr 📧
Fax: +33 472440952 📠
URL des documents: https://quickprint.aosys.fr 🌏
Nom: Hôpital de Modane
Point de contact: Mme Vincendet
URL pour la participation: https://quickprint.aosys.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: O039
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.1.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Commune postale: Grenoble Cedex
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429000 📞
Fax: +33 476422269 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 014-021433 (2011-01-19)

Informations complémentaires (2011-05-20)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-20 📅
Date de publication: 2011-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 100-162785
Se réfère à l'avis: 2011/S 14-021433
Numéro JO-S: 100
Source: OJS 2011/S 100-162785 (2011-05-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (14)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé (8)