Objet Champ d'application du marché
Titre: travaux de Restauration des toitures de l'hôtel de Ville d'arras
Arras2023S0010
Produits/services: Travaux d'entretien de toiture📦
Brève description: travaux de Restauration des toitures de l'hôtel de Ville d'arras
Valeur estimée hors TVA: EUR 4 658 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: echafaudages et protections
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Lieu d'exécution: Pas-de-Calais🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: hotel de ville d'arras
Description du marché: echafaudages et protections
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 100 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: couverture Paratonnerre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Description du marché: couverture Paratonnerre
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 950 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: maçonnerie pierre de taille
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille📦
Description du marché: maçonnerie pierre de taille
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 130 000 💰
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpente - menuiserie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: charpente - menuiserie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 460 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: electricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: electricité
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 18 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“situation juridique-lettre de candidature Dc1-Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Dans...”
Liste et brève description des critères de sélection
situation juridique-lettre de candidature Dc1-Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Dans l'hypothèse où un candidat serait placé en redressement judiciaire après le dépôt de son offre, il doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur ;-Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;-Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;Capacité économique et financière-déclaration Dc2 ;-Les bilans ou extraits de bilan concernant les trois dernières années ;-Les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Effectif disponible, liste des personnels (références, compétences et expériences au regard de la nature des travaux) ;- les moyens techniques ;- les...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Effectif disponible, liste des personnels (références, compétences et expériences au regard de la nature des travaux) ;- les moyens techniques ;- les moyens humains ;
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“-Pour chaque lot : une sélection de trois références d'interventions sur des réalisations achevées de nature similaire et d'importance équivalente, de...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
-Pour chaque lot : une sélection de trois références d'interventions sur des réalisations achevées de nature similaire et d'importance équivalente, de préférence depuis moins de cinq ans, en indiquant le maître d'ouvrage, l'année et le lieu de réalisation, la nature de l'ouvrage, le montant HT de la mission ou les qualifications suivantes : Lot 2 : Couverture Paratonnerre Qualibat 3133 (couvertures en ardoises technicité supérieure) ou équivalents (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)lot 3 : Maçonnerie Pierre de taille -Qualibat 2194 (restauration de pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques) ou équivalent (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)lot 4 : Charpente - menuiserieQualibat 2393 (restauration de charpente des monuments historiques) ou équivalent (exemples : Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de spécialité)
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-04
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-05-04
14:00 📅
“la consultation est passée par Appel d'offres en application des articles L 2124-2, R 2124-1, R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la Commande publique. Les...”
la consultation est passée par Appel d'offres en application des articles L 2124-2, R 2124-1, R 2161-2 à R 2161-5 du Code de la Commande publique. Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats peuvent présenter une offre distincte pour chaque lot auxquels ils répondent.Pour chaque lot une visite sur site est obligatoire. Les soumissionnaires souhaitant y participer devront prendre rendez-vous au plus tard 3 jours ouvrés avant la date souhaitée pour prendre part aux visites des différents lieux.Les 3 dates de visite retenues, Rendez-Vous à l'hôtel de ville :Jeudi 6 avril 2023 à 9h - jeudi 13 avril 2023 à 9h - jeudi 27 avril 2023 à 9hune attestation de visite est à produire à l'appui de l'offre. Merci de confirmer votre participation à l'une de ces dates par mail à l'adresse mail s-marches@ville-arras.fr. Chaque candidat doit avoir visité chaque site sous peine d'irrégularité de son offre.Pour chaque lot, il est prévu unedécomposition en tranches, en application des dispositions des articles R 2113-4 à R 2113-6 du Code de la Commande Publique selon les modalités suivantes : Une tranche ferme : Aile NordUne tranche optionnelle 1 : Aile Sud Une tranche optionnelle 2 : Halle Gothique Une tranche optionnelle 3 : Aile Centrale Le délai d'affermissement de chaque tranche optionnelle est de 40 mois à compter de la date de notification de la tranche ferme.Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité de dédit en cas de non affermissement de la tranche optionnelle.Il ne sera pas accordé à l'entreprise d'indemnité d'attente en cas de retard dans l'affermissement de la tranche optionnelle.Certaines tranches optionnelles peuvent être affermies de manière concomitante.Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du Code de la commande publique au moyen des critères suivants affectés d'une pondération exprimée en pourcentage :Pour l'ensemble des lots, les critères seront les suivants :1. Qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux : 60%2. Prix des prestations : 40 %La qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux sera analysée comme suit :a.méthodologie de réalisation des travaux de restauration au regard des existants et de ses qualités étayées par des références similaires > 20ptsméthodologie d'intervention, qualité de mise en oeuvre et de restauration au regard des existants Présentation de références similaires, pertinentes au regard de l'architecture et de l'échelle de l'édifice (attestations, certificats de satisfaction des maîtres de l'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la même opération) b.qualité de la méthodologie quant aux enjeux sécuritaires relatifs aux interventions lors des différentes phases du chantier > 15ptsinterventions en site urbain et " occupé " : mesures spécifiquesquant au travail en site occupé, gestion des nuisances, protections des intervenants et de l'environnement, mesures sécuritaires c.pertinence du calendrier proposé > 10ptscompréhension des délais d'études d'exécution, de mise en oeuvre dont délais de fourniture Prise en compte de la co-activité des différents corps d'état d.qualité de l'équipe dédiée au marché: organisation, compétences et expériences > 15ptsconducteur de travaux ; Chef de chantier dédié aux travaux Equipe de compagnons dédiés Organisation de l'équipe dédiée dans les différentes phases du chantier Organisation des intervenants en phases études et exécution Organisation sur chantier (répartition des tâches).pour les lots 1, 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des charges une clause d'insertion obligatoire par l'activité économique
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité consultatif interrégional de règlement amiable pour les marchés Préfecture de Meurthe et Moselle”
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Commune postale: Nancy
Code postal: 54048
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383342562📞
Fax: +33 383342224 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“les candidats ont la possibilité d'introduire un recours précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat” Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint Hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr📧
Source: OJS 2023/S 060-174038 (2023-03-21)
Informations complémentaires (2023-03-31)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 060-174038
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Ancienne valeur
Texte:
“pour les lots 1, 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des...”
Texte
pour les lots 1, 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des charges une clause d'insertion obligatoire par l'activité économique
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“pour les lots 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des...”
Texte
pour les lots 2 et 4, le maître de l'ouvrage dans un souci de promotion à l'emploi et de lutte contre l'exclusion a décidé d'inclure dans le cahier des charges une clause d'insertion obligatoire par l'activité économique
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 068-203716 (2023-03-31)
Informations complémentaires (2023-04-24)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Texte:
“la date limite de réception des offres était initialement fixée au 04/05/2023 à 12:00” Nouvelle valeur
Texte: la date limite de réception des offres est décalée au 12/05/2023 à 12:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Texte:
“la date limite de réception des offres était initialement fixée au 04/05/2023 à 14:00” Nouvelle valeur
Texte: la date limite de réception des offres est décalée au 12/05/2023 à 14:00
Autres informations complémentaires
“iv.2.7) Modalités d'ouverture des offres : Date : 12 mai 2023 à 14h00 au lieu du 04 mai 2023 à 14h00”
Source: OJS 2023/S 084-250589 (2023-04-24)
Avis d'attribution de marché (2023-09-04) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3 835 614 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité de la méthodologie d'intervention et compréhension des enjeux
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 060-174038
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2023S0010
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: echafaudages et protections
Date de conclusion du contrat: 2023-08-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: speed Echafaudage
Adresse postale: 45 Allée du Mens
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Pays: France 🇫🇷
Région: Pas-de-Calais🏙️
URL: http://speedechafaudages.com🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1137421.55 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: couverture paratonnerre
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: sarl René Carré
Adresse postale: rue de la Gare
Commune postale: Hermies
Code postal: 62147
URL: http://sarl-carrerene.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1902496.93 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: maçonnerie pierre de taille
Nom et adresse du contractant
Nom: société de pierre
Adresse postale: 287 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Camon
Code postal: 80450
URL: http://macons-tailledepierre-oise-somme.fr🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 169 500 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: charpente-Menuiserie
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: société battais charpente
Adresse postale: 80 rue de la Canteraine BP no 10162
Commune postale: Haubourdin Cedex
Code postal: 59482
URL: http://battaischarpente.com🌏 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 626195.11 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: electricité
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
Source: OJS 2023/S 173-541668 (2023-09-04)