Travaux de terrassement
SI du Bassin d'Arcachon
Travaux d'aménagements hydrauliques du centre bourg de la commune de Le Teich. Consultation divisée en 2 lots séparés: Lot 1 travaux de terrassement. Ce lot comporte une tranche ferme de travaux de terrassement du chenal entre la rue Saint-André, la rue du Port et la rue du Pont Neuf, terrassements en recalibrage du premier tronçon du ruisseau "Le Petioun" et une tranche conditionnelle relative aux terrassements du bassin de dessablage à l'amont de la rue Saint-André; Lot 2 comportant une tranche ferme relative à la construction des ouvrages de liaison entre le port et le ruisseau "Le Petioun", de protection du clapet à crémaillère à l'amont du canal "Du Marais" et une tranche conditionnelle relative à la construction de l'ouvrage de protection de la vanne avec surverse. Chaque candidat peut répondre à un ou 2 lots. En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de chaque lot ne sera pas réduit à moins de 5 mois. A titre purement indicatif, il est prévu que les travaux démarrent au mois de janvier 2011.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2010-11-08. L'appel d'offres a été publié le 2010-10-13.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?| Date | Document |
|---|---|
| 2010-10-08 | Avis de marché |
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Texte intégral:
“Travaux d'aménagements hydrauliques du centre bourg de la commune de Le Teich. Consultation divisée en 2 lots séparés: Lot 1 travaux de terrassement. Ce lot...”
Lieu d'exécution
fr612 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Collectivités
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SI du Bassin d'Arcachon
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: http://www.siba-bassin-arcachon.fr 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2010-10-13 📅
Date d'envoi: 2010-10-08 📅
Date limite de soumission: 2010-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 303475-2010
Numéro JO-S: 199/2010
Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Source: OJS 2010/S 199-303475 (2010-10-08)
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)