travaux de Restauration des toitures de l'hôtel de Ville d'arras

commune d arras

travaux de Restauration des toitures de l'hôtel de Ville d'arras

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-05-04. L'appel d'offres a été publié le 2023-03-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-03-21 Avis de marché
2023-03-31 Informations complémentaires
2023-04-24 Informations complémentaires
2023-09-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2023-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien de toiture
Numéro de référence: Arras2023S0010
Brève description: travaux de Restauration des toitures de l'hôtel de Ville d'arras
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'entretien de toiture 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Travaux de couverture 📦
Maçonnerie de pierres de taille 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Pas-de-Calais 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune d arras
Adresse postale: 6 place Guy Mollet - bP 70913
Code postal: 62022
Commune postale: Arras
Contact
Adresse Internet: http://www.arras.fr 🌏
Courrier électronique: s-marches@ville-arras.fr 📧
Téléphone: +33 321506931 📞
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=548119&orgAcronyme=62-1328 🌏
URL pour la participation: http://arras.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-21 📅
Date limite de soumission: 2023-05-04 📅
Date de publication: 2023-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 060-174038
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires
la consultation est passée par Appel d'offres en application des articles L 2124-2, R 2124-1, R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la Commande publique. Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats peuvent présenter une offre distincte pour chaque lot auxquels ils répondent.Pour chaque lot une visite sur site est obligatoire. Les soumissionnaires souhaitant y participer devront prendre rendez-vous au plus tard 3 jours ouvrés avant la date souhaitée pour prendre part aux visites des différents lieux.Les 3 dates de visite retenues, Rendez-Vous à l'hôtel de ville :Jeudi 6 avril 2023 à 9h - jeudi 13 avril 2023 à 9h - jeudi 27 avril 2023 à 9hune attestation de visite est à produire à l'appui de l'offre. Merci de confirmer votre participation à l'une de ces dates par mail à l'adresse mail s-marches@ville-arras.fr. Chaque candidat doit avoir visité chaque site sous peine d'irrégularité de son offre.Pour chaque lot, il est prévu unedécomposition en tranches, en application des dispositions des articles R 2113-4 à R 2113-6 du Code de la Commande Publique selon les modalités suivantes : Une tranche ferme : Aile NordUne tranche optionnelle 1 : Aile Sud Une tranche optionnelle 2 : Halle Gothique Une tranche optionnelle 3 : Aile Centrale Le délai d'affermissement de chaque tranche optionnelle est de 40 mois à compter de la date de notification de la tranche ferme.Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche optionnelle.Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle.Certaines tranches optionnelles peuvent être affermies de manière concomitante.Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la commande publique au moyen des critères suivants affectés d'une pondération exprimée en pourcentage :Pour l'ensemble des lots, les critères seront les suivants :1. Qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux : 60%2. Prix des prestations : 40 %La qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux sera analysée comme suit :a.méthodologie de réalisation des travaux de restauration au regard des existants et de ses qualités étayées par des références similaires > 20ptsméthodologie d'intervention, qualité de mise en oeuvre et de restauration au regard des existants Présentation de références similaires, pertinentes au regard de l'architecture et de l'échelle de l'édifice (attestations, certificats de satisfaction des maîtres de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la même opération) b.qualité de la méthodologie quant aux enjeux sécuritaires relatifs aux interventions lors des différentes phases du chantier > 15ptsinterventions en site urbain et " occupé " : mesures spécifiquesquant au travail en site occupé, gestion des nuisances, protections des intervenants et de l'environnement, mesures sécuritaires c.pertinence du calendrier proposé > 10ptscompréhension des délais d'études d'exécution, de mise en oeuvre dont délais de fourniture Prise en compte de la co-activité des différents corps d'état d.qualité de l'équipe dédiée au marché: organisation, compétences et expériences > 15ptsconducteur de travaux ; Chef de chantier dédié aux travaux Equipe de compagnons dédiés Organisation de l'équipe dédiée dans les différentes phases du chantier Organisation des intervenants en phases études et exécution Organisation sur chantier (répartition des tâches).pour les lots 1, 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des charges une clause d'insertion obligatoire par l'activité économique
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 658 000 EUR 💰
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: echafaudages et protections
Numéro du lot: 1
Brève description: echafaudages et protections
Valeur estimée hors TVA: 1 100 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Intitulé du lot: couverture Paratonnerre
Numéro du lot: 2
Brève description: couverture Paratonnerre
Valeur estimée hors TVA: 2 950 000 EUR 💰
Intitulé du lot: maçonnerie pierre de taille
Numéro du lot: 3
Brève description: maçonnerie pierre de taille
Valeur estimée hors TVA: 130 000 EUR 💰
Intitulé du lot: charpente - menuiserie
Numéro du lot: 4
Brève description: charpente - menuiserie
Valeur estimée hors TVA: 460 000 EUR 💰
Intitulé du lot: electricité
Numéro du lot: 5
Brève description: electricité
Valeur estimée hors TVA: 18 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: hotel de ville d'arras

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
situation juridique-lettre de candidature Dc1-Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Dans l'hypothèse où un candidat serait placé en redressement judiciaire après le dépôt de son offre, il doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur ;-Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;-Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;Capacité économique et financière-déclaration Dc2 ;-Les bilans ou extraits de bilan concernant les trois dernières années ;-Les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
- Effectif disponible, liste des personnels (références, compétences et expériences au regard de la nature des travaux) ;- les moyens techniques ;- les moyens humains ;
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
-Pour chaque lot : une sélection de trois références d'interventions sur des réalisations achevées de nature similaire et d'importance équivalente, de préférence depuis moins de cinq ans, en indiquant le maître d'ouvrage, l'année et le lieu de réalisation, la nature de l'ouvrage, le montant HT de la mission ou les qualifications suivantes : Lot 2 : Couverture Paratonnerre Qualibat 3133 (couvertures en ardoises technicité supérieure) ou équivalents (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)lot 3 : Maçonnerie Pierre de taille -Qualibat 2194 (restauration de pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques) ou équivalent (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)lot 4 : Charpente - menuiserieQualibat 2393 (restauration de charpente des monuments historiques) ou équivalent (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-05-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.arras.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics596280.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=548119&orgAcronyme=62-1328 🌏
Adresse Internet: https://arras.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours:
les candidats ont la possibilité d'introduire un recours précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional de règlement amiable pour les marchés Préfecture de Meurthe et Moselle
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Commune postale: Nancy
Code postal: 54048
Téléphone: +33 383342562 📞
Fax: +33 383342224 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 060-174038 (2023-03-21)
Informations complémentaires (2023-03-31)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de charpente 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-31 📅
Date de publication: 2023-04-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 068-203716
Se réfère à l'avis: 2023/S 060-174038
Numéro JO-S: 68
Source: OJS 2023/S 068-203716 (2023-03-31)
Informations complémentaires (2023-04-24)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-24 📅
Date limite de soumission: 2023-05-12 📅
Date de publication: 2023-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 084-250589
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
iv.2.7) Modalités d'ouverture des offres : Date : 12 mai 2023 à 14h00 au lieu du 04 mai 2023 à 14h00
Source: OJS 2023/S 084-250589 (2023-04-24)
Avis d'attribution de marché (2023-09-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 835 614 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-04 📅
Date de publication: 2023-09-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 173-541668
Numéro JO-S: 173

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-08-24 📅
Nom: speed Echafaudage
Adresse postale: 45 Allée du Mens
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Pays: France 🇫🇷
Pas-de-Calais 🏙️
Adresse Internet: http://speedechafaudages.com 🌏
Valeur totale du marché: 1137421.55 EUR 💰
Nom: sarl René Carré
Adresse postale: rue de la Gare
Commune postale: Hermies
Code postal: 62147
Adresse Internet: http://sarl-carrerene.fr 🌏
Valeur totale du marché: 1902496.93 EUR 💰
Nom: société de pierre
Adresse postale: 287 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Camon
Code postal: 80450
Adresse Internet: http://macons-tailledepierre-oise-somme.fr 🌏
Valeur totale du marché: 169 500 EUR 💰
Nom: société battais charpente
Adresse postale: 80 rue de la Canteraine BP no 10162
Commune postale: Haubourdin Cedex
Code postal: 59482
Adresse Internet: http://battaischarpente.com 🌏
Valeur totale du marché: 626195.11 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
5
1
Source: OJS 2023/S 173-541668 (2023-09-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Hauts-de-France Nord-Pas de Calais Pas-de-Calais
Fournisseurs:
sarl René Carré société battais charpente société de pierre speed Echafaudage
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de charpente Travaux de couverture et de peinture de toiture Travaux de couverture Réparation et entretien de toiture Travaux d'entretien de toiture Travaux de corps de métier spécialisés...