Construction du groupe scolaire marie bordas - relance du lot 2: gros oeuvre - fondations speciales - terrassements et relance du lot 13: équipements de cuisine
Relance du lot 2: "gros oeuvre - fondations spéciales - terrassement" déclaré sans suite le 4.7.2011 par le représentant du pouvoir adjudicateur, et relance du lot 13: "équipements de cuisine" déclaré sans suite le 11.7.2011 par le représentant du pouvoir adjudicateur. En complement de l'article IV.3.2) ci-dessus, avis précédemment paru au boamp a no 98 du 19.5.2011 annonce no 97-réf 11-113869 et au JOUE no 2011/s 95-155663 du 18.5.2011. Précision sur les travaux: Construction d'un groupe scolaire de 18 classes (capacité de 526 élèves) dans le 8ème arrondissement, 14 bis rue de Champagneux, après démolition complète de l'école existante. Cet équipement d une surface SHON de 4127 m comprendra: - des équipements communs pouvant etre ouverts sur l'extérieur: une salle de sport de 300 m, une salle polyvalente de 80 m une bibliothèque centre de Données, une salle informatique - un pôle de restauration - un pôle médico-social. Ce projet se place dans une démarche de qualité environnementale intégrant les préoccupations de la Ville de Lyon, notamment en termes de gestion de l'énergie, de confort des usagers et de gestion de l'entretien et de la maintenance. Le chantier se déroule en site urbain, il est entouré d'un voisinage résidentiel très proche et contraignant. Une charte de chantier à faibles nuisances s'impose aux entreprises.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2011-09-07.
L'appel d'offres a été publié le 2011-07-18.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2011-07-18) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
“Marché public ordinaire séparé.Le délai d'exécution des travaux est de: 70 semaines (y compris période de préparation) à compter de la date fixée par...”
Quantité ou étendue
Marché public ordinaire séparé.Le délai d'exécution des travaux est de: 70 semaines (y compris période de préparation) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au: 31.10.2011.
Afficher plus Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: direction de la construction, 1 place de la Comédie Cedex 01
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.lyon.fr🌏
Téléphone: +33 472103030📞
Fax: +33 472103508 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2011-07-18 📅
Date limite de soumission: 2011-09-07 📅
Date de publication: 2011-07-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 137-227626
Numéro JO-S: 137
Informations complémentaires
“Appel d'offres ouvert.L'indication de "durée du marché ou délai d'execution" figurant a l'article II.3 (en jours) doit etre lue comme étant de 70 semaines...”
Appel d'offres ouvert.L'indication de "durée du marché ou délai d'execution" figurant a l'article II.3 (en jours) doit etre lue comme étant de 70 semaines (y compris période de préparation) à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés.Les options techniques suivantes sont prévues: Pour le lot 2: gros oeuvre - fondations spéciales - terrassements: Option no 1 en moins value: Suppression du béton blanc; Option no 2 en plus-value: Plus value puits en remplacement des pieux; Option no 3 en plus-value: Protection lourde terrasse (remplacement du platelage bois par une protection lourde).Le calendrier prévisionnel de l'exécution des options est le suivant: compris dans le délai global détaillé au calendrier d'exécution. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: L'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 137-227626 (2011-07-18)
Avis d'attribution de marché (2011-10-18) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 922 527,02 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Référence Dates
Date d'envoi: 2011-10-18 📅
Date de publication: 2011-10-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 204-331172
Se réfère à l'avis: 2011/S 137-227626
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires
“La consultation du (des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine...”
La consultation du (des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les concurrents évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 204-331172 (2011-10-18)