Construction du centre aquatique de Limoges Métropole - travaux en 27 lots

Limoges Métropole

Marchés de travaux en 27 lots pour la construction du centre aquatique de Limoges Métropole organisé comme suit:
Un espace halle/bassins comprenant:
— un accueil public, scolaires et clubs avec des locaux dédiés,
— une zone administrative et de services,
— des vestiaires (collectifs et individuels) avec douches et sanitaires pour les scolaires les clubs et les usagers à dominante individuelle et familiale,
— un espace intérieur d'une superficie de l'ordre de 6 000 m² dédiée au sport et aux activités éducatives et scolaires avec:
—— un bassin olympique, de 50 m x 25,40 m / 10 lignes de nage (d'une profondeur uniforme de 2 m), doté de murs mobiles à mi-bassin permettant de le diviser en 2 ou 3 sous espaces d'activités,
—— un bassin (détente et sportif) de 25 m x 12,50 m pourvu d'un fond mobile (0 à 5 m) pour.
L'échauffement récupération lors de compétition, apprentissage de la natation pratique de l'aquagym, natation synchronisée et plongeon, (plongeoir de 5 m).
— des gradins (environ 800 places fixes et réservation pour 1 700 places amovibles),
— des plages de circulation détente,
— une zone ludique regroupant un bassin de détente et de loisirs de 700 m² pour diverses activités ainsi qu'une lagune de jeux petite enfance,
— des locaux annexes nécessaires à la pratique de ces activités,
— un espace clubs - pôle associatif de haut niveau d'environ 400 m²,
— des locaux techniques,
— un secteur forme/bien-être de 900 m² comprenant des aménagements diversifiés:
—— zone humide (saunas, hammams),
—— zone sèche, avec massages, soins du corps, salle de fitness et de cardiotraining,
—— zone de relaxation,
— un secteur restauration de 250 m² renforçant la convivialité du site.
Ainsi que des espaces extérieurs d'activités (solarium) de 7 000 m² avec:
— un solarium minéral et pédiluves de 1 000 m²,
— un solarium végétal de 6 000 m².

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-05-10. L'appel d'offres a été publié le 2011-04-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-04-01 Avis de marché
2011-11-15 Avis d'attribution de marché
2011-12-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-04-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Quantité ou étendue:
Seuls les marchés relatifs aux lots n° 1 et 26 seront conclus sous la forme de marchés à bons de commande conformément à l'article 77 du Code des marchés publics.Les marchés relatifs aux lots 2 à 25 et 27 seront des marchés uniques à prix global et forfaitaire passés en application des articles de l'appel d'offres restreint du code des marchés publics.Valeur estimée 35 300 000 EUR hors TVA.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Adresse postale: Communauté d'agglomération Limoges Métropole, service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr 📧
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-01 📅
Date limite de soumission: 2011-05-10 📅
Date de publication: 2011-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 66-106929
Numéro JO-S: 66
Informations complémentaires
Durée des marchés: Le délai des travaux est de 25 mois à compter de l'envoi de l'ordre de service du lot gros oeuvre. Dont 2 mois de préparation. A titre indicatif, le délai des travaux de terrassement + fondation (3 mois), de gros-oeuvre (7 mois), de clos couvert (5,5 mois), des lots techniques + équipements + les finitions (8 mois). L'ouverture de l'équipement est prévue en décembre 2013. Il appartient à chaque entreprise d'organiser les congés de son personnel pour maintenir sur site l'effectif complet pour une activité continue du début à la fin des travaux. Montant prévisionnel des travaux 35 300 000 EUR HT (valeur mai 2010). Date prévisionnelle d'envoi du dossier de consultation des entreprises aux candidats sélectionnés: 22.8.2011. Critères d'analyse des candidatures: Capacité financière. Capacités techniques (moyens humains et matériels et qualifications). Références. Critères d'analyse des offres: — Méthodologie: 25 %, dont: —— Qualité technique (matériaux, matériels ...) et valeur organisationnelle du candidat pour l'exécution des prestations: 10 %, —— Démarche QSE: 15 %, dont: ——— Démarche qualité: 5 %, ——— Démarche sécurité: 5 %, ——— Démarche environnementale: 5 %, — Moyens humains dédiés au chantier: 20 %, — Moyens matériels dédiés au chantier: 20 %, — Délai: optimisation cohérente et justifiée du calendrier prévisionnel: 5 %, — Prix: 30 %. Pénalités: une pénalité de 2 points sera appliquée si le prix proposé est inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des offres remises. Si plus de la moitié des prix proposés sont incohérents et:ou absents (mauvaise quantité ou mauvais calcul notamment), l'offre sera considérée comme incomplète et donc non conforme. Clause d'insertion professionnelle: En application de l'article 14 du code des marchés publics, le présent appel d'offres est soumis à la clause relative à l'insertion professionnelle. La liste des lots concernés ainsi que les conditions et modalités de mise en oeuvre seront précisés dans le dossier de consultation des entreprises remis à chaque candidat admis à présenter une offre. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur indiquera pour chacun des lots concernés le nombre d'heures minimal que l'attributaire devra consacrer à l'emploi des publics en difficulté. Il est précisé que pour les lots concernés, déterminés dans le DCE, le candidat devra obligatoirement remplir a minima les exigences définies par le maître d'ouvrage. Pour information, les candidats admis à présenter une offre devront obligatoirement fournir une copie de cette offre sur CD ROM (acte d'engagement, DPGF, mémoire technique ...). La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le dépôt des candidatures par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger le cas échéant les formulaires du dossier de candidatures (DC1, DC2, NOTI1 et NOTI2) sur un réseau électronique et de déposer leur candidature par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de candidature et la constitution électronique de leur candidature (tél. de l'aide en ligne: +33 0825001326). Les candidatures, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française. Modalites de remise des plis. Les plis contenant les candidatures seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Les candidats transmettent leur candidature dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de candidature a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des candidatures. Modalites de remise du dossier de consultation par le pouvoir adjudicateur aux candidats admis a presenter une offre. Si les candidats répondent par voie électronique le dossier de consultation leur sera transmis par voie électronique. Les candidats pourront alors remettre leur offre par voie papier ou par voie électronique. Si les candidats répondent par voie papier le dossier de consultation leur sera transmis par voie postale (le Pouvoir adjudicateur se réservant la possibilité de transmettre le dossier de consultation sur support physique électronique type CD-ROM). Pour information, les candidats admis à présenté une offre devront obligatoirement fournir une copie de cette offre sur CD ROM. Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de: Communauté d'agglomération. Pascal Hamelin et Brigitte Parron. Fax +33 555456445. Cabinet Octant Architecture (maître d'oeuvre). Hermine Thieulin. Fax +33 235605020. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.4.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Fréquence des marchés à attribuer:
Seuls les marchés relatifs aux lots n° 1 et 26 seront conclus sous la forme de marchés à bons de commande conformément à l'article 77 du Code des marchés publics.
Brève description:
Marchés de travaux en 27 lots pour la construction du centre aquatique de Limoges Métropole organisé comme suit:
Un espace halle/bassins comprenant:
— un accueil public, scolaires et clubs avec des locaux dédiés,
— une zone administrative et de services,
— des vestiaires (collectifs et individuels) avec douches et sanitaires pour les scolaires les clubs et les usagers à dominante individuelle et familiale,
— un espace intérieur d'une superficie de l'ordre de 6 000 m² dédiée au sport et aux activités éducatives et scolaires avec:
—— un bassin olympique, de 50 m x 25,40 m / 10 lignes de nage (d'une profondeur uniforme de 2 m), doté de murs mobiles à mi-bassin permettant de le diviser en 2 ou 3 sous espaces d'activités,
—— un bassin (détente et sportif) de 25 m x 12,50 m pourvu d'un fond mobile (0 à 5 m) pour.
L'échauffement récupération lors de compétition, apprentissage de la natation pratique de l'aquagym, natation synchronisée et plongeon, (plongeoir de 5 m).
— des gradins (environ 800 places fixes et réservation pour 1 700 places amovibles),
— des plages de circulation détente,
— une zone ludique regroupant un bassin de détente et de loisirs de 700 m² pour diverses activités ainsi qu'une lagune de jeux petite enfance,
— des locaux annexes nécessaires à la pratique de ces activités,
— un espace clubs - pôle associatif de haut niveau d'environ 400 m²,
— des locaux techniques,
— un secteur forme/bien-être de 900 m² comprenant des aménagements diversifiés:
—— zone humide (saunas, hammams),
—— zone sèche, avec massages, soins du corps, salle de fitness et de cardiotraining,
—— zone de relaxation,
— un secteur restauration de 250 m² renforçant la convivialité du site.
Ainsi que des espaces extérieurs d'activités (solarium) de 7 000 m² avec:
— un solarium minéral et pédiluves de 1 000 m²,
— un solarium végétal de 6 000 m².
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Défrichage
Brève description:
Défrichage.Description du lot: 55 000 m² avec conservation des arbres remarquables et des zones non minéralisées.
Défrichage.
Description du lot: 55 000 m² avec conservation des arbres remarquables et des zones non minéralisées.
Quantité ou étendue: Marché à bons de commande sans mini ni maximum, conclu qu'avec un seul opérateur.
Informations complémentaires sur les lots:
Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1- chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 500 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 20 personnes.
… suivantes:
1- chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 500 000 EUR;
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 20 personnes.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Terrassement du bâtiment
Brève description: Terrassement du bâtiment.
Quantité ou étendue: Ce lot représente un volume de terre à terrasser d'environ 21 400 m³.
Informations complémentaires sur les lots:
Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 25 personnes.
Afficher plus
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000 EUR;
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 25 personnes.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Fondations spéciales
Brève description: Fondations spéciales - méthodologie: pieux à la tarière creuse.
Quantité ou étendue: Ce lot représente un nombre de pieux d'environ 250 unités.
Informations complémentaires sur les lots:
Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 6 000 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 30 personnes.
Afficher plus
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 6 000 000 EUR;
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 30 personnes.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Fondations - gros oeuvre
Brève description: Fondations - gros oeuvre.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: construction d'un bâtiment…
… comprenant:— bassins ludiques: 520 m² prof. max. 1,40 m,— bassin multifonction: 12,5 m x 25 m sur 7,00 m de profondeur brute,— bassin sportif: 25 m x 50 m sur 2,00 m de profondeur / pataugeoire: 150 m²,— RDC = 9 500 m² de plancher / étage: R+1 = 3 000 m² plancher + 1 900 m² de terrasse.La surface utile du bâtiment est d'environ 12 350 m² (hors galeries techniques). il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 10 000 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 5 cadres - 15 Etam - 80 ouvriers/compagnons.
… comprenant:
— bassins ludiques: 520 m² prof. max. 1,40 m,
— bassin multifonction: 12,5 m x 25 m sur 7,00 m de profondeur brute,
— bassin sportif: 25 m x 50 m sur 2,00 m de profondeur / pataugeoire: 150 m²,
— RDC = 9 500 m² de plancher / étage: R+1 = 3 000 m² plancher + 1 900 m² de terrasse.
La surface utile du bâtiment est d'environ 12 350 m² (hors galeries techniques). il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 10 000 000 EUR;
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 5 cadres - 15 Etam - 80 ouvriers/compagnons.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Charpente vois lamelle colle et sous tendues - ossature bois
Brève description: Charpente bois lamelle colle et sous tendues - ossature bois.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente un volume de bois lamellé collé d'environ 600 m³ et 340 000 kg d'acier. il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 5 500 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 5 cadres - 10 Etam -30 ouvriers/compagnons.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 5 500 000 EUR;
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 5 cadres - 10 Etam -30 ouvriers/compagnons.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Ossature métallique - bardage métallique
Brève description: Ossature métallique - bardage métallique.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente une masse d'acier d'environ 200 000 kg, une surface de passerelle d'environ 1 000 m² et une surface métallique d'environ 1 350 m². Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 500 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 500 000 EUR;
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Couverture, étanchéité, bardage bois
Brève description: Couverture, étanchéité, bardage, bois.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente une surface de couverture sur bac acier d'environ 6 700 m², une surface de toiture terrasse d'environ 3 400 m² et une surface de bardage en bois exotique d'environ 2 100 m², des brise-soleil en bois exotique il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 6 000 000 EUR;2 - moyens humainsde l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
2 - moyens humainsde l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure et intérieure aluminimu - signalétique
Brève description: Menuiserie extérieure et intérieure aluminium - signalétique.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente une surface de mur rideau en montage vec/vep d'environ 2 000 m², une surface de verrière en polycarbonate d'environ 700 m² et une surface de châssis ou d'ensembles menuisés d'environ 2 500 m², ainsi que les portes vitrées associées ou aluminium. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;2 - Moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 3 cadres - 6 Etam - 20 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;
2 - Moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 3 cadres - 6 Etam - 20 personnes.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Métallerie -serrurerie
Brève description: Métallerie - serrurerie.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente un linéaire de garde corps et main courante d'environ 300 ml, une passerelle technique au-dessus du bassin sportif, escaliers, échelles, des portes et divers ouvrages métalliques. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Agencement intérieur bois - correction acoustique - sauna
Brève description: Agencement intérieur bois - correction acoustique - sauna.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot représente la réalisation de 2 banques d'accueil, meuble de casiers, 250 m² de parquets, 1 450 m² de revêtement textile et 600 m² d'autres revêtements, "du mobilier mobile". Ce lot fournira également 3 saunas (6 à 8 places) dont 1 circulaire (10 à 15 places). Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 800 000 EUR;2 - moyens humains de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 800 000 EUR;
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Plafonds suspendus
Brève description: Plafonds suspendus.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot représente une surface de plafonds suspendus d'environ 3 500 m² comprenant des plafonds acoustique en laine de roche volcanique, des plafonds hygiène, des plafonds en bois massif. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000;
2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Étanchéité liquide - revêtement de sols et muraux carrelés
Brève description: Etanchéité liquide - revêtement de sols et muraux carrelés.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot représente une surface d'étanchéité d'environ 5 700 m² (étanchéité liquide à base de résine) et 8 800 m² de carrelage au sol, 3 700 m² de carrelage mural (carrelage en grés cérame ou émaillé ...), ainsi que 230 ml de goulottes et divers équipements de piscine. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 6 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 4 cadres - 8 Etam - 30 ouvriers/compagnons.
… suivantes:
2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 4 cadres - 8 Etam - 30 ouvriers/compagnons.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Peinture - revêtements muraux - sols souples
Brève description: Peinture - revêtements muraux - sols souples.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente une surface d'application de peinture ou de lasure d'environ 8 500 m², 550 m² de revêtements souples et 1 650 m² de résine coulé. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 1 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 1 000 000 EUR;
2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Équipement des vestiaires - cabines - casiers
Brève description: Equipement des vestiaires - cabines - casiers.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente une quantité d'environ 180 cabines stratifiés de déshabillages / douches / sanitaires préfabriquées de différentes dimensions, ainsi qu'une quantité d'environ 1000 casiers préfabriqués de différentes dimensions. "Option: informatisation partielle ou totale des casiers-vestiaires". Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 500 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Équipement de piscine
Brève description: Équipement de piscine.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot représente un équipement de 4 tremplins, 25 plots de départs, une douzaine d'échelles amovibles, 22 trappes de rangements, environ 300 ml de garde corps fixes ou mobiles et des mains courantes ainsi que divers équipements de piscine. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Ascenceurs
Brève description: Ascenseurs.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot représente 5 ascenseurs de deux niveaux (630 kg ou 8 pers.) et un ascenseur de charges de deux niveaux (charge utile 1 000 kg). Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 1 500 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 50 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 1 500 000 EUR;
2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 50 personnes.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Pentagliss
Brève description: Pentagliss.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot concerne un pentagliss en inox de 4 couloirs et d'une longueur d'environ 25 ml. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Boule à vagues
Brève description: Boule à vagues.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot concerne l'équipement d'une boule à vague pour un bassin d'environ 130 m². il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Fond mobile pour bassin
Brève description: Fond mobile pour bassin.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot concerne l'équipement d'un fond mobile pour un bassin 25 ml x 12,5 ml et 5 m de profondeur. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Mur mobile pour bassin
Brève description: Mur mobile pour bassin.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot concerne l'équipement d'un mur mobile pour un bassin 50 ml x 25,4 ml et 2 m de profondeur. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 1 500 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Décoration végétale intérieure
Brève description: Décoration végétale intérieure.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue ce lot représente une surface de jardinière d'environ 40 m² composée de plantes semi-artificielles et une surface de rochers artificiels d'environ 140 m². Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 10 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: Traitement d'eau - animations aquatiques
Brève description: Traitement d'eau - animations aquatiques.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: surface totale de bassins 2 400 m² / Volume total 5 200 m³ / désinfection à l'ozone et au chlore solide. L'eau du bassin sportif est recyclée en 4h. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 23
Intitulé du lot: Traitement d'air - chauffage - plomberie - sanitaires
Brève description: Traitement d'air - chauffage - plomberie - sanitaires.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: la ventilation des halls bassins sera réalisée de manière à assurer un brassage d'environ 5 volumes par heure, avec une déshumidification thermodynamique. L'air du hall des bassins est recyclé en 12 minutes. Débit: 260 000 m³/h pour le hall sportif dont 70 000 d'air neuf / 70 000 m³/h pour le hall ludique dont 40 000 d'air neuf. La production de chaleur sera assurée à partir d'un échangeur raccordé au réseau de chaleur local. L'échangeur sera dimensionné pour une puissance de production de 1 990 kw. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 3 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 24
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Brève description: Électricité courants forts et faibles.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: le comptage sera fait par un compteur Tarif Vert en basse tension. Il y aura 2 transformateurs d'une capacité de 400 kva et 630 kva. Des brise-soleil photovoltaïques seront mis en oeuvre au dessus des baies vitrées. L'établissement sera classé du type X, 1ère catégorie: équipement d'alarme de type 1. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 5 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 5 000 000 EUR;
Numéro du lot: 25
Intitulé du lot: Contrôle des accès - gestion informatique
Brève description: Contrôle des accès - gestion informatique.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: ce lot représente l'installation complète de la gestion des droits d'entrées composés de 4 postes de caisse, d'1 poste de gestion, une dizaine de différents modules de contrôle, des cartes à puce et des bracelets pour une fmi de 1 000 personnes en période hivernale et de 1600 personnes en période estivale. "Option: informatisation partielle ou totale des casiers-vestiaires". Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 500 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 15 personnes.
… suivantes:
Numéro du lot: 26
Intitulé du lot: Voirie réseaux divers
Brève description: Voirie réseaux divers.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: 17 000 m² d'enrobé pour les voiries, 11 000 m² de grave pour le stationnement, 600 places de parking, bassin paysagé de 2 400 m², 150 mâts d'éclairage. Il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 10 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 3 cadres 6 Etam - 60 ouvriers.
… suivantes:
2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 3 cadres 6 Etam - 60 ouvriers.
Numéro du lot: 27
Intitulé du lot: Espace verts - clôture - portails
Brève description: Espace verts - clôture - portails.
Informations complémentaires sur les lots:
Quantité ou étendue: 19 000 m² d'engazonnement, 800 m² de massifs, 900 ml de clôture (tous types), 180 m³ d'enrochement. il est précisé que pour ce lot le candidat devra remplir les exigences…
… suivantes:1 - chiffre d'affaires moyen global des 3 dernières années connues de l'ordre de ou supérieur à: 2 000 000 EUR;2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 2 cadres 20 personnes.
… suivantes:
2 - moyens humains de la société de l'ordre de ou supérieur à: 2 cadres 20 personnes.
Quantité ou étendue:
Seuls les marchés relatifs aux lots n° 1 et 26 seront conclus sous la forme de marchés à bons de commande conformément à l'article 77 du Code des marchés publics.
Les marchés relatifs aux lots 2 à 25 et 27 seront des marchés uniques à prix global et forfaitaire passés en application des articles de l'appel d'offres restreint du code des marchés publics.
Valeur estimée 35 300 000 EUR hors TVA.
Description des options:
Dans un délai de 3 ans à compter de la notification du lot ou du marché concerné, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de passer un marché négocié sans mise en concurrence pour des prestations similaires avec le titulaire dudit lot ou marché et ce en application des articles 35.II-5° et 35.II-6° du code des marchés publics. Ces options constituent des options au sens du droit communautaire.
Afficher plus
Durée de l'accord: 25 mois
Numéro de référence: A F 2011 059
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Les demandes de subventions sont en cours d'instruction.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: site du Puy Ponchet rue Georges Fourest, 87000 Limoges, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), NOTI1 (lutte contre le travail dissimulé) et NOTI2 (document prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous:
Afficher plus
— Lettre de candidature (DC1),
— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,
— Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail,
— Attestation d'assurance ou le cas échéant attestation d'une compagnie d'assurance, indiquant que le candidat pourra être assuré à hauteur de 10 000 000 EUR pour le marché structure (lots gros-oeuvre, charpente ...) et 6 000 000 EUR pour le marché de second oeuvre (lots menuiserie aluminium, couverture étanchéité) s'il est attributaire du marché.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— Déclaration appropriée de banques,
— Bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Capacité technique et professionnelle:
— Liste des principaux travaux effectués au cours des 4 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (4 pages maximum),
— Une sélection de références significatives et pertinentes est attendue: a minima 3 références d'un montant équivalent ou supérieur ou en rapport avec la nature des travaux objet du marché et au cours des 4 dernières années, justifiée par un certificat de bonne exécution,
Afficher plus
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— Un organigramme complet et à jour (1) de la société ou du groupement faisant acte de candidature pour cette opération ou (2) du candidat,
— Qualifications professionnelles ou équivalences.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier, en application de l'article 89 du code des marchés publics, de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance demandée, à moins qu'il ne renonce au bénéfice de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. Aucune autre garantie n'est exigée.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les prestations seront financées sur le budget de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application du décret n° 62-1587 du 29.12.1962 portant règlement de la comptabilité publique, et des articles 86 à 111 du code des marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Afficher plus
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Un même opérateur ne peut être mandataire de plus d'un groupement pour le même marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Contact
Point de contact: Mme Bouty-Chollet Delphine
M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: A F 2011 059
Informations complémentaires
Durée des marchés:
Le délai des travaux est de 25 mois à compter de l'envoi de l'ordre de service du lot gros oeuvre.
Dont 2 mois de préparation.
A titre indicatif, le délai des travaux de terrassement + fondation (3 mois), de gros-oeuvre (7 mois), de clos couvert (5,5 mois), des lots techniques + équipements + les finitions (8 mois). L'ouverture de l'équipement est prévue en décembre 2013.
Il appartient à chaque entreprise d'organiser les congés de son personnel pour maintenir sur site l'effectif complet pour une activité continue du début à la fin des travaux.
Montant prévisionnel des travaux 35 300 000 EUR HT (valeur mai 2010).
Date prévisionnelle d'envoi du dossier de consultation des entreprises aux candidats sélectionnés: 22.8.2011.
Critères d'analyse des candidatures:
Capacité financière.
Capacités techniques (moyens humains et matériels et qualifications).
Références.
Critères d'analyse des offres:
— Méthodologie: 25 %, dont:
—— Qualité technique (matériaux, matériels ...) et valeur organisationnelle du candidat pour l'exécution des prestations: 10 %,
—— Démarche QSE: 15 %, dont:
——— Démarche qualité: 5 %,
——— Démarche sécurité: 5 %,
——— Démarche environnementale: 5 %,
— Moyens humains dédiés au chantier: 20 %,
— Moyens matériels dédiés au chantier: 20 %,
— Délai: optimisation cohérente et justifiée du calendrier prévisionnel: 5 %,
— Prix: 30 %.
Pénalités: une pénalité de 2 points sera appliquée si le prix proposé est inférieur ou supérieur de 20 % à la moyenne des offres remises.
Si plus de la moitié des prix proposés sont incohérents et:ou absents (mauvaise quantité ou mauvais calcul notamment), l'offre sera considérée comme incomplète et donc non conforme.
Clause d'insertion professionnelle:
En application de l'article 14 du code des marchés publics, le présent appel d'offres est soumis à la clause relative à l'insertion professionnelle. La liste des lots concernés ainsi que les conditions et modalités de mise en oeuvre seront précisés dans le dossier de consultation des entreprises remis à chaque candidat admis à présenter une offre. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur indiquera pour chacun des lots concernés le nombre d'heures minimal que l'attributaire devra consacrer à l'emploi des publics en difficulté. Il est précisé que pour les lots concernés, déterminés dans le DCE, le candidat devra obligatoirement remplir a minima les exigences définies par le maître d'ouvrage.
Afficher plus
Pour information, les candidats admis à présenter une offre devront obligatoirement fournir une copie de cette offre sur CD ROM (acte d'engagement, DPGF, mémoire technique ...).
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le dépôt des candidatures par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28.8.2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger le cas échéant les formulaires du dossier de candidatures (DC1, DC2, NOTI1 et NOTI2) sur un réseau électronique et de déposer leur candidature par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de candidature et la constitution électronique de leur candidature (tél. de l'aide en ligne: +33 0825001326).
Afficher plus
Les candidatures, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française.
Modalites de remise des plis.
Les plis contenant les candidatures seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Les candidats transmettent leur candidature dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de candidature a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14.12.2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, FRANCE, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des candidatures.
Afficher plus
Modalites de remise du dossier de consultation par le pouvoir adjudicateur aux candidats admis a presenter une offre.
Si les candidats répondent par voie électronique le dossier de consultation leur sera transmis par voie électronique. Les candidats pourront alors remettre leur offre par voie papier ou par voie électronique.
Si les candidats répondent par voie papier le dossier de consultation leur sera transmis par voie postale (le Pouvoir adjudicateur se réservant la possibilité de transmettre le dossier de consultation sur support physique électronique type CD-ROM).
Pour information, les candidats admis à présenté une offre devront obligatoirement fournir une copie de cette offre sur CD ROM.
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de:
Communauté d'agglomération.
Pascal Hamelin et Brigitte Parron.
Fax +33 555456445.
Cabinet Octant Architecture (maître d'oeuvre).
Hermine Thieulin.
Fax +33 235605020.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.4.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole - service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2011/S 066-106929 (2011-04-01)
Avis d'attribution de marché (2011-11-15)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autre

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-11-15 📅
Date de publication: 2011-11-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 221-358617
Se réfère à l'avis: 2011/S 66-106929
Numéro JO-S: 221
Informations complémentaires
Durée du marché: 27 mois à compter de sa date de notification. Montant du marché: marché à bons de commande sans montant annuel minimum ni montant annuel maximum. Annonce no199, BOAMP 68 A.Annonce no380, BOAMP 68 B du 6.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.11.2011.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site du Puy Ponchet, rue Georges Fourest, 87000 Limoges, FRANCE.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-26 📅
Nom: Groupement Massy TP (mandataire)/Limousin Paysage
Adresse postale: La Plaine
Commune postale: Boisseuil
Code postal: 87220
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Ce lot fera l'objet d'une attribution ultérieure

3️⃣

4️⃣

5️⃣

6️⃣

7️⃣

8️⃣

9️⃣

1️⃣0️⃣

1️⃣1️⃣

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣

1️⃣4️⃣

1️⃣5️⃣

1️⃣6️⃣

1️⃣7️⃣

1️⃣8️⃣

1️⃣9️⃣

2️⃣0️⃣

2️⃣1️⃣

2️⃣2️⃣

2️⃣3️⃣

2️⃣4️⃣

2️⃣5️⃣

2️⃣6️⃣

2️⃣7️⃣
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Source: OJS 2011/S 221-358617 (2011-11-15)
Avis d'attribution de marché (2011-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 382 300,00 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: communauté d'agglomération Limoges Métropole, service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-12 📅
Date de publication: 2011-12-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 240-388109
Numéro JO-S: 240
Informations complémentaires
Montant du lot 26: marché à bons de commande sans montant annuel minimum ni montant annuel maximum. Durée des marchés: les marchés sont conclus pour une durée de vingt-cinq mois à compter de leurs dates de notification. Annonce no 199, BOAMP 68 A. Annonce no 380, BOAMP 68 B du 6.4.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.12.2011.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site du Puy Ponchet rue Georges Fourest, 87000 Limoges.

Attribution du marché
Nom: Lot déjà attribué cf avis d'attribution au JOUE no 2011/s221-359617 du 17.11.2011
Date de conclusion du contrat: 2011-11-25 📅
Nom: Caillaud Frères
Adresse postale: ZA La Plaine
Nom: Infraco
Adresse postale: 150 route de Parthenay, BP 71031
Commune postale: Poitiers
Code postal: 86060
Nom: Savoie Frères
Adresse postale: ZI BP 20323, 22 rue Augustin Fresnel
Commune postale: Chambray-les-Tours
Code postal: 37173
Nom: Goubie Renaudat
Adresse postale: ZI Pont Renon, BP 28
Commune postale: Prigonrieux
Code postal: 24130
Nom: Marché déclaré infructueux. Il sera relancé sous la forme d'un appel d'offres ouvert
Smac
Adresse postale: 243 avenue des Casseaux
Commune postale: Limoges Cedex
Code postal: 87012
Nom: Groupement Realco (mandataire) / Raynaud
Adresse postale: 23 chemin des Palanques Sud
Commune postale: Portet-sur-Garonne
Code postal: 31120
Nom: Jouandou SARL
Adresse postale: 14 avenue Pierre Cot
Commune postale: Panazol
Code postal: 87350
Nom: Marché déclaré infructueux pour absence d'offre. Il sera relancé sous la forme d'un appel d'offres ouvert.
Lecomte
Adresse postale: 29 rue Nicolas Appert
Commune postale: Limoges
Code postal: 87280
Nom: Groupement Vinet (mandataire) / Erreba
Adresse postale: 5 avenue de la Loge Migne Auxances, BP 1034
Nom: Villemonteil SAS
Adresse postale: 8 rue Maryse Bastié, BP 6
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
Nom: Navic SAS
Adresse postale: ZA La Balmette, 4 rue de la Balmette
Commune postale: Thones
Code postal: 74230
Nom: La Maison de la Piscine
Adresse postale: ZI de Toctoucau
Commune postale: Cestas
Code postal: 33610
Nom: Koné
Adresse postale: ZI avenue du Tour de la Loyre
Commune postale: Malemort-sur-Corrèze
Code postal: 19360
Nom: Groupement Technox (mandataire) / Wiegand
Adresse postale: 254 chemin de la Farlède
Commune postale: La Seyne-sur-Mer
Code postal: 83500
Nom: Marché déclaré infructueux, la seule offre reçue ayant été déclarée inacceptable
Technox
Les Jardins de Gally
Adresse postale: 22 rue Communauté
Commune postale: Le Bignon
Code postal: 44140
Nom: Aquatec
Adresse postale: ZA Ablis Nord, rue des Antonins
Commune postale: Ablis
Code postal: 78660
Nom: Sopcz
Adresse postale: 12 rue Armand Barbès, BP 1124
Code postal: 87052
Nom: Groupement SNEE (mandataire) / AEL
Adresse postale: 34 rue Hubert Curien ZA de Romanet
Code postal: 87000
Nom: Elisath
Adresse postale: 10 rue du Préfet Erignac ZAC du Breuil
Commune postale: Messein
Code postal: 54850
Nom: Eurovia PCL SAS
Adresse postale: 81 avenue du Président Kennedy, BP 868
Code postal: 87016
Nom: Limousin Paysage
Adresse postale: 6 rue Duguay Train
Code postal: 87100
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
6
3
0
1
5
Source: OJS 2011/S 240-388109 (2011-12-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Aquatec Caillaud Frères Ce lot fera l'objet d'une attribution ultérieure Elisath Eurovia PCL SAS Goubie Renaudat Groupement Massy TP (mandataire)/Limousin Paysage Groupement Realco (mandataire) / Raynaud Groupement SNEE (mandataire) / AEL Groupement Technox (mandataire) / Wiegand
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Ascenseurs Machines diverses à usage général et à... Systèmes de commande et de contrôle,...